工地上出人命施工员是否有责任-法师兄

工地上出人命施工员是否有责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-19 21:00:55 355 人看过

如果人员死亡是由于施工人员违反施工安全管理规定的施工、作业行为造成的，则施工人员有责任；如果施工人员的违规施工、作业行为导致发生重大伤亡事故；

或者造成其他严重后果的将构成犯罪，将要追究行为人的刑事则责任。如果施工人员遵守施工安全管理规定规范施工，人员死亡是由于其他原因造成的，则施工人员没有责任。

所谓重大事故或者其他严重后果是指下列情况：

（1）致人死亡1人以上的：

（2）致人重伤3人以上的；

（3）造成直接经济损失5万元以上的，或者经济损失虽不足规定数额，但情节严重，使生产、工作受到重大损害的。

一、四措一案指的是哪些

“四措一案”是国家电网公司为了确保工程施工、安全、质量和进度,规范施工人员工作行为和工作程序,通过组织措施、技术措施、安全措施、可靠性控制措施(四措),指定合理的施工组织方案(一案),保障工程安全有序开展的工作方法。

二、施工时间超过合同约定的工期

在施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。

如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。此外，因为不可抗力的因素，即客观无法施工的情况，比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续，由此产生的延期不应当由施工方负责，发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是，在合同履行过程中，需要保留必要的各方协调、通知，催促等书面文件，比如当发包方提供的材料迟迟未入场时，或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时，施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录，并交由发包方确认，以作为日后出现延期时可以免责的证据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

扶养
工地出了人命怎么办

1、丧葬费：受诉法院所在地上一年度职工月均工资乘6个月2、死亡赔偿金：受诉法院所在地上一年度农民年均收入乘20年3、被扶养人生活费，他的小孩既然成年且打工就不需要给，关键看他有无妻子和父母需要扶养。4、以及亲属为后事支出的交通费住宿费误工费等等一、建筑工地农民工死亡赔偿标准一览建筑工地的农民工在工作过程中发生事故导致死亡的，丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以6个月计算。死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，以20年计算。如死亡职工的年龄在60岁以上的，年龄增加一岁减少一年，75周岁以上的按五年算。被抚养人生活费则按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。被扶养人为未成年人的，计算至18岁。二、河南人身损害赔偿标准有哪些河南人身损害赔偿标准：1、残疾赔偿金=受诉法院所在地上一年度城

2023-02-19

292人看过
法律综合知识
工地施工人员受伤应该谁负责

一、工地施工人员受伤应该谁负责工地施工人员受伤应该由工人所在的单位负责。应当认定为工伤。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人进行追偿。雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害，发包人、分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的，应当与雇主承担连带赔偿责任。属于《工伤保险条例》调整的劳动关系和工伤保险范围的，不适用本条规定。二、在工地受伤工资怎么赔偿在工地受伤工资的赔偿方式是按受伤前12个月的月平均工资，由工作单位进行发放，一般是12个月。伤情严重或者情况特殊，可以适当延长，但延长不得超过12个月。《工伤保险条例》第

2023-04-30

484人看过
工程造价
施工合同上的竣工结算人有哪些责任

施工合同中关于竣工结算的规定：1、合同双方应当按照约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算；2、发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款，承包人收到竣工结算价款后将竣工工程交付发包人。施工合同没签怎么结算当事人即使没有签订书面的施工合同，待工程验收合格后，施工方依旧有权主张工程款。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

2023-08-13

334人看过
机动车
员工上班期间撞人全责单位是否要负责任

员工上班期间撞人，如果属于因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任，这就是雇主责任，即劳动者在履行职务过程中致人损害的，由雇主承担赔偿责任。如果员工在撞人中也受到了伤害，则无论他对交通事故的发生是否负有责任，其自身损害符合工伤认定的情形，可申请工伤认定，则单位需要承担工伤责任。一、雇人干活受伤理赔比例具体的比例由法院根据案件情况裁量，依据如下：1、雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任；雇员因故意或者重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的，可以向雇员追偿。2、雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。3、应当参加工伤保险统筹的用人单位的劳动者，因工伤事故遭受人身损害，劳动者或者

2023-02-19

454人看过

有期徒刑
出了人命管理人员要负刑事责任吗

1、重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。一、强令他人冒险作业一般要判多久强令他人冒险作业发生事故的量刑标准是：判处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。该罪是指行为人强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的情形。二、重大责任事故罪判刑标准多少年重大责任事故罪的处罚如下：1、处三年以下有期徒刑或者拘役；2、情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑；3、强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生

2023-04-07

106人看过
职业病
工人在工地干活突发疾病施工方有责任吗

有责任，但要符合（1）患职业病的(需要鉴定报告来证明)；(2)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的等条件。?一、同时有哪几种情形可以视同是工伤根据劳动合同法的规定，可以视为工伤的情形包括。1、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。2、在抢救抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的。3、职工原在军队服役，因公负伤致残，已取得革命伤残证，到用人单位后旧伤复发的。二、视同工伤的情形有以下几种情况1、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；2、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；3、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。三、工伤死亡怎么认定工作时间死亡一般属于工伤死亡，但是也有较为特殊的情形。具体属于工伤死亡的情形有：1、在工作时间和工

2023-03-17

307人看过
侵权责任
地面施工致人损害,如何认定施工人的责任

地面施工致人损害的，这样认定施工人的责任：即施工人不能证明已经设置明显标志和采取安全措施的，认定施工人有责任，应当承担侵权责任。地面施工致人损害是指在公共场所或者道路上挖掘、修缮安装地下设施等造成他人损害的行为。一、建设工程勘施工人的责任主要有哪两种建设工程勘施工人的责任主要有施工质量不符合约定的违约责任和施工人的损害赔偿责任两种。因施工人致使建设工程质量不符合约定的应当无偿修理或者返工改建、造成逾期交付的应当承担违约责任，因施工人致使建设工程中造成人身和财产损害的应当承担损害赔偿责任。二、高空坠物该怎么赔偿高空坠物属于一般民事侵权，应当由侵权人对受害人承担侵权赔偿责任。建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。若正在施工的

2023-03-24

436人看过
工伤保险
工人施工出现事故责任怎么划分

在工地是了生伤亡事故时，责任要依据调查情况才能确定。如果是工伤事故的，可以申请工伤认定，由用人单位和工伤保险基金共同赔偿。如果形成雇佣关系的，由雇主承担赔偿的责任。一、工地工伤事故如何判定在工地发生工伤事故后，首先，需要我们联系与自己存在劳动关系的用人单位，单位应该在30日内向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请，当然了，如果遇到特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当的延长。但是，实践中，我们会发现很多单位为了逃避责任，不想向劳动者支付相应的工伤保险待遇，尤其是那些从一开始就没有为职工缴纳工伤保险的企业，在职工实际发生工伤时，拒绝为职工申请工伤认定，那么在这种情况下，就需要受伤职工自己多上心了，如果单位没有为自己提出工伤认定申请的，那么工伤职工本人或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。大家一定要

2023-02-11

471人看过

农民工
农民工上班途中出车祸工地有没有责任

农民工下班，受到非本人主要责任的交通事故伤害的，用人单位和工伤保险基金共同支付工伤保险待遇。用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的，从工伤保险基金中先行支付，然后由用人单位偿还。农民工出车祸怎么赔偿（一）人身损害赔偿标准人身损害赔偿标准，包括以下项目：医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、康复费、后续治疗费、丧葬费、死亡补偿费、受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用、精神损害抚慰金。（二）财产损失赔偿标准财产损失赔偿标准，以交通事故造成的直接损失和间接损失来确定赔偿数额。1、直接损失的赔偿标准：原则上应当恢复原状或者折价赔偿。对于局部可修复的车辆、设施和物品，应当赔偿维修费；因局部损失导致贬值的，还应当赔偿贬值部分的损失；对于无法修复的

2023-07-27

290人看过
法律综合知识
施工人员安全责任归谁承担

一、施工人员安全责任归谁承担《建设工程安全生产管理条例》第二十二条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。二、施工安全责任协议书编号：甲方：乙方：为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。一、工程概况：1、工程名称：2、工程范围：甲方委托乙方对3、工程地点：二、乙方全体施工人员必须遵守国家规

2021-08-13

223人看过
工伤保险
工地上受伤工人是否应该负责？

由建筑工人所在单位承担赔偿责任。应认定为工伤。员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所从事与工作有关的预备性或者最终工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所，因履行工作职责而受到暴力等意外伤害的；（4）职业病；（五）外出工作期间，因工作原因受伤或事故下落不明；（六）在上下班途中，遭受非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故的伤害；（七）法律、行政法规应当认定为工伤的其他情形。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》规定，雇主在雇佣活动中遭受人身损害的，应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人给员工造成人身损害的，赔偿权利人可以要求第三人承担赔偿责任，也可以要求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。工地受伤工人应该怎么赔偿工地上受伤的，应先进行工伤认

2023-08-07

413人看过
法人
施工工地发生伤亡事故,法人责任

施工工地发生伤亡事故，法人需要承担全部的民事赔偿责任。公司法人是一个团体或者企业组织，享有一定的民事权利和义务。权利和责任是双向的，有权利必然需要承担一定责任，如公司法人要用自己的财产对公司的债务承担民事责任。一、法人是什么概念有什么责任法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利、承担民事义务的组织。1.法人的独立责任法人的独立责任是指法人必须用自己的全部财产独立承担民事责任。2.法人投资者的有限责任有限责任是指法人的投资者对于法人的债务，仅以其投资额为限承担清偿责任，亦即法人的投资者仅以其投资部分的财产，对法人的经营活动承担风险。二、分公司能否作为被告分公司是由总公司依法设立，是总公司的附属机构，因此其不能独立承担民事责任，但可以为被告参与诉讼。分公司没有自己独立的法人财产，既不是独立公司法人，也不能独立承担民事责任。分公司的业务活动完全由总公司决定，其所有资产也属于总公

2023-02-04

245人看过

法律综合知识
工地上工人受伤小包工头有多大责任

一、工地上工人受伤小包工头有多大责任工地上工人受伤小包工头有多大责任需要根据具体情况分析：在劳动合同法中，包工头违法招用劳动者，包工头和发包方承担同等责任。1．工人在从事雇佣活动中造成身体损害，其损伤应由雇佣他的雇主承担赔偿责任；2．包工头是工人的实际雇主应对工人的损失承担赔偿责任。3．如果包工头挂靠在某公司，这个公司承担连带责任；4．如果包工头没有资质的，发包方在对外分包建设工程时应审查分包人的相应资质，并签订书面的建设工程分包合同。如果发包方明知包工头不具有相应的施工资质的，也要承担连带责任。二、在工地上受伤老板不管怎么办在工地上受伤老板不管可以向法院起诉。涉及医疗费用的，法院会裁定先予执行。如果没有支付医疗费用，法院会强制执行。工人受伤后进行工伤认定和劳动能力鉴定享受工伤待遇。向法院起诉的程序为：1．原告起诉；2．法院受理后将起诉书副本送达被告；3．被告在十五日内提交答辩状；4．决定

2023-03-17

90人看过
法人
法人责任导致施工工地伤亡事故

施工工地发生伤亡事故，法人需要承担全部的民事赔偿责任。公司法人是一个团体或者企业组织，享有一定的民事权利和义务。权利和责任是双向的，有权利必然需要承担一定责任，如公司法人要用自己的财产对公司的债务承担民事责任。起重脱钩伤亡事故2000年4月25日8：30，某冷轧厂准备车间轴承班班长张林召开班前会，对当天工作进行安排。当天的主要工作任务是安装机架，分2组进行，一组为李明、王新、刘伟3人，负责安装2台机架；另4人为一组，负责安装3台机架。行车工张齐配合2组进行吊装作业。10：30，李明这一组第一台机架安装完毕，准备将机架吊离安装平台。李明打手势让张齐将行车开到安装平台上方来，刘伟和王新对机架进行兜吊捆绑，刘伟在机架靠近大门一侧挂钢丝绳，王新在刘伟对面挂钢丝绳，李明站在刘伟同侧进行指挥。王新挂好后问刘伟挂好没有，刘伟回答说挂好了。王新即开始指挥张齐起吊，指挥信号为打“口哨”和“手势”。行车驾驶位

2023-07-02

417人看过