房屋所有权证是国家依法保护所有权的合法凭证,房屋有了产权证后,不仅可以长期住下去,而且可以出租、转让、交换、赠予、继承和抵押,遇到建设拆迁时可以得到补偿。如果没有房产证,上述行为都属于不合法的,当个人房屋权益受到侵害时,也不能依法受到国家保护。
逾期办理房产证纠纷
案件基本情况:
申请人:邱
被申请人:汇统房地产有限公司
审理机构:济南仲裁委员会
仲裁请求:赔偿违约金及其他经济损失78347.68元
仲裁结果:被申请人汇统房地产于裁决生效之日起十日内向申请人支付赔偿款:77451.48元
仲裁裁决书编号:(2005)济仲裁字第002号
以下是本律师在庭审当中发表的代理词:
一、被申请人不能按合同约定时间办理房产证已经构成违约。
被申请人一再强调,之所以没有按时办理房产证,是因为申请人没有及时将办证需要的材料交给被申请人,言外之意只要你按时把有关材料交给我们,我们早就把房产证给你办下来了。但实际情况并非如此。
首先,申请人已经履行了交纳办证所需费用及文件材料的义务。
申请人要特别提请仲裁庭注意,申请人向仲裁庭提交的被申请人出具的办理房产证登记表上,清楚的记载了申请人的合同编号、户型结构、房屋总价款、契税数额、工本费数额等事项,而且登记表的备注1写明:接到我公司通知后持本人身份证到市房管局领取房产证,这句话完全可以证明办房产证所需的材料都已准备齐全,申请人只需等被申请人的通知到房管局领房产证即可。而且,申请人提供的证据表明,申请人已按合同约定向被申请人交纳了办理房产证所必需的8000多元的费用。跟交纳8000多元钱相比,提交身份证复印件等材料无疑只是举手之劳,很难想象,在申请人孩子要上学、急需用房产证去办理落户手续的情况下,申请人会不去做这样简单的事情,这从情理上是讲不通的。事实上,申请人已按约定向被申请人提交了办证所需的所有材料,但被申请人只向申请人出具了办证费用的收据,对于收到的其他材料则没有出具收据。而收到文件材料后不出具收据是所有开发商的惯常做法,决不能因此得出申请人没有递交这些材料的结论。而且,被申请人虽然声称是因申请人没有交全材料导致无法办证,但却没有提交任何证据,而申请人提交的证据却可以基本证明申请人已完全履行了约定义务,根据证据优势规则,应当做出有利于申请人的认定。
其次,被申请人不能办理房产证的真正原因是其自身的手续不全。
依据《城市房地产管理法》、《城市房屋权属登记管理办法》及《山东省城市房屋产权产籍管理办法》及济南市房管局的有关规定,房屋权属登记,应当由被申请人首先进行初始登记,并取得房屋所有权证(以每幢楼为单位),此时的房屋所有权证的所有权人是房地产开发企业,我们习惯上将其称为大房产证。只有开发商取得大房产证以后,房产管理部门才会受理为买受人办理小房产证的申请。这就意味着被申请人应当在申请人提交办理小房产证的材料之前完成这项工作,否则,不管申请人有没有交齐材料,被申请人都在事实上无法履行为申请人办证的义务。因此,我们认为,仲裁庭应当首先去调查被申请人有没有取得大证、什么时候取得的大证,而不应当先调查申请人有没有提交材料或者有没有提交全部的材料,否则,就犯了一个逻辑性的错误。那么,被申请人有没有按时取得大房产证呢?申请人在仲裁庭上多次要求被申请人解释这一问题,但被申请人一直拒绝解释。根据证据规则的规定,负有履行义务的一方应当举证证明自己是否履行了义务,由于办理大房产证是被申请人应当履行的义务,所以,既然被申请人提供不出证据来证明自己已经取得了大证,那就只能认定其在开庭前没有取得大房产证。事实上,被申请人没有及时取得大房产证在汇统花园几乎是人尽皆知,而这,也正是被申请人一直无法为包括申请人在内的广大的汇统花园的业主办理房产证的真正原因。
综上所述,申请人已经按照合同约定交纳了办证费用及其他材料,被申请人无法为申请人办理房产证的原因是其自身手续不全,被申请人的行为已经构成违约。
《不动产登记暂行条例》
第二条本条例所称不动产登记,是指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。本条例所称不动产,是指土地、海域以及房屋、林木等定着物。
第五条下列不动产权利,依照本条例的规定办理登记:(一)集体土地所有权;(二)房屋等建筑物、构筑物所有权;(三)森林、林木所有权;(四)耕地、林地、草地等土地承包经营权;(五)建设用地使用权;(六)宅基地使用权;(七)海域使用权;(八)地役权;(九)抵押权;(十)法律规定需要登记的其他不动产权利。。
-
开发商迟延办理房产证怎么办?
287人看过
-
开发商迟延协助办理房产证怎么办?
320人看过
-
开发商迟迟不给办房产证怎么处理
75人看过
-
房屋延迟交付怎么处理?如何延迟交房?
224人看过
-
2023开发商迟迟不给办房产证怎么处理
58人看过
-
卖方延迟交房怎么处理
119人看过
房产证是购房者通过交易取得房屋的合法所有权,可依法对所购房屋行使占有、使用、收益和处分的权利的证件。 房产证包括房屋所有权证和房屋共有权证,是房屋权属证书,是国家依法保护房屋所有权的合法凭证。 房产证由地方人民政府颁发,证书上填写产权人、房... 更多>
-
开发商迟延办理房产证要怎么办理浙江在线咨询 2022-06-121、延期办理房产证业主可要求索赔房产证迟迟办不下来的情况目前并不鲜见。 2、购房者可通过法律途径索要赔偿根据目前情况分析,由于开发商的原因,导致购房者在合同规定时间内无法拿到房产证,购房者可根据合同相关规定,追究开发商违约责任。 3、如每迟延一天承担购房总价款万分之一的违约金。 4、在协商不成的情况下,购房者可以先行起诉,就已超过的期限要求支付违约金。 5、此后开发商仍然不能办理房产证的,可以再次
-
房产证能延迟办理吗?江西在线咨询 2022-05-29可以。房产证应该在买房后30日内进行办理。《城市房屋权属登记管理办法》第17条规定:因房屋买卖、交换、赠与、继承、划拨、转让、分割、合并、裁决等原因致使其权属发生转移的,当事人应当自事实发生之日起30日内申请登记。
-
开发商迟延办房产证怎么办理?宁夏在线咨询 2022-11-101、延期办理房产证业主可要求索赔房产证迟迟办不下来的情况目前并不鲜见。 2、购房者可通过法律途径索要赔偿根据目前情况分析,由于开发商的原因,导致购房者在合同规定时间内无法拿到房产证,购房者可根据合同相关规定,追究开发商违约责任。 3、如每迟延一天承担购房总价款万分之一的违约金。 4、在协商不成的情况下,购房者可以先行起诉,就已超过的期限要求支付违约金。 5、此后开发商仍然不能办理房产证的,可以再次
-
开发商迟延办理房产证怎么办山西在线咨询 2022-05-04按照合同约定主张开发商迟延办理房产证的违约责任;合同没有约定的,按照《最高人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定处理: 由于出卖人的原因,买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的,除当事人有特殊约定外,出卖人应当承担违约责任: (一)商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限; (二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的,自房屋交付使用之日起90日; (三)商品
-
开发商迟延办理房产证怎么办?新疆在线咨询 2022-05-101、根据法律规定,开发商交房的时候,必须同时向业主提供《房屋使用说明书》和《房屋质量保证书》; 2、交首付款的时候及办理完按揭贷款后,开发商应当开具《预收款专用发票》,交房时拿《预收款专用发票》换《正式发票》,将来凭正式发票办理房屋产权证书; 3、按揭贷款本来就是你们与银行之间的法律关系,与开发商没有法律关系,你们作为合同一方当事人,当然有权利拿到合同; 4、法律规定,办理房产证由业主申请,开发商