由于甲方原因工期延期补偿-法师兄

由于甲方原因工期延期补偿

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-14 19:42:26 248 人看过

一、工程的延期索赔应如何处理

1、对延期的工程进行索赔需要邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；

2、督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；

3、各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；

4、审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。

5、法律依据：《中华人民共和国民法典》

第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条，

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条，

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

二、索赔的程序是怎样的

1、发出索赔意向通知书。在索赔事件发生后，施工单位应把握索赔时机，迅速作出反应。在索赔事件发生后的28天内向监理工程师递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔。

2、递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或监理工程师同意的其他合理时间内，施工企业应递交延长工期或补偿经济损失的正式索赔报告及相关资料。

3、索赔的最终认定。递交索赔意向书和索赔报告后，并不等于索赔工作已经完成，还有许多后续工作要做。

对延期的工程进行索赔需要邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
甲方延迟付款是否能顺延工期

法律咨询：建筑甲方推脱延迟付款的责任我应该怎么办？我方作为建筑企业，2014年6789四个月没有收到甲方的任何工程款，近期甲方在对我方发函的回复中称，“银行拨付工程款需要，建筑方，甲方和财政局的三方核对的预算，因三方预算于2014年9月9日才出来，所以678三月的工期不得顺延。”(因为我方城建的是一个学校工程，所以有财政局的参与)，现向各位律师请教，我方需要怎么才能争取到工期的顺延，法律依据有哪些，谢谢律师回答：按照合同约定履行义务。如果合同约定先付工程款，那你们有理由顺延工期。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则

2023-01-25

156人看过
法律综合知识
甲方原因停工索赔标准

一、甲方原因停工索赔标准（一）停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，复工单，一般人员是每天每人15元，管理费是人工费的20％，机械停滞费按机械台班的40％走。如果有干扰的话，可以计取干扰费用（二）因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费几个方面。1、人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。2、设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。3、保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。（反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则合同价内的保函手续费也

2022-04-07

139人看过
履行职责
因工外出期间由于工作原因受到伤害是否属工伤

因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的，应当认定为工伤。“因工外出期间”的认定，应当考虑职工外出是否属于用人单位指派的因工作外出，遭受的事故伤害是否因工作原因所致。“由于工作原因”是工伤认定的关键因素，只要劳动者的受伤行为与履行职责相关，我们就可以认定其是由于工作原因所致伤害，同时，“因工外出期间”包括职工外出期间的休息时间。一、再就业受伤可否评上工伤劳动者再就业时受伤，如果有下列情形之一的，应当认定为工伤：因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；在工作时间和工作场所内，因工受伤的；其他。二、出差受伤算工伤吗算工伤。因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的。因工外出，其全部外出时间都认为是工作时间，其外出的地点以及沿途，也都认为是工作场所。由于工作原因受到伤害的，自然属于工伤。即

2023-06-27

281人看过
非婚生子女
因甲方原因工地暂停施工或建设，需进行赔偿

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。工地死人甲方有责任吗一、工地死人甲方有责任吗1、工地死人被认定为工伤的，甲方有责任。甲方需要协助工人所在的用人单位进行工伤认定的调查核实工作，且该用人单位可以与甲方约定补偿该工亡工人的办法。2、法律依据：《中华人民共和国安全生产法》第九十三条生产经营单位的安全生产管理

2023-07-07

345人看过

法律综合知识
工期可以延误原因有哪些

一、工期可以延误原因有哪些1．工程量增加；2．发包人变更设计；3．发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4．发包人未按约支付工程款；5．发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；6．工程质量鉴定；7．不可抗力或其他因素。二、工期延误纠纷怎么解决1．和解和解是建设工程纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。建设工程发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷。事实上，在工程建设过程中，绝大多数纠纷都可以通过和解解决。2．调解调解是建设工程当事人对法律规定或者合同约定的权利、义务发生纠纷，第三人依据一定的道德和法律规范，通过摆事实、讲道理，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决建设工程纠纷的方法。这里讲的调解是狭义的调解，不包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。3．仲裁仲裁，亦称公断，是当事人双方在纠纷发

2023-12-03

459人看过
仲裁机构
由于施工延误耽误工期的赔偿金标准

工程工期延误的，其一天的赔偿标准由双方在合同中约定如合同中没有约定的，则按照每天的实际损失计算赔偿数额。根据法律规定，当事人可在合同中约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可约定按违约产生的损失计算赔偿数额。重新施工延误工期能索赔吗A女士称：已开工3个多月的家庭装修，至今仍未完工，所耗费的时间远远超出合同规定的40天装修时限，其中最主要的原因是由于装修公司多处装修不及格，需要重做而拖延了时间。就此，A女士提出疑问：由于装修公司的质量问题而导致的工期延误，我能否按照合同来索取赔偿呢《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事

2023-08-14

487人看过
辩护人
刑事延期审理原因

1.需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的。在法庭审理中，有关当事人和辩护人、诉讼代理人向法庭申请新的证人到庭作证、调取新的物证、重新鉴定或者勘验，法庭应当认真审查上述申请，如果认为这些申请是合理的，有可能影响到对事实真相的断定，甚至是被告人有罪或者无罪的判断，应当同意申请，当庭无法解决的，可以决定延期审理，等新的调查取证工作、鉴定、勘验工作完成以后，再开庭审理。2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的。检察人员作为公诉案件中支持公诉的一方，应当在法院开庭审理时，有足够确实、充分的证据指控被告人的罪行。检察人员应当在开庭前认真调查取证，做好准备工作，在庭审过程中，如果发现了被告人犯罪的新的证据或者发现原有的证据还不够确实、充分，为了准确、及时查明犯罪事实，惩罚犯罪分子，可以向法庭提出补充侦查的建议，法庭接受的，可以决定延期审理。人民检察院应当在一个月之内补充侦

2023-03-09

421人看过
法律综合知识
东方路立交桥延期交房的原因及赔偿

关于延期交付房屋所需承担的赔偿责任之具体规定如下：本合同中将违约金设定为每逾期一天即需向买方支付买卖总价值的千分之五作为补偿。若当事人以约定的违约金过高为由主张予以降低，则其所提出的调整要求应以违约金超出实际损失的百分之三十为基准进行适当削减；反之，若当事人以约定的违约金过低导致其遭受损失为由请求提高，则其所提出的调整要求应以违约行为所造成的实际损失为准来确定新的违约金金额。《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。

2024-05-20

131人看过

法律综合知识
延期交房的补偿款由谁出

对于因延期交付而引发的违约责任承担问题，购买者有权向开发方提出索偿要求。如在房屋交易合同中已经明确规定了违约金的具体数额，那么此违约金金额将根据约定的数值进行结算；然而，如果在购房协议中未对违约事项做出相应规定或者表述模糊不清，此时就需参考已支付的总房款，依照当期银行贷款利率以及违约时长来计算应得的赔偿金，而这一补偿的上限为实际损失金额的30％。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可

2024-04-27

369人看过
申请仲裁
申请仲裁延期原因

申请仲裁延期理由有以下几点：1、必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭；2、当事人临时提出回避申请；3、需要通知新的证人到庭，调取新证据，重新鉴定、勘验、或者需要补充调查；4、其他应当延期的情形。各种仲裁相关法律法规中没有规定仲裁的审理时限，只对作出裁决书的期限作了规定。申请仲裁延期要提供哪些材料依据我国相关法律的规定，申请劳动仲裁延期审理的，需要提供的材料包括申请书、延期仲裁的证明材料、当事人身份证明等。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十八条申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请，并按照被申请人人数提交副本。仲裁申请书应当载明下列事项：（1）劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所，用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；（2）仲裁请求和所根据的事实、理由；（3）证据和证据来源、证人姓名和住所。书写仲裁申请确有困难的，可以口头申请，由劳动争议仲裁

2023-07-08

417人看过
劳动者
甲方合同到期不再续签补偿

一、甲方合同到期不再续签补偿甲方合同到期不再续签补偿标准：按照员工的工作年限，以每满一年支付一个月工资的标准来补偿。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。1.如果单位不续签，需要进行经济补偿。2.如果单位维持或者提高原来劳动条件，员工仍然不续签的，则不进行经济补偿。3.如果单位降低原来劳动条件，员工不续签的，则单位还要进行经济补偿。二、劳动合同甲方义务是怎样的1.为乙方创造良好的工作环境和条件;2.按本合同支付给乙方薪金;3.对试用期乙方因工伤亡，由甲方负担赔偿;4.甲方负责对乙方进行职业道德、业务技能和公司规章制度的教育和培训。三、劳动合同甲方盖章了没签字有效吗劳动合同甲方盖章了没签字能生效。如果是大家在自愿的情况下签的协议,且无异议、不违反法律相关规定、无失效日期,就是有效的。否则,就无效。法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第三条：订立劳

2023-06-19

444人看过
合同履行地
加盟合同什么原因属于甲方违约

一、加盟合同什么原因属于甲方违约加盟合同签订以后，一方是否违约。需要根据合同的条款来确定。一般情况下，如果一方不按照合同约定履行自己的义务，就可以认定为存在违约行为二、加盟合同违约赔偿的处理方式1、合同双方如果产生了纠纷，最简单粗暴的解决方案就是，终止履行合同。但是如果纠纷比较小，双方心平气和商量坐下来慢慢解决，合同就会继续履行。2、如果合同终止了，那么，违约方就要向另一方当事人支付合同里规定好的违约金。假如合同继续下去，那么合同里的违约条款也要重新商量，合同就需要重新签订了。3、不同的纠纷，问题也不一样，解决方式也不一样，需要根据实际的情况来定。三、合同纠纷管辖法院的确定1、有合同规定的首先要按合同上的来。一般双方当事人签订的合同都有写清楚合同的签订地、交货地、运输地、原告所在地、被告所在地等等重要地点，来方便双方当事人履行合同。2、如果合同上没有明确规定的地点，就应该以被告所在地作为合

2023-05-06

416人看过

法律综合知识
合同因甲方原因无法履行？

合同因甲方原因无法履行构成单方违约。如果甲方不履行合同，那么合同相对方可以向法院起诉要求对方继续履行，如果因不履行合同导致合同目的不达，那么合同相对方可以行使法定解除权解除合同并追究违约方的违约责任。但是如果甲方不履行合同是因为不可抗力而无法履行，那么双方可以协商变更履行方式、履行期限等。如果是双方互负履行义务，且甲方为先履行义务一方，那么一旦甲方不履行其义务，后履行一方享有先履行抗辩权。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2024-04-19

492人看过
法律综合知识
由于市政工程导致交房延期有赔偿吗

在讨论开发商因逾期交房所引发的违约问题时，首先明确了一点，即任何形式的延期都必然构成违约行为。无论延迟原因如何，开发商均须承担由此引起的违约责任。关于违约责任的具体承担方式及范围，一般情况下在商品房销售合同中有明确的规定。若该合同对此类事项并无详细说明，那么便需依据相关法律法规来界定违约责任。根据现行法律规定，开发商如未能按时交付房屋，购房者有权向其索取违约金，同时满足特定条件的情况下，也可选择解除购房合同。至于违约金的具体金额，根据相关规定，违约金或损失赔偿金的数额可以参考以下几个标准予以确定：若开发商逾期交付使用房屋，则按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或由具备资质的房地产评估机构评定的同地段、同类房屋租金标准来计算。另外，若开发商或购房者在支付款项方面存在拖延现象，经过催告后在三个月的合理期限内仍未履行义务，双方当事人均可申请解除合同。对于购房者而言，在维护自身权益的过程中，首

2024-07-26

427人看过