装修延期交工可以要求赔偿吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-18 10:44:20 251 人看过

具体看合同内容。

装修延期交工原因

延期原因1:工序安排或工人调配不合理

装修是一项比较复杂的工程,需要整合多种资源,从而实现设计、施工、家居配置一体化的过程。而在这过程中,需要做的事情琐碎复杂,这就需要选择的装修公司有着过硬的管理能力。很多装修延期工程源于许多家装公司片面追求订单,而没有合理分析自身对于施工、安装等的调度能力,最后导致许多工程在实施中与约定脱节。

延期原因2:装修方案不停改动

在开始施工后,装修设计方案的不断改动也是装修延期的一大原因。其中,有的改动是业主前期没有确认清楚等到施工后才觉着不妥而要求改的;还有的可能是装修公司为增加预算,设计师或施工队以各种理由提出的。

延期原因3:主材未能按时进场

现在很多的业主都是选择半包的装修方式,装修公司负责施工和基本辅材,而主材则需要业主自己购买。如果主材没有按时进场,就可能造成施工时间不得不延后,此外,装修工人可能会以工期安排被打乱的原因,继续拖延工期。

延期原因4:验收不准时或工程款未及时结

装修中,有一些如水电工程等项目是需要业主进行验收后才能进行下一步施工的。而很多时候,由于业主很忙,在验收的时候自己没有办法去现场签字确认,因此验收时间就要推迟;此外,有些装修工程的付款方式是分期付款,如果业主没有及时结算阶段性工程款,施工对就可能停工,造成装修延期。

延期原因5:施工质量不达标引起返工

在装修中,业主发现施工方以次充好,验收不合格时就会要求重新整改,因此,必然造成时间上的拖延以及对其他工序或工种造成影响。

装修延期交工避免措施有哪些

1、装修交工时间表不可少

现在装修大家都知道找正规的装修公司进行,所以一定会进行装修合同的签订,在与装修公司签订合同时要注意上面的交工时间表,这个对于避免延期交工很重要,业主要注意除了要求装修公司详细列明工程进度以外,还需要约定超时的违约责任,将装修公司延期违约金提高至每天总款项的1%以上,这样可以在最大限度上保障我们自身的权益,同时对装修公司的交工时间也有很大的限制,装修公司会尽最大的可能来跟上施工流程确保不延期交工。

2、装修材料说明单要详细

业主与装修公司签订的装修合同上面会包括一份材料说明单,会详细表明所需材料的品牌、规格、质量等级和数量等等,可不要小看这份东西,这可关系到自己家具房子装修的质量问题,装修好后进行验房时要对照这份说名单来检查验收,符合合格的就可以签字确认验收,不符合的就要拒绝签字,直至与装修公司协商解决。如果没有这份说名单,有的不良装修公司会以次充好,这样即便房子没有延期交工,但质量等级已经不一样了。

3、隐蔽工程验收要细心

家居装修隐蔽工程一定要在封闭前进行验收,其中,管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等,结构工程包括用于固定、支撑房屋荷载的内部构造,具体包括水路、电路、防水等,应由业主、工程监理、施工负责人参与,验收合格签字后方可继续施工,检查一定要细心,最好能找负责人的第三方监理进行,专业人士毕竟能更快找到自己发现不了的问题。隐蔽工程的验收要及时,以免耽误后面的施工进程,影响交工时间。

4、保修协议不可忘

房子装修在竣工验收之后,装修公司会对工程尾款进行结算等,为避免出现增项漏项错算的情况,业主在验收时要对装修过程中出现的增减项目进行测量和核实,拿出装修合同和图纸仔细核对,检查所签订的施工项目有没有完成,设计是否达到预期效果,验收完成后,业主还要与家装公司签订保修协议,最近房子装修后出现缺陷问题的消息频繁出现于报端,保修协议可不能不签,这也是对家居房子装修质量的一个后期保障。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 18:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多要约相关文章
  • 装修工期延迟可以终止合同吗
    一、装修工期延迟可以终止合同吗若出现装修工程延期的情况,应首先分析其是否存在客观因素导致,例如因装修设计方案变更、装修工人时间协调困难或者装修材料未能按时抵达等因素,在这种情况下,双方当事人可尝试通过诚恳协商来寻求解决之道,如达不成共识,则可依照当初签署的书面协议中针对此类情形所设立的相关违约条款进行追究。其次,如果确认为装修装饰公司刻意拖延工期的行为造成了整个装修过程延期,那么您有权依据适用法律规定解除装修合同,并向对方提出应当承担的具体责任。对于在装修合同中已作出明确关于逾期违约责任约定的,当事双方也可以通过协商方式寻求妥善解决;若双方始终未能达成和解,还可考虑寻求诸如消费者协会等第三方机构的帮助,请他们协助展开调解工作;最后若是所有这些途径都未能成功解决问题,您依然保留有申请发起仲裁或者上诉至法院以保护自身权益的权利。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以
    2024-04-02
    153人看过
  • 租房期间可以要求装修费吗
    租房期满后一般不能向房东索要装修费。出租人不同意装修的以及出租人同意装修但无特别约定的,租赁房屋装修费由承租人承担;租赁房屋主体结构、附属设施装修的,租赁房屋装修费由出租人承担。一、租赁合同如何解除装修承租人经出租人同意装饰装修,合同解除时,双方对已形成附合的装饰装修物的处理没有约定的,人民法院按照下列情形分别处理:(一)因出租人违约导致合同解除,承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装饰装修残值损失的,应予支持;(二)因承租人违约导致合同解除,承租人请求出租人赔偿剩余租赁期内装饰装修残值损失的,不予支持。但出租人同意利用的,应在利用价值范围内予以适当补偿;(三)因双方违约导致合同解除,剩余租赁期内的装饰装修残值损失,由双方根据各自的过错承担相应的责任;(四)因不可归责于双方的事由导致合同解除的,剩余租赁期内的装饰装修残值损失,由双方按照公平原则分担。法律另有规定的,适用其规定。二、合同如何约定
    2023-03-04
    56人看过
  • 装修延期有赔偿的比例吗
    一、装修延期有赔偿的比例吗在装修合同中,法律有所规定,若装修工程的进度没有按照预期的进行,那么需要支付的违约金,支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。双方当事人都需遵循合同规定的内容进行工作,如果一方当事人违约,另一方当事人可以要求其承担违约责任,双方可以进行协商,若双方协商不成,这可以用起诉解决。双方当事人在签订合同时,都要对合同的相关条款加以了解,了解违约以后,对违约金的赔偿标准,如果有其中一方违约的,另一方应当支付其违约金。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请
    2021-09-17
    307人看过
  • 装修公司工期延误如何赔偿
    业主与装修公司构成承揽合同的法律关系。装修公司拖延工期的行为属于一个违约行为,业主可以要求其承担违约的责任。业主可以结合自身实际情况进行维权,可以先与装修公司进行协商,如果双方协商不成,有仲裁协议的可向仲裁机构申请仲裁,如果没有则可以通过民事法律途径解决。如何和装修公司打官司1、诉讼所需材料起诉书(一式两份)、合同文本的复印件和对方收款凭据复印件(发票、收据均可),然后根据案情的不同,还要根据法庭的要求进行举证。起诉书里应写明你和被告的基本资料,起诉的原因,事实经过,以及证据目录2、裁判标准需第三方协助鉴定由于国家在家庭装修方面没有制订相应的标准,所以消费者一旦将装饰公司告上法庭,法院就需要请第三方来进行评估、鉴定。法院一般都会找有资质的单位或部门来承担这项工作。法院所请的第三方,往往要经原告、被告两方面认可。同时这些家庭装饰技术服务机构没有和消费者或装饰公司发生雇佣关系。3、技术服务不能
    2023-07-07
    185人看过
  • 装修工期延误赔偿计算方法
    一、装修工期延误赔偿计算方法装修工期延误赔偿计算方法:1.总费用法:按现行计价规定计算索赔值,另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同,即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件:(1)合同实施过程中总费用计算是准确的,工程成本计算符合现行计价规定,成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;(2)承包商的索赔报价是合理的,反映实际情况;(3)费用损失的责任,或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2.分项法:按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点:比前者复杂,能反映实际情况,为索赔报告的进一步分析提供依据,应用面广。3.因素分析法:亦称连环替代法,将各指标按客观存在的经济关系,分解为若干因素指标连乘形式。二、装修延误工期怎么办装修如果没有正当理由延误工期,可以先看装修合同中是否有
    2023-06-15
    141人看过
  • 租赁合同到期后可以要求物业赔偿装修费用吗?
    《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条规定:“承租人经出租人同意装饰装修,租赁期间届满时,承租人请求出租人补偿附合装饰装修费用的,不予支持。一、出租人私自卖房侵权吗(一)承租人有优先购买所租房屋的权利,承租人优先购买房屋的权利是债权承租人优先购买权的效力与基于共有的优先购买权不同,共有人的优先购买权优先于承租人优先购买权。承租人优先购买权不能对抗第三人,即不可能凭借承租人优先购买权主张承租人与第三人的房屋买卖合同无效。(二)侵害承租人优先购买权的赔偿方式是赔偿经济损失正因为承租人优先购买权的性质是债权,因此,出租人违反义务,侵害优先购买权的救济方式是损害赔偿,而不是必须保障承租人优先购买。(三)免除出租人侵权赔偿的事由按照《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二十四条的规定:“具有下列情形之一,承租人主张优先
    2023-03-14
    50人看过
  • 装修可以包装装修工程吗
    不可以转包装饰装修工程。转包是违法行为,当事人签订的建筑工程转包合同无效,因非法转包建设工程所获取的非法所得要予以没收并可处以罚款、责令停业整顿。一、施工单位承包工程转包怎么处罚,承包单位转包怎么办根据《民法典》和其他法律规定,承包人经发包人同意将其部分工程分包给他人的行为是允许的,但不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正。二、工程转包会有哪些法律后果将建筑工程违法转包的法律后果有:首先,违法转包行为无效。其次,转包人因非法转包建设工程所获取的非法所得要予以没收。再次,建设工程质量合格的,转承包人可以直接向发包人主张工程价款。最后,转包工程的,转包人还可能受到行政处罚。三、违法转包工程的如何处置违法转包工程的按照下列方式进行处置:1、对违法转包的单位责令改正,没收违法所得,并处罚
    2023-06-21
    193人看过
  • 延期交房多久可以申请装修贷
    购房过程中,若房屋交付时间有所延迟,依据法律规定,此类情况视为违约行为。通常情况下,若经过有效催告后,开发商能在合理期限内完成交付,那么买方虽无权解除合同,却有权要求开发商进行相应的损失赔偿。然而,如果经过长达三个月的催告,开发商依然未能按约履行合同义务,并且无法提供合理的解释或理由的,买方便可依法行使其权利解除合同,而在此过程中所产生的所有损失,将全部由开发商承担。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。第
    2024-08-21
    106人看过
  • 装修公司拖延工期可以解除合同吗?
    装修公司主要合同义务经过催告仍不履行的,构成根本违约,非违约方依据法律享有法定解除权。通常催告期限为三个月。一、合同解除权的行使期限有哪些合同解除权的行使期限为三个月。对方当事人没有催告的,解除权应当在解除权发生之日起一年内行使。法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使的,该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限,经对方催告后在合理期限内不行使的,该权利消灭。二、合同解除期限是什么第一种是在法定或当事人约定期限内行使。需注意的是无论法定期限还是约定期限,在性质上都属于除斥期间,解除权于预定存续期间届满当然消灭。当事人行使约定解除权的期限,应明确地写入合同中。在有法律规定的解除期限时,当事人之间也可以通过约定解除权行使的期限来改变法定解除期限。第二种是在对方当事人催告后的合理期限内行使。这是针对解除权的行使期限法律没有规定,或者当事人没有约定而言的。在这种情
    2023-03-17
    414人看过
  • 装修交房违约延期赔偿怎么计算
    (1)当合同双方已经对违约金进行了明确且详尽的规定,那么违约方必须严格按照合同约定来履行相关义务;但如若在合同中对违约金并未有明确规定或约定模糊不清的话,那么这将被判定为未作约定,从而按照法律法规予以处置。(2)在评估违约金具体数额的过程中,我们主要参考的依据便是合同总价。(3)对于违约金的金额设定,通常情况下不应该超过未履行部分的价格总额。在签订了房屋装修合同后,倘若任何一方未能遵守合同中的约定,那么违约方便需要按照合同中事先约定的条款,依照合同约定来承担相应的违约责任。若合同对此并未作出明确规定,那么违约方则需按照实际造成的损失进行赔偿。当然,当事人也可以选择在合同中详细规定因违约所导致的损失赔偿额如何计算,或者在合同中明确约定一旦一方违约,应当依法根据违约行为的具体情况向对方支付一定数额的违约金。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约
    2024-05-01
    233人看过
  • 精装房装修不达标能要求赔偿吗
    精装房装修不达标能要求赔偿。业主可以与开发商先行协商,要求开发商限期整改,赔偿延期交付的损失;空鼓问题不能修复或经修复仍不能达到约定质量标准的,业主可以要求解除房屋买卖合同,要求开发商赔偿相应的损失。《中华人民共和国民法典》第六百一十七条出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可以依据本法第五百八十二条至第五百八十四条的规定请求承担违约责任。
    2024-08-05
    345人看过
  • 我国装修贷可以延期还款吗
    一、我国装修贷可以延期还款吗装修贷可以延期还款,装修贷逾期了一直还不上的,借款人可以向贷款机构申请延期或者分期偿还;如果贷款机构同意的,债务人就可以按其约定的方式和期限来还款;如果贷款机构不同意的,则借款人需要尽快还款或者依法承担偿还本金、利息和逾期利息的责任。法律依据:《民法典》第六百七十八条借款人可以在还款期限届满前向贷款人申请展期;贷款人同意的,可以展期。二、欠银行的贷款还不起的后果欠银行贷款还不上,银行机构是会采取一系列措施的,具体如下:1、银行将会向借贷人进行电话催债。2、如果借贷人在催债后还是未偿还贷款,那么将会产生一定的罚息,并且会给自己造成信用不良记录。3、若是借贷人还是迟迟不还款,那么银行会派有关工作人员亲自上门催债。4、直到最后借贷人都还是不还款,那么银行将会采取法律手段,通过法律来维护银行自身权益,如果借贷人是办理的抵押贷款,那么该抵押物会被法院进行拍卖,然后将拍卖获
    2024-01-03
    74人看过
  • 装修合同到期未完工业主能够要求赔偿吗
    一、装修合同到期未完工业主能够要求赔偿吗1、看双方签的合同有没有约定没有装完的违约责任,如果有的话请求其承担约定的违约责任。2、如果没有约定,需要证明你的损失,然后请求其赔偿你的损失。3、视具体的情况而定能够请求其继续履行装修义务或者请求解除合同。4、法律规定:《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人能够约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也能够约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构能够根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构能够根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、装修合同纠纷解决途径
    2024-01-23
    103人看过
  • 装修合同期限超期,如何要求赔偿
    在家居装饰领域中,常常会因为承建单位的施工问题而使工程期限拖延。在这种情况下,通常需由双方按照各自签署的装修协议中的违约条款来共同背负起违约责任。然而,若未能对具体的违约金额达成共识,则应依据此前签订的协议或相关法律中的明确规定进行核算和处理。按照法律层面,如果任何一方未能尽到合同义务或未能达到合同条款的要求,他们将被要求承担持续履约、实施补救性措施以及赔偿损失等各种形式的违约后果。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2024-08-12
    165人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #要约
    词条

    要约是一方当事人以缔结合同为目的,向对方当事人提出合同条件,希望对方当事人接受而订立合同的意思表示。 一个意思表示只有符合以下条件才构成一个要约,一是要约的内容必须具体确定,具备合同的必要条款;二是必须具有明确的订立合同的意图,并表明经对方... 更多>

    #要约
    相关咨询
    • 工人受伤可以要求赔偿装修费用吗?
      西藏在线咨询 2022-04-02
      请人装修工人受伤,有两种情形。第一,你请的是装修公司的人,你与装修公司是合同关系,工人受伤属于工伤,由用人单位,也就是由装修公司来承担赔偿责任。第二,你请的是个人,你与工人之间是雇佣关系,工人受伤,由雇主或者第三人承担赔偿责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权
    • 装修完可以要求装修公司补偿吗
      北京在线咨询 2022-05-09
      “小菜,装修房子的事情是多亏你帮忙了,我一直很感谢。但我想我们有些东西是开始的时候没说好,就象你信里说的,当时说的反正您也要装修的帮我监管的同时你自己也熟悉一下装修材料市场。车马费等当然我来报,回来后会重谢你(当时我的意思是请你们吃饭,给你一笔补偿费)” 这段文字已表明你们之间有委托关系,索要一定报酬没有问题。不可以不必再有什么证据。
    • 装修公司工期延迟需要赔偿吗&Q4&
      宁夏在线咨询 2024-03-03
      装修公司工期延迟需要赔偿。装修延期赔偿标准:每延期一天按照工程款总额的0.5%支付违约金,装修工程的进度没有按照预期进行的,可以要求支付相应的违约金,一般按照超出十日结付工程款。违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。
    • 装修合同没有写到期不交工有违约金,到期不交工可以要求赔偿吗?
      贵州在线咨询 2022-10-16
      可以追究对方的违约责任,并要求赔偿。一方违反合同,以致严重影响订立合同所期望的经济利益,在合同约定的期限没有履行合同,在被允许推迟履行的合理期限内仍未履行,另一方面可解除合同”。实际违约制度作为允许和限定债权人在债务人违约的情况下解除合同的重要规则,是维护合同纪律、保护交易安全的重要措施,其适用范围应具有普遍性。即指履行期限到来后,一方当事人有履行能力而无正当理由拒绝履行合同全部义务的行为。 (1
    • 装修公司延误工期是否可以申请赔偿
      新疆在线咨询 2022-05-17
      1、业主与装修公司构成承揽合同法律关系。装修公司拖延工期的行为属于违约行为,业主可以要求其承担违约责任。 2、业主可以结合自身情况进行维权,先与装修公司进行协商,协商不成,有仲裁协议的可向仲裁机构申请仲裁,若无,则可以通过民事法律途径解决。