软件开发委托合同
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-09 08:44:35 352 人看过

甲方:

乙方:

甲,乙双方经友好协商,一致达成本协议.双方申明,双方都已理解并认可了本合同的所有内容,同意承担各自应承担的权利和义务,忠实地履行本合同.

一,合作内容

乙方为提高企业信息管理化水平与公司形象,特委托甲方为其客户管理系统软件,详细要求见附件.

二,合同期限

自年月日始至年月日止.

三,甲方权利与义务

1,甲方所开发软件是自行研发的,保证不是侵权软件.

2,甲方将严格按照乙方提出的各项技术指标,要求进行软件的开发设计.

3,甲方开发的软件不得含有病毒,不得含有黄色,反动及违反国家法律规定的内容.

4,甲方所开发软件的所有权,版权归甲方所有,乙方只有使用权.

5,甲方只对乙方提出的书面要求进行开发.

6,甲方交付软件时将对乙方提供相关技术培训及售后服务.

四,乙方权利与义务

1,乙方托付甲方所开发的软件保证不含有反动,黄色及违反国家法律规定的内容,否则甲方将不予开发.

2,乙方必须保证对甲方所开发的软件不作任何侵权行为,如不进行拷贝,篡改,泄露给第三方使用等,否则甲方将追究乙方的法律责任.

3,乙方托付甲方开发软件时必须以书面形式(一式二份且加盖公章)详细地说出需求模块,提供给甲方各项技术指标.

4,乙方托付甲方开发的软件在签订合同之后如需增加其它功能,必须以书面形式呈交给甲方,甲方做改动并酌情收取适当费用.

五,乙方验收标准

1,乙方验收时,不得对甲方所开发的软件提出附加条件.

2,甲方所开发的软件符合乙方呈甲方的附件要求及各项技术指标即为合格.

3,甲方完成软件工作,乙方应在三日内组织验收,超过七日不验收,视为验收合格.

六,费用结算方式

1,该软件乙方付给甲方费用总金额元整.

2,甲乙双方签订合同当日,乙方将预付保证金元整(占总造价_______%).

3,甲方交付软件当日,乙方验收合格后付甲方人民币元整(占总造价_______%).

4,甲方收取完开发费用后,免费为乙方维护软件个月.

『该文章由www.diyifanWEN.COM(第一§范┆文网)整理,版权归原作者、原出处所有。』

5,免费维护期过后,乙方如需甲方对该软件继续进行维护,甲方将提供有偿服务.

6,付款方式_______________

七,违约责任

1,由于乙方未及时提供软件开发所需的信息而导致甲方工作不能按时完成,甲方不负任何责任,并有权向乙方提出延期要求,延期时间由双方协商确定.

由于甲方原因未能按时完成软件的开发,乙方有权向甲方提出索赔,具体额度由双方协商确定,但最高不超过合同中乙方支付费用总金额的10%.

八,争议解决

本合同履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作的精神共同协商解决.

九,合同终止

1,任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当的终止理由,由双方代表签字后方可终止本合同.

于战争,地震,火灾等不可抗拒因素导致的工作中断,双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同内容的变更.

十,附则

1,合同签订前未尽事宜,双方协商解决;合同签订后,经双方当事人协商一致,对本合同有关条款进行变更或者补充时应以书面形式确认.

2,本合同一式两份,双方各持一份,具有同等的法律效力,自双方授权代表签字或盖章后生效.

3,本合同的详细要求见附件,附件具有同待法律效率.

甲方:乙方:

代表人:代表人:

日期:日期:

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月14日 04:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同内容相关文章
  • (房地产项目开发)委托合同
    甲方(委托方):房地产开发公司乙方(受托方):鉴于:1、甲方——房地产开发公司,系由公司与乙方合作投资的房地产开发公司,甲方已获得了房地产项目的开发权。2、项目概况:房地产项目规划占地面积约亩,建设用地面积约亩,代征地面积约亩,容积率约。3、根据乙方与公司于年月日签订的《股权转让协议》中地约定:乙方应协助甲方尽量以协议出让的方式取得房地产项目的土地使用权和开发权。如该地块需按照有关规定进行招投标(挂牌),乙方承诺以等同于协议出让的价格条件协助甲方获得房地产项目的土地使用权和开发权。4、甲方经公司董事会决定,将开发房地产项目的所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,委托乙方进行办理。经甲、乙双方友好协商达成如下协议,以兹共同遵照执行:第1条委托事项1.1授权乙方以甲方的名义取得开发房地产项目的所有政府文件的批复及项目征地、农民的安置补偿、拆迁等事宜。第2条委托费用2.1甲
    2023-06-09
    98人看过
  • 委托开发合同代表违约了?
    委托开发合同中如果约定了合同标的成果应实现的具体功能,瑕疵履行导致标的成果不能实现合同该具体功能进而影响整体功能实现的,应认定构成根本违约。《民法典》规定当事人应当按照约定全面履行自己的义务。一、居间合同履行地应该如何认定居间合同履行的认定:1、中介合同在实际履行中有明确指向的中介标的时,以标的履行地或者所在地为中介合同履行地。中介结果是委托人与第三方订立合同,即中介人与委托人约定的指向标的全面实际履行。中介结果的实现可视为中介合同的履行,中介标的的的履行地或所在地可视为中介合同的履行地;2、中介合同目标指向的结果不明确的,以履行义务的一方所在地为中介合同履行地;3、中介合同履行地应根据中介合同义务履行的特点和协议内容确定。二、合同生效后怎么解除定金?合同生效后定金按照以下方式处置:1、当事人按照合同约定全面履行义务的,定金应当抵作价款或者收回;2、给付定金的一方违约,致使不能实现合同目的
    2023-06-23
    161人看过
  • 软件开发合同可以转包吗?
    软件开发合同不可以转包,合同另有约定的除外。因为委托开发人与研究开发人订立软件开发合同本身就是因为对方具备委托开发人要求的资质,如果研究开发人随意转包合同,会使委托开发人的合同目的不能实现,因此,软件开发合同一般不得转包。根据2021年实施的《民法典》第八百五十三条规定,委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定的实施研究开发计划,合理使用研究开发经费,按期完成研究开发工作,交付研究开发成果,提供有关的技术资料和必要的技术指导,帮助委托人掌握研究开发成果。一、开发商与业委会办理移交有哪些程序?一、商品房交接手续应在开发商通知的时间内办理若商品房已经符合合同约定的交付条件,开发商应当在合同确定的交付房屋的日期前书面通知卖方人办理交接手续。若开发商的通知中已经明确了办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件,开发商通知确定的交付日期已经给买房人必要的准备时间和必要方便的,买房人应当按时办理交接手
    2023-04-06
    97人看过
  • 委托开发书
    违约金
    订立合同各方:委托单位_________,以下简称甲方;承担单位_________,以下简称乙方;保证单位_________,以下简称丙方;为了调动科研单位的积极性,确保科研经费的合理使用,明确甲、乙、丙三方的责任,促使科研项目早出成果,出好成果,经甲、乙、丙三方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守.一、科研项目的主要内容:_________。二、科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势(或科研项目的重要意义):_________。三、技术经济指标和经济效益(社会效益)分析:_________。四、科研项目所采用的研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程):_________。五、计划进度(分阶段解决的主要技术问题,达到的目标和完成的时间):_________。六、科研项目的参加单位及分工:_________。七、所需主要材料,物质条件:_________。八、经费概算┌──────┬────
    2023-06-09
    147人看过
  • 委托开发合同当事人的权利义务,该合同属于委托合同吗
    一、委托开发合同当事人的权利义务委托开发合同当事人的权利义务分别如下:1.委托人的权利(1)委托开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,由研究开发人取得申请专利权。(2)研究开发人转让专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利。2.委托人的义务(1)委托人,应当按照约定支付研究开发经费和报酬。(2)委托人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,应当承担责任。3.研究开发人的权利(1)完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发人。(2)研究开发人有权按照约定,要求委托人支付开发经费或报酬,提供有关技术资料、原始数据。4.研究开发人的义务(1)研究开发人应当按照约定制定和实施研究开发计划。(2)研究开发人违反约定,造成研究开发工作延误的,应采取补救措施继续履行合同,应当承担违约责任。(3)研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前,将研究开发成果转让给
    2023-05-03
    322人看过
  • 委托开发合同违约处理办法
    瑕疵履行是否构成根本违约需要结合智力成果创作过程的特点、表达的多样性、标的成果的功能作用等因素来判断,必要时可以借鉴、鉴定、勘验等必要的技术手段。如果合同约定了标的成果应实现的具体功能,标的成果不能实现该具体功能进而影响整体功能实现的,应认定构成根本违约。如果合同约定的标的成果的各项标准,未达到约定标准的,可能构成根本违约;但因合同需要变更导致未达到原约定标准或者一方提前终止合同的除外。知道开发商违约处理问题,我应该怎么处理开发商违约时,购房者应注意保留相关证据材料。在发生延期交房的纠纷时,购房者一方面应当搜集开发商延期交房的相关证据,另一方面应当保留关于延期交房造成的额外损失的证据。另外,鉴于房屋延期交付的时间存在不确定性,购房者应当注意诉讼时效问题。根据法律规定,购房者应当自约定的交房之日起两年内向开发商索赔延期交房的损失。如果在诉讼时效期限内向开发商主张上述权利,则新的诉讼时效就自主
    2023-07-08
    487人看过
  • 软件技术开发合同分享原则
    (一)委托开发所完成的发明创造,除合同另有约定的以外,申请专利的权利属于研究开发方。研究开发方取得专利权的,委托方可以免费实施该项专利。研究开发方就其发明创造转让专利申请权的,委托方可以优先受让专利的申请权。(二)合作开发所完成的发明创造,除合同另有约定的以外,申请专利的权利属于合作开发各方共有。一方转让其共有的专利申请权的,另一方或者其他各方可以优先受让其共有的专利申请权。合作开发各方中一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请,或者由其他各方共同申请。发明创造被授予专利权以后,放弃专利申请权的一方可以免费实施该项专利。合作开发各方中,一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。(三)委托开发或者合作开发所完成的非专利技术成果的使用权、转让权以及利益的分配办法,由当事人在合同中约定。合同没有约定的,当事人均有使用和转让的权利。但是,委托开发的研究开发方不得在向委托方
    2023-06-23
    432人看过
  • 是否允许转包软件开发合同?
    软件开发合同不能转包,合同另有约定的除外。由于委托开发人员与研发人员签订软件开发合同本身就是因为对方具备委托开发人员要求的资格,如果研发人员随意转包合同,就会使委托开发人员的合同目的无法实现,因此,软件开发合同不能转包。根据《中华人民共和国民法典》规定,委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定和实施研究开发计划,合理使用研究开发经费,按期完成研究开发工作,交付研究开发成果,提供有关的技术资料和必要的技术指导,帮助委托人掌握研究开发成果。软件开发合同违约责任如何确定1、开发人未按计划实施研究开发工作的,委托人有权要求其实施研究开发计划并采取相应的补救措施。研究开发人逾期两个月不实施研究开发计划的,委托人有权解除合同,开发人应当返还研究开发经费,并赔偿因此给委托人所造成的损失。2、开发人将研究开发经费用于履行合同以外的其他目的的,委托人有权加以制止,并要求开发人退还相应的经费用于研究开发工作。
    2023-07-07
    200人看过
  • 一般软件开发是技术合同吗
    委托开发软件属于技术开发合同的范围,但两者具有区别。技术合同和软件开发合同的区别如下:1、注意事项不同技术合同不可草率进行,需要签订双方有一定的信任关系,个人与单位网签合同一般要找到有一定规模的知名的公司。而软件开发合同主体认定不明购软件开发者由于缺乏法律常识,往往会犯一些比较初级的错误。有时代表发展商签约的人并不是法人代表,或者合同上的软件开发商并不是该房产土地拥有者,这些都是可能导致合同无效的问题。2、适用对象不同技术合同在软件开发预售时采用,房屋竣工交付使用,买受方付清全部房价款后,可直接办理过户手续。而软件开发合同软件开发出售合同适用于软件开发现居(竣工验收合格取得软件开发证)销售。3、包括内容不同技术合同内容包括甲方土地使用依据及软件开发状况,包括位置、面积、现房、期房等;房价,包括税费、面积差异的处理、价格与费用调整的特殊约定等;而软件开发合同包括付款约定,包括优惠条件、付款时
    2023-02-16
    295人看过
  • 软件开发合同应当如何转包
    软件开发合同一般为承揽合同,在经过定作人的同意下是可以转包的,否则不能转包。承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的,定作人也可以解除合同。软件开发合同样本<p>甲方:__________________                          乙方:__________________</p><p>法定代表人:_____________          &nbsp
    2023-07-29
    399人看过
  • 软件开发合同应该怎么写?
    软件开发合同项目名称:_________委托方:_________(甲方)研究开发方:_________(乙方)签订地点:___省___市依据相关法律的规定,合同双方就___项目的技术开发(该项目属______计划______),经协商-致,签订本合同。1、______标的技术的内容、形式和要求;2、应达到的技术指标和参数:____________3、______研究开发计划:_________4、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式:_________(1)研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本;报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。本项目研究开发经费及报酬:____元。其中:甲方提供___元,乙方提供___元。如开发成本实报实销,双方约定如下:(2)经费和报酬支付方式及时限(采用以下第___种方式);①-次总付___元,时间:_________②分期支付:__
    2023-03-06
    287人看过
  • 委托开发合作合同违约怎么赔偿
    1、合同双方应在合同中约定,如一方违反合同约定,另一方可追究违约方的责任,并要求违约方承担违约金或赔偿损失。2、合同双方只要约定了违约金或赔偿损失的,就要约定具体数额或计算方法。在约定违约金时,数额约定不能过高或过低,约定数额过低,损失得不到补偿,约定数额过高,会因数额过高得不到法律支持无法实现。一般而言,约定的违约金数额不能超出合同标的额,若一方的损失确实超过合同标的,可直接约定赔偿损失。一、委托开发合作合同争议解决方式1、如约定诉讼管辖法院,只能约定由被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、合同标的物所在地法院管辖,且只能约定其中一个法院管辖。如果约定不明确、选择两个以上法院管辖、或约定上述5个法院以外的法院,或既约定仲裁又约定诉讼的,这样解决争议的条款是无效的。2、发生争议后当事人双方可以平等协商达成共识,也可以由人民调解委员会调解或者向人民法院起诉以及依约定申请仲裁。人民法
    2023-06-20
    476人看过
  • 委托开发合作合同争议解决方式
    一、委托开发合作合同争议解决方式委托开发合作合同争议解决方式如下:1.如约定诉讼管辖法院,只能约定由被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、合同标的物所在地法院管辖,且只能约定其中一个法院管辖。2.发生争议后当事人双方可以平等协商达成共识,也可以由人民调解委员会调解或者向人民法院起诉以及依约定申请仲裁。3.如约定仲裁,应当明确约定具体的仲裁机构和仲裁事项。仲裁机构约定明确的标准为:仲裁机构所在地明确,同一地点有两个以上仲裁机构的应当写明约定的仲裁机构的详细名称。二、委托开发合作合同开发人的义务是什么委托开发合作合同开发人的义务:1.按照约定制定和实施研究开发计划。2.合理使用研究开发经费,专款专用,不得浪费。3.按期完成研究开发工作,交付研究开发成果,提供有关的技术资料和必要的技术指导,帮助委托人掌握研究开发成果。4.受托人不得对第三人泄露技术开发成果的内容,也不得向第三人提供该项
    2023-06-15
    361人看过
  • 委托开发的技术合同由谁登记
    委托开发的技术合同登记备案到当地的科学技术行政部门办理,我国法律上明确规定了科学技术部管理全国技术合同认定登记工作。各省、自治区、直辖市和计划单列城市设立的技术合同登记机构,负责办理技术合同的认定登记。各省、自治区、直辖市和计划单列城市人民政府设立技术市场管理机构的,技术合同认定登记的日常工作可以由该机构负责管理和指导。一、技术合同认定登记的作用(1)《技术合同认定登记管理办法》规定,通过技术合同认定登记,可以享受国家有关促进科技成果转化规定的税收、信贷和奖励等方面的优惠政策。未申请认定登记和未予登记的技术合同不得享受。(2)通过技术合同认定登记,可以加强国家对技术市场和科技成果转化工作的指导、管理和服务,使技术交易更加规范,减少技术交易纠纷的产生,净化技术市场环境。(3)通过技术合同认定登记,可以加强国家对技术市场的统计和分析工作,为政府制定政策提供依据。二、申请技术合同认定登记的基本要
    2023-03-19
    251人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同内容是指合同中约定的各项权利和义务,包括但不限于以下方面: 1、双方当事人的基本信息、身份、地址、联系方式等; 2、合同标的、数量、质量、价款或报酬等; 3、履行期限、地点、方式等; 4、违约责任和解决争议的方法等。 除此之外,合同还可... 更多>

    #合同内容
    相关咨询
    • 开发软件需要委托银行吗?委托银行开发会有违约责任吗?
      四川在线咨询 2021-11-15
      腾飞网络公司和洛川设计公司在协议履行一定时间后签订了补充协议,可以认定洛川设计公司一般认可补充协议签订前的开发工作。软件开发有其特殊性。一般情况下,不可能一次性完成所有工作,需要在运行过程中进行相应的修改。双方还在协议和补充协议中达成了相应的协议。此外,软件开发完成后,洛川设计公司向腾飞网络公司支付了2万元。其行为表明已接受开发软件,视为已通过腾飞网络公司开发的软件验收。洛川设计公司不得以腾飞网络
    • 委托开发软件拒不收款的法律后果
      上海在线咨询 2023-10-08
      腾飞网络公司与洛川设计公司在协议履行一定时间后,签订了补充协议书,由此可以认定洛川设计公司对补充协议书签订之前的开发工作总体上是认可的。软件开发有其特殊性,一般情况下不可能所有工作一次到位,需要在运行过程中进行相应修改,双方也在协议书和补充协议书中作出了相应约定。并且,软件开发完成后,洛川设计公司向腾飞网络公司支付了两万元,其以行为表明已接受该开发软件,视为对腾飞网络公司开发的软件验收合格,洛川设
    • 委托开发合同范本
      海南在线咨询 2022-03-08
      委托开发合同,是指当事人之间共同就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。 委托开发合同范文: 甲方(委托方):xxx邮编:xxx电话:xxx 法定代表人:xxx电话:xxx 乙方(开发方):xxx公司地址:xxx邮编:xxx电话:xxx 负责人:xxx电话:xxx 甲方委托乙方,乙方接受甲方委托,开发xx软件产品,双方就合作事宜达成如下协议: 一、合作方式 乙方根据甲方的
    • 软件开发合同应该是合同吗
      新疆在线咨询 2023-05-22
      软件开发合同属于技术合同。 《中华人民共和国民法典》 第八百四十三条【技术合同定义】技术合同是当事人就技术开发、转让、许可、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。
    • 委托开发软件后拒不付款会有哪些后果
      黑龙江在线咨询 2022-12-06
      腾飞网络公司与洛川设计公司在协议履行一定时间后,签订了补充协议书,由此可以认定洛川设计公司对补充协议书签订之前的开发工作总体上是认可的。软件开发有其特殊性,一般情况下不可能所有工作一次到位,需要在运行过程中进行相应修改,双方也在协议书和补充协议书中作出了相应约定。并且,软件开发完成后,洛川设计公司向腾飞网络公司支付了两万元,其以行为表明已接受该开发软件,视为对腾飞网络公司开发的软件验收合格,洛川设