施工不可抗力造成的损失由谁承担责任
来源:互联网 时间: 2024-02-08 08:55:58 111 人看过

一、施工不可抗力造成的损失由谁承担责任

1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;

2.发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

3.承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;

4.停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;

5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百九十条

当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

二、施工不可抗力因素包括什么内容

不可抗力因素包括:台风、地震、洪水、冰雹、征收、征用、罢工、骚乱、游行等。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。

法律依据:

《中华人民共和国民法典》第一百八十条

因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

第五百六十六条

合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。

合同因违约解除的,解除权人可以请求违约方承担违约责任,但是当事人另有约定的除外。

三、施工不可抗力可以索赔吗

不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。\n  当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月29日 11:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 施工方施工所引起的损失由谁承担?
    如果是施工方的原因造成的损失,则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的,则由承包人承担责任。法律规定,因为施工方造成工程质量不合格的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。施工方高空坠物建筑方的责任是怎样的施工方高空坠物的法律责任的承担,整个建筑物的所有人或管理人有对自身周边环境的安全义务,工地坠物致人损害建筑物的所有人或者管理人负有一定的责任。但是不一定由施工方负全部法律责任,应该由案件中事故主体,事故原因等多方面综合判定责任划分。《中华人民共和国民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
    2023-07-09
    130人看过
  • 不可抗力损失如何承担,不可抗力构成要件
    不可抗力造成的损失承担方法是对于因为不可抗不能履行合同的,需要及时的通知对方,减少给对方造成的损害,并且在合理的期限提供证明。不可抗力的构成要件是不可预见还有避免的。一、不可抗力损失如何承担因不可抗力造成他人损失的,不承担责任,但法律另有规定的,依照其规定处理。同时,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不
    2023-06-05
    93人看过
  • 抗税罪由谁承担责任
    抗税罪由什么人承担刑事责任,要依据具体的情况而定,如果是个人犯罪的,由抗税的人承担,如果是单位犯罪的,由单位的主要责任人员承担。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。第二百零二条【抗税罪】以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处拒缴税款一倍以上五倍以下罚金。
    2023-06-12
    446人看过
  • 再审改判造成的损失由谁承担
    申请再审的结果只是驳回或决定再审,由立案二庭负责。不可能直接改判。一般事实认定错误法律适用错误都可以直接改判,程序违法基本都发回重审。判决书什么时候生效,怎么执行如果是一审,判决书上的这个日期还不是最终生效生日,还要看对方是否上诉,过完十五日上诉期后正式生效果是二审,此日期为生效日期决执行,一般会在判决书写着对方应当在判决生效后,十日内履行完毕。一、拿到民事判决书后怎么做当事人拿到判决书后怎么处理,主要依据自身的需要而定,如果对法院判决的结果没有异议的,就按判决结果执行。如果有异议的选择可以上诉,十五天内,决定是否上诉,民事判决书通常会有十五天的上诉期,在此期间,原被告双方都可以进行上诉。若上诉,则进入二审程序,若双方均未上诉,则判决生效。二、法院出判决书后还能改吗?1、判决书下来后能改。改的前提条件是判决书有错误。2、判决书,是一个法律术语,是指根据判决写成的文书,是常用的一种应用写作文
    2023-03-25
    421人看过
  • 电力公司突然断电造成的损失由谁承担
    电力公司突然断电造成的损失若是因为电力部门的过错导致停电,电力部门应根据过错性质和大小来承担相应责任。但是若是由于天气原因等导致停电,电力部门则无需承担责任。电力公司突然断电造成的损失由谁承担的法律依据《中华人民共和国电力法》第五十九条电力企业或者用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。电力企业违反本法第二十八条、第二十九条第一款的规定,未保证供电质量或者未事先通知用户中断供电,给用户造成损失的,应当依法承担赔偿责任。《中华人民共和国电力法》(2018修正):第四章 电力供应与使用  第二十九条 供电企业在发电、供电系统正常的情况下,应当连续向用户供电,不得中断。因供电设施检修、依法限电或者用户违法用电等原因,需要中断供电时,供电企业应当按照国家有关规定事先通知用户。\n用户对供电企业中断供电有异议的,可以向电力管理部门投诉;受理投诉的电力管理部门应当依法处理。
    2022-06-17
    396人看过
  • 不可抗力因素导致的损失由什么承担?
    一、不可抗力因素导致的损失由什么承担?不可抗力因素导致的损失侵权人不承担责任,但法律另有规定的,依照其规定处理。同时,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力和情势变更有什么区别1.表现形式不同,情势变更主要表现为意外事件,物价飞涨、货币严重贬值等,不可抗力主要表现为自然灾害;2.后果不同,情势变更相对可以克服,而不
    2023-09-13
    316人看过
  • 施工待用材料损失由谁承担
    该条款规定了在项目实施过程中产生的各种费用及其责任归属:1.工程本身遭受的损毁,包括由于工程建设引起的第三方人身伤害及财产损失,以及运送到施工现场供施工之用的原材料和待安装设备的损坏,所有这一切均应由发包人承担相应的赔偿责任。2.当承包人和发包人均有人员伤亡情况发生时,应由所在单位分别承担责任并支付相关费用。3.对于承包人所使用的施工机械设备的损失以及由此造成的停工损失,全部费用都将由承包人自行承担。4.在停工期内,如发包人提出要求,承包人应当留守施工现场并履行必要的管理职责以及保卫任务,在此期间所产生的一切例如必要管理人员以及保卫人员等成本支出,均将由发包人承担经济责任。5.至于工程所需进行的清理与修复工作,所产生的一切费用也将由发包人全权承担。《建设工程施工合同》17.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同
    2024-04-29
    217人看过
  • 租房地漏漏水造成楼下损失,责任应由谁承担
    关于租赁不动产漏水引发楼下损失的责任承担问题,其具体责任归属须依据实际情况予以评估。具体而言,以下四种情况举例说明:(1)如因房屋装修不当导致渗漏至楼下,由此产生的损失问题由房屋所有人即房东承担;(2)若因供水管年久失修或者接口松动导致渗漏,而房主未对其进行及时修复与更换,且租户入住时对此毫不知情。那么,由此引发的楼下财产损失应由房东全权负责,租户无须承担任何责任;(3)租户如发觉房屋内的供水管道出现老化现象且房东依然未能对此问题采取相应措施进行完善,此时楼下因此遭受的损失,应当认为是房东构成主要责任,租户则需负次要责任;(4)若系租户因为疏忽大意或者不当使用房屋设施,如将水龙头忘记关闭等,从而导致楼下出现渗漏问题的,那么楼下所受损程度的经济赔偿应由租户全权承担。《民法典》第七百一十三条承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。出租人未履行维修义务的,承租人可以自行维修,维修
    2024-07-28
    311人看过
  • 产品缺陷造成损失该由谁来承担赔偿责任呢
    一、产品缺陷造成损失该由谁来承担赔偿责任呢因产品缺陷造成损失,被侵权人可以要求向产品的生产者来承担赔偿责任,也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的,销售者赔偿后,有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的,生产者赔偿后,有权向销售者追偿。法律依据:《民法典》第一千二百零二条因产品存在缺陷造成他人损害的,生产者应当承担侵权责任。第一千二百零三条因产品存在缺陷造成他人损害的,被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿,也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的,销售者赔偿后,有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的,生产者赔偿后,有权向销售者追偿。二、产品缺陷导致人身损害不用承担赔偿责任的情形生产者能够证明有下列情形之一的,不承担赔偿责任:1.未将产品投入流通的;2.产品投入流通时,引起损害的缺陷尚不存在的;3.将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在的
    2023-06-06
    309人看过
  • 自力救济造成的损失责任承担是啥
    一、自力救济造成的损失责任承担是啥自力救济造成的损失责任承担是需要根据具体情形进行分析的,根据我国法律规定,未超出限度的自力救济造成的损失责任不需要承担,超过则需要承担。二、自力救济有哪些法律特点(一)纠纷解决的自治性和自主性。私力救济不属于国家为社会公众提供的公共资源,也不依靠国家权力,因此其存在和运行完全取决于当事人或社会共同体的需求和自主选择。由于公共司法资源及其他纠纷解决机制不能满足所有的救济需要,因此私力救济的存在就是不可避免的,并具有合理性。但亦存在着双方当事人或者社区、共同体规避、违背法律的可能和风险。在此,可根据法律划定的边界来认定私力救济的合法性。(二)纠纷解决主体的民间性或非官方性。私力救济可以由当事人单方自行实现,即自助或自行“执法”,也包括双方的协商和解和“压服”。同时,私力救济也可能通过第三方介入解决纠纷,在这种情况下,所谓第三方往往是不具备任何官方色彩和职业资格
    2023-05-03
    407人看过
  • 因公共设施造成损失由谁负责
    依据我国相关法律的规定,小区公共设施倒塌造成他人人身损害的,公共设施的管理人是物业公司,所以由物业公司承担侵权的责任。有证据证明是受害人自己过错造成的,物业不承担责任,如果是出于意外事故,那么双方都无责任,但根据公平责任原则,物业公司可以给予受害人一定补偿。一、暴雨造成积水倒灌进入车库责任谁来负?首先要找到事故原因,才能认定该谁承担责任。要界定是否属于开发商责任,主要看小区及地下车库的排水系统是否按照国家标准建设,排水设计、施工是否规范。如果是因为开发商在建时,地下车库排水设计或施工不当,造成使用过程中出现排水问题,造成了财产损失的结果,那么业主可根据相关法律,要求开发商承担一定赔偿责任。其次,对于物管方在突发自然灾害中的职责,法律上无强制规定,这主要依据业主与物业方签订的《物业服务合同》,据此判定物管是否尽到应尽职责,如果物管有明显的失职行为,可追究责任。如果物管在已经尽到职责的情况下,
    2023-03-20
    458人看过
  • 转租之后,第三人造成租赁物损失的责任由谁承担
    转租之后,第三人造成租赁物损失的,应当由承租人承担赔偿责任。因为在承租人与出租人的租赁关系存续期间,出租人对于租赁物有妥善保管的义务,如果其将租赁物转租后造成损失的,属于出租人没有尽到妥善保管义务,所以出租人可以向承租人索赔。一、房屋转租需要哪些注意事项承租人转租房屋应注意以下问题:1、须获得出租人的书面同意;2、转租期限不得超过原租赁期限;3、承租人不退出租赁关系。承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的,承租人与出租人之间的租赁合同继续有效;第三人造成租赁物损失的,承租人应当赔偿损失。二、房东什么情况下有权终止合同1、承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物,致使租赁物受到损失的,出租人可以解除合同并请求赔偿损失。2、承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的,承租人与出租人之间的租赁合同继续有效;第三人造成租赁物损失的,承租人应当赔偿损
    2023-06-25
    70人看过
  • 营运车辆停运造成损失的赔偿责任应由谁来承担?
    《关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十五条因道路交通事故造成下列财产损失,当事人请求侵权人赔偿的,人民法院应予支持。依法从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆,因无法从事相应经营活动所产生的合理停运损失。根据以上规定,在发生交通事故后,从事货物运输、旅客运输等经营性活动的车辆除交通事故导致的实际财产损失可要求责任人赔偿之外,停运期间所导致的合理营运损失也是可以要求事故责任人赔偿的。关于营运车辆停运损失的法律依据车辆停运损失费,是指在道路中发生车辆的损害,如果受害人是以被损车辆用于货物运输或者旅客运输经营活动,则在被损车辆修复期间,受害人因无法进行正常的货物运输或者旅客运输经营而造成经济收人的减少,或日停运损失,由相关事故责任人对该损失进行的赔偿。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条机动车发生交通事故造成损害,机动车所有人或者
    2023-07-06
    78人看过
  • 不可抗力停工窝工损失什么承担?
    1、工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。4、停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。不可抗力停工窝工损失谁承担一、不可抗力停工窝工损失谁承担1、不可抗力停工窝工损失谁承担,视情况而定:(1)工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百八十
    2023-08-15
    271人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 因不可抗力造成的不可抗力或者不可抗力所带来的损失应该由谁承担?
      青海在线咨询 2022-05-03
      当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的,也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等,后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后,可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭,如必须变更或解除经济合同;也可能导致新的经济法律关系的产生,如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时,与保险公司之间产
    • 谁来承担施工工程造成的损失责任啊?
      贵州在线咨询 2022-06-25
      1、如果是施工方的原因造成的损失,则该由施工方自行承担责任。如果是承包人的原因导致施工方造成损失的,则由承包人承担责任。法律规定,因为施工方造成工程质量不合格的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。 2、法律依据《民法典》 第八百零一条:因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,
    • 不可抗力停工窝工损失谁承担
      上海在线咨询 2023-01-15
      1、工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。 2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用。 3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。 4、停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
    • 承租人责任造成承租人损失由谁来承担
      重庆在线咨询 2023-03-07
      及时检查、维修出租房屋是出租人的法定义务,除非双方在合同中约定由承租人来承担维修义务,否则出租人有义务检查、维修房屋,保证房屋符合合同规定的用途。对于承租人增添的附属设备,双方也可以约定由谁来负责维修。 如果是因为出租人不及时修复房屋,没有尽到检查和维修的义务,从而导致房屋发生倒塌或者其他破坏性事故,并且给承租人的人身财产带来损失的,出租人就应当承担赔偿责任。
    • 建筑工程挂靠经营所造成的损失由谁承担责任?如何承担施工连带责任
      西藏在线咨询 2022-01-23
      《中华人民共和国建筑法》第66条规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见》第5条规定,施工人挂靠其他建筑施工企业,并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同而被起诉的,应将施工人和被挂靠建筑施工企