工程中大型设备闲置如何索赔,工程停工损失怎样计算-法师兄

工程中大型设备闲置如何索赔,工程停工损失怎样计算

来源：互联网时间： 2023-06-15 18:56:34 158 人看过

一、工程中大型设备闲置如何索赔

1、工程建设时历发包人原因造成大型设备闲置的，闲置设备产生的费用和实际损失由发包人承担，承包人可以与发包人协商赔偿，协商不成可向法院起诉。

2、法律规定：

《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条【因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计所应承担责任】因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

二、工程停工损失怎样计算

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。

2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔)，顺延延误的工期(即工期索赔)。

费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；

设备费；

材料费；

保函手续费；

贷款利息；

保险费；

利润；

管理费几个方面人工费：

包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。

设备费：

可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。

保函手续费：

工程延期时，保函手续费相应增加。

3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。

以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

误工费
工程施工中停工误工费该如何计算？

由于建设单位原因造成的停工、窝工和机械停置费应如何计算？由于建设单位原因造成的停工、窝工和机械停置费可按施工合同或停工协议中的有关约定计算，施工合同或停工协议中无约定时可按以下规定计算：(一)停工、窝工费用：1)停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格；工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员，不包括管理人员)人数计算。2)停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。(二)机械停置费：1)机械停置台班单价按《深圳市施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格；机械停置台班数量按以下公式计算：停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。(2)机械停置费：1)机械停置台班单价按《深圳市施工机械台班》中相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格；机械停置台班数量按以下公式计算：机械停置台班=额定年工作台班

2023-06-23

490人看过
消费者
如何准确计算工程停工所带来的损失？

工程停工的损失计算是停工期间生产工人的工资加上消耗的材料、车间经费和企业管理费等这些经费的综合。临时停工大部分都是因为地质条件变化、临时停水停电以及工程人为障碍等原因造成的，这种情况通常需要经济签证，签证上需要具体的停工复工时间和人员机械数量，所以停工损失的计算比较简单。合同中止履行的损失怎么计算1、根据实际损失来算。实际造成的损失，包括直接和间接的损失。直接损失：因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。间接损失就是可得利益的丧失，即应当得到的利益因受侵权行为的侵害而没有得到，包括人身损害造成的间接损失和财物损害造成的间接损失。2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者

2023-07-01

474人看过
合同风险
如何在建设工程审计中进行反索赔

建设项目审计中如何反索赔，加强管理，降低索赔风险（1）计划管理。对基础设施项目的投资、工期和质量要有一个切合实际的规划，实行限额设计（即初步设计按批准的可行性研究报告和投资估算进行控制，技术设计按计划进行控制）批准的初步设计总概算），以严格控制工程造价，降低结算和付款风险。根据国家计委的规定，自1991年起，由于设计单位的失误、疏漏或扩大规模、提高标准等原因，造成工程静态投资超支的，将按3%-20%的比例减免设计费。（2）招标管理。进一步加强设计、监理和施工过程招投标的规范化，树立全面的招投标理念，推动设计、监理走向市场，监督设计，进一步监督设计质量和进度。禁止在施工的同时进行设计，以免因工程变更给承包人很多索赔机会。通过制定招标文件和对承包商进行资格审查，将不合适的承包商和项目经理排除在投标之外。（3）合同管理。业主应认真研究合同条款的内涵，签订全面可行的合同，充分考虑今后工程施工结算中

2023-05-08

373人看过
工程结算
停工损失在工程结算中的计算方式是什么？

1、因天气管控造成停工，其工期应合理顺延。建设单位要求赶工的，应计算赶工措施费，具体费用由发承包双方协商解决。2、停工损失计入暂列金额。建设单位在编制最高投标限价时，应参考往年气象资料，充分考虑项目所在地重污染天气情况，将建筑工地停工损失计入暂列金额，列入税前工程造价，并在施工合同中予以明确约定。3、停工损失：施工人员工资按工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。现场看护人员工资不得低于工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。现场管理人员工资按工程项目所在地当期最低工资标准的两倍计取。机械人工单价以工程项目所在地当期最低工资标准的一点三倍计取。脚手架、模板、钢支撑等周转材料增加费，租赁的＝材料租赁日单价管控停工天数1／2。临时设施增加费＝（管控停工天数／合同工期）安全文明施工措施费（定额基价）3／101／2。4、根据有关规定，不予停工的分项工程不计取本费用。停工损失以及会计该如

2023-07-07

304人看过

工程造价
项目停工工程款如何索赔

项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证，签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量，因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算，发包方的原因而造成的停工、窝工，按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算，根据有关规定，其机械停置费按第一类费用中的（1）折旧费，（2）大修理费，（3）经常修理费，（4）机上人工四项费用之和，乘以实际停置台班数（每天只计一个台班

2023-02-25

88人看过
营业执照
设计失误造成工程损失如何追责

设计单位原因造成损失，必须要有权威认定，这样设计单位就要承担赔偿责任，而审图部门也应当承担审图不严的责任。一、分包工程质量是什么人负责对于分包工程的质量问题，建设单位或者其他受害人可以要求总承担责任，也可以直接要求分包商承担责任。因此，总承包商应当严格审查总承包商的资质条件，加强对总承包商的质和管理。建设工程的发包人可以将勘察、设计、施工、设备采购一并发包给总承包人，也可以将建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项发包给总承包人。二、在前公司做的设计可以享有署名权吗？有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人单位享有，法人或者非法人单位可以给予作者奖励:(一)主要是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作，并由法人或者非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地图等职务作品；(二)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者非法

2023-02-16

216人看过
工资
工程停工损失的计算原则是什么？

工程停工损失计算如下：1、折旧费；2、大修理费；3、经常修理费，4、机上四项人工费用之和乘以实际停机班数。停工损失是停工超过规定期限造成的各种费用。包括停工期间支付的生产工人工资、提取的职工福利基金、消耗的燃料和动力费、车间经费和企业管理费。临时停工主要是由于地质条件的变化、临时停水、停电、项目中的人为障碍等原因造成的。违法赔偿损失如何计算接受方损害赔偿的计算对于接受方的损害赔偿额而言，“避免的支出”的计算往往较为简单，是未支付的合价款。接受方的“价值损失”和“避免的费用”的计算则较为复杂。买卖合同中，如果买方买进机器是为了生产经营，则其价值损失为买方丧失的生产经营的收入，但应减去生产的成本；如果买方买进货物是为了将货物转卖，则价值损失为买方本可以从转卖中获得的利润，但要扣除转卖的成本。接受方通常可以采取措施避免一部分价值损失，这种措施就是替代购买。如果制造商违约，则买方可以在市场上找到另

2023-07-18

371人看过
工程合同纠纷
建设工程合同纠纷中的损失如何核算

建设工程合同纠纷损失可以这样计算：当事人因对方不履行建设工程合同义务而造成损失的，可以要求对方赔偿其损失，其中损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，这里的损失也包括合同履行后可以获得的利益，但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。因此，建设工程合同纠纷损失是按照实际发生损失来计算的，不可预见的损失是不需要赔偿的。如何计算因合同违约所产生的损失1、当事人在合同中明确约定违约金的数额或者计算方法，并且约定不违法，也无明显不合理的，则适用合同约定的违约金。但如果合同约定的违约金数额低于造成的损失的，当事人可以请求法院或者仲裁机构予以增加；如果约定违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院或者仲裁机构予以适当减少。2、法律法规对某一类合同的违约金有明确规定，并且不允许当事人自由约定的，无论当事人是否约定了违约金，都应适用法定违约金。3、法律法规对某一类合同的

2023-07-02

487人看过

合同履行地
在建工程暂停施工如何索赔

1.停工索赔，应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和(或)导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔)，顺延延误的工期(即工期索赔)：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。3.停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润，以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限

2023-03-31

80人看过
继续履行
如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的

一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。5、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类，按索

2023-06-15

253人看过
误工费
建设工程纠纷停工造成的误工费如何计算？

一、临时停工损失的计算临时停工多因地质条件变化、临时停水、停电、工程中的人为障碍等原因造成。此类停工一般都要办理经济签证,签证上要有具体的停工、复工时间及人员、机械数量,因而停工损失的计算比较简单。人工停工费的计算,发包方的原因而造成的停工、窝工,按停工期间的现场停工工人计算。机械停工的计算,根据有关规定,其机械停置费按第一类费用中的(1)折旧费,(2)大修理费,(3)经常修理费,(4)机上人工四项费用之和,乘以实际停置台班数(每天只计一个台班)。造价工程师在审核此类停工损失时应注意以下几点:1.对地质条件变化引起的停工,首先要审核引起停工的施工现场的地质条件是否与发包方提供的地质资料一致。一般情况下,发包方会在招标文件中提供现场地质勘察报告,承包方也会对施工现场周围环境进行考察,并在投标书中声明。对承包方因为其对发包方提供资料的误解或对风险的预见不足造成的停工,即使有签证,造价工程师也应

2023-04-28

189人看过
强制执行
工程未结算如何索赔

一、工程未结算如何索赔工程未结算可以到法院提起诉讼索赔。拖欠工程款，属于普通民事纠纷，只能到人民法院起诉解决。法院判决胜诉后，拖欠方仍不支付的，再申请法院强制执行。二、工程款欠款纠纷起诉费咋收的工程款欠款纠纷起诉费的是根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1.不超过1万元的，每件交纳50元;2.超过1万元至10万元的部分，按照2.5%交纳;3.超过10万元至20万元的部分，按照2%交纳;4.超过20万元至50万元的部分，按照1.5%交纳;5.超过50万元至100万元的部分，按照1%交纳;6.超过100万元至200万元的部分，按照0.9%交纳;7.超过200万元至500万元的部分，按照0.8%交纳;8.超过500万元至1000万元的部分，按照0.7%交纳;9.超过1000万元至2000万元的部分，按照0.6%交纳;10.超过2000万元的部分，按照0.5%交纳。三、工程索赔费

2023-04-25

471人看过

建筑工程索赔
工程停工后如何索赔？赔偿多少钱

一、工程停工后如何索赔？（一）建设工程通用条款36.2规定：自索赔事件发生后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人，一旦索赔事件发生，务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。因为发包方的原因造成工程停工，会给承包方带来经济损失。所以一定要及时申请。（二）工程停工，分临时停工和中途停工退场两种情形，其索赔的范围是不同的。1、临时停工，其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。2、中途停工索赔，包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出，并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工，还是长期停工，签证确认的停工、窝工损失、增加费用，都在索赔的范围之内。（三）工程停工的索赔成功与否，依赖工程施工过程

2023-06-07

434人看过
保全
工程设备大中修合同

甲方：乙方：订立设备大中修合同、经双方协议、达成下列条款甲方要求1、设备大中修由设备部负责、在安排检修计划时、并规定交接日期、履行交接手续（按规程接车），确保生产正常进行。2、设备部在大修中规定试运转期内、造成检修返工、一切费用应由设备部负责。3、计划改变、车间提出检修计划、设备部应予以协作。4、设备部检修完毕、做到废旧机件分类、集中指定地点并清理场地卫生。5、设备部检修计划有变动、应提前三天通知车间、否则应负经济责任。6、在生产过程中、造成非计划停台或不到检修周期造成设备故障（经分析原因确定责任实属设备部）应负责直接损失的赔偿责任。乙方要求1、维护保养和注油短毛车间负责、明确检修界限、搞好协作、共同为生产服务。2、设备检修计划如有变动、应提前三天通知设备部、否则应负经济责任。3、按规程交付检修设备、车间应说明设备运转、缺欠情况、并保持机件完整、卫生良好（特别要清除油污）.4、凡因维护保养

2023-04-23

467人看过