建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成-法师兄

建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成

来源：互联网时间： 2023-08-10 10:55:59 80 人看过

1《协议书》。包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合同文件组成。

2《通用条款》。包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分，47个条款。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款，在使用时不作任何改动。

3《专用条款》。具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。《专用条款》是对《通用条款》的补充或具体化。编制专用条款时应结合项目特点，针对通用条款的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。

4附件。包括“承包人承揽工程项目一览表”等三个标准化附件。

对建设工程施工合同纠纷

法院管辖及约定仲裁的建议建设工程施工合同当事人事先正确约定纠纷受理机关或在发生纠纷后选择有管辖权的法院或仲裁机关审理案件，有利于纠纷得到迅速处理。笔者认为，建设工程合同当事人在制定建设工程施工合同及发生纠纷时应注意以下几个问题：

基于建设工程施工合同纠纷不再适用专属管辖的规定，建设工程施工合同当事人可在合同订立时约定发生争议时由人民法院管辖或由某一仲裁委员会处理，合同当事人如果选择诉讼作为解决争议方式，还可以进一步约定在合同履行地、合同签订地、标的物所在地、原告住所地、被告住所地人民法院管辖。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工合同相关文章

合同条款
建筑工程的施工合同示范文本

承包方：_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：______2.工程地点：______3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。4.承包内容：5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：7.工程开工日期：____年__月__日8.工程竣工日期：____年__月__日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：11.乙方主要义务12.违约责任：(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失

2023-06-15

254人看过
工程施工合同
《建设工程施工合同示范文本》专用条款

第三部分专用条款1一般约定1.1词语定义1.1.1.1本工程中构成合同文件的其他合同文件包括_____;1.1.2.3本合同中发包人代表是________，职务为________.1.1.2.5本合同中项目经理是________，职务为________.1.1.2.9本合同中监理人是________，发包人对其授权如下：_____________________________1.1.2.10总监理工程师是________;1.1.2.11本合同中造价咨询人是________，发包人对其授权如下：_____________________________1.2语言文字1.3法律适用于合同的法律除包括中华人民共和国法律、行政法规以外，当事人特别约定本工程适用以下部门规章、地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章_____________________________;1.4合同文件的优先

2023-06-09

313人看过
工程施工管理
建设工程合同示范文本由哪些内容组成

1、合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。2、通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。3、专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细

2023-06-15

284人看过
罚金
施工合同示范文本

施工合同甲方：乙方：受(以下简称甲方)的委派，(以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。一、项目经理部主要负责人：二、经营承包主要内容1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的%由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标协议价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费

2023-04-30

188人看过

第三者
建设工程勘察合同（示范文本一）

建设单位(甲方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________勘察单位(乙方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。第二条勘察的范围、进度和质量________________________。第三条甲方的义

2023-06-10

247人看过
工程施工合同
建设工程施工合同示范文本通用条款有哪些？

一、什么是建设工程施工合同?建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。国家2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)已由住建部、国家工商总局于2013年联合发布使用，原《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)同时废止。二、建设工程施工合同的主要内容是什么？前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款，由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布，主要由《协议书

2023-06-04

319人看过