施工索赔证据有何基本要求
来源:互联网 时间: 2023-06-27 14:13:45 301 人看过

施工索赔证据的基本要求是证据要符合法定证据的种类,例如施工备忘录等书证;录音录像等;索赔证据还要符合证据的特性,包括合法性、真实性、全面性、关联性、及时性等。

一、在劳动仲裁中录音算证据吗

实践中,因劳动者与用人单位地位不平等,劳动者在证据搜集方面处于劣势地位,再加上法律观念淡薄,往往在发生劳动争议时,才开始有证据意识,才开始想方设法的搜集对自己有利的证据材料,以作为维权的依据。同时随着科技水平的不断发展,电子设备的功能也是日新月异,以电子视听方式,出现的证据大量涌现,目前录音作为视听资料已经成为我国民诉法规定的八种证据形式之一。因此录音可以作为证据向仲裁庭或者法庭出示。但是,司法实践中,包括录音的证据要被采纳,必须满足证据的额真实性、合法性和关联性,其中,录音证据要被采纳,一般至少也要满足以下两点:1、不是以侵犯他人合法权益和违反法律强制性规定的情况下取得的录音;2、录音清晰明确,内容能有效印证待证事实,并且通过司法鉴定等能确定录音对方的身份。只有满足以上两点,录音证据才可以保证期有效性,才能作为认定案件事实的依据。

二、证据的三性有哪些

证据三性有客观真实性、关联性、合法性。客观真实性是指证据是能证明案件真实有效的、不依赖于主观意识而存在的客观事实。关联性指作为证据的事实必须是与案件所要查明的事实存在逻辑上的联系,从而能够说明案件事实。合法性指证据必须由当事人按照法定程序提供,或由法定机关、法定人员按照法定的程序调查、收集和审查。

三、证据来源主要写的是什么

证据来源主要写证据从何处发现和如何取得。

比如物证、书证、视听资料是从何处发现、由谁提供或收集、采用何种方法收集的;证人是如何得知案件情况的,是亲身感受还是从他人处得知的。证据来源由法律加以规定。根据证据事实的外部表现形式,可以将证据分为物证、书证;证人证言;被害人陈述;犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;鉴定结论;勘验、检查笔录;视听资料等7种。证据事实只能从法律规定的来源中获取。

证据来源,又称“证明方法”,是指主要有人的陈述和实物。证人的陈述包括当事人陈述、证人证言、被害人陈述、鉴定人意见。实物证据包括物证、书证、勘验检查笔录、录音录像资料。证据来源于人或者物,通过人的陈述或物的外部形式表现出来,在立法上表现为法定的证据种类或法定证据形式。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月17日 01:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多证人证言相关文章
  • 施工索赔需要哪些条件及相关证据
    施工索赔需要收集的证据有这些:1、存在正当索赔理由的证据,也就是侵权或者违约的证据;2、损失的证据,也就是因此遭受了多少的损失证据;3、证明当事人合法身份的证据;4、其他证明当事人主张的证据。工程施工索赔要注意什么呢1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔;2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现;3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分;4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证。《民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。
    2023-07-28
    197人看过
  • 工程索赔中要如何保留证据
    法律咨询:工程索赔中怎样保留证据原告于1991年2月4日与北京某宾馆有限公司签订了建筑工程承包合同,合同规定:原告承建新建宾馆,建筑面积36015平方米,1991年2月15号开工,2003年2月15日竣工.承包总价为2227.4万美元,其中500万美元折合人民币给付.工程于2003年8月15日竣工交付使用后,被告拖欠工程款162.28万美元以及工程签证款5.9万美元、106万人民币,合计168.18万美元、106万人民币。此外还有应签证而未签证确认的索赔款折合人民币1000多万人民币。原告催讨这笔巨额拖欠款先后华了两年半的时间,无数次发函、派人上门摧讨,先后找过中国**总公司、北京市清欠办公室、北京市建委、国家建设部等各级上级和政府主管部门,均无效果。后向法院起诉,由于资料保存完整获得了成功索赔。律师回答:每周例会纪要真实的再现了工程施工的全过程。这可以成为重要证据来源。此外,还应详细保存
    2023-04-27
    258人看过
  •  刑事诉讼中证据的基本要求
    该段内容讲述了刑事诉讼中的证据规则,包括审判机关的取证方式和程序,最佳证据规则,非法言词证据排除规则,口供补强规则,证人作证规则和认证规则。同时指出,《刑事诉讼法》规定,采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。刑事诉讼中的证据规则包括审判机关的取证方式和程序。2、最佳证据规则。3、非法言词证据排除规则。4、口供补强规则。5、证人作证规则。6、认证规则。《刑事诉讼法》规定,采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述,应当予以排除。 刑 事 诉 讼 证 据 规 则 : 审 判 机 关 取 证 方 式 和 程 序刑事诉讼证据规则是保障刑事诉讼公正、规范审判活动、维护社会公平正义的重要法律制度。其中,审判机关的取证方式和程序是确保证据真实、全面、客观的重要保障
    2023-09-07
    142人看过
  • 什么是施工索赔成本
    (1)人工成本。索赔成本中的人工成本部分包括:人工成本是指完成合同外额外工作的人工成本;非施工单位责任造成的工作效率降低,增加了人工成本;非施工单位责任工程延误,增加了法定人工成本,增加了闲工成本,增加了工资。对于索赔成本中的材料成本部分,包括:由于索赔项目实际使用的材料数量超过计划数量而增加的材料成本;由于客观原因,材料价格大幅上涨;因非施工单位责任造成工程延误的材料价格上涨和材料保管费(3)施工机械使用费。工程机械使用费在索赔费中的部分,包括:因完成额外工作而增加的机械使用费;非施工单位责任的工作效率将降低增加的机械使用费;发包人或监理工程师造成机械停工的闲置费(4)分包费。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中(5)现场管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是,如果一些工人因闲置和其他工作仍在进行而要求赔偿损
    2023-05-07
    445人看过
  • 工地工伤基本赔偿标准要求
    最低工伤赔偿标准为一级工伤赔偿标准,保留劳动关系,退出工作岗位(假如未退出工作岗位,应继续享受原工资待遇)。从工伤保险基金中支付一次性伤残补助金,标准为24个月的本人工资。从工伤保险基金中按月支付伤残津贴,标准为工资的90%,伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由工伤保险基金补足差额。工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后,停发伤残津贴,享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于工资标准的,由工伤保险基金补足差额。工地意外事故赔偿标准工地意外事故赔偿标准如下:医疗费;住院伙食补助费;交通、食宿费;康复治疗费;辅助器具费;停工留薪工资补偿费用,一般不能超过12个月;护理费;一次性伤残补助金;伤残津贴。伤残津贴补偿金额不能低于当地最低工资标准。用人单位没有参加工伤保险的,所有费用由用人单位承担。《工伤保险条例》第七条工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险
    2023-07-05
    432人看过
  • 工伤索赔的基本流程
    工伤赔偿程序
    工伤索赔的基本流程:1、用人单位应该在一个月内向劳动局提出工伤认定申请;2、如果单位不申请的话,员工自己申请工伤认定;3、劳动局做出工伤认定决定,劳动者做劳动能力鉴定;4、凭工伤认定申请工伤待遇。工伤索赔的具体流程有哪些?第一步,工伤认定程序,从工伤发生之日起,一般骨折大约为3各月1.发生工伤后单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。;单位未按规定提出工伤认定的,职工必须在1年内提出工伤认定的申请(假设职工是在受伤5个月后提出工伤申请)。2.劳动者提出工伤认定申请后,劳动部门可以根据情况依法决定是否受理。如果劳动部门受理了申请并在60日内作出了工伤认定结论。第二步,工伤受理的行政诉讼程序(可能耗时6个月,如果出现发回重新审理的情形,可能增加耗时6个月)1.劳动者对劳动部门不受理工伤认定不服的,可以在60日内提起行政复议或
    2023-07-27
    213人看过
  • 工伤索赔证据的重要性
    向人民法院起诉,是我国为维护劳动者其合法权益而提供的一种司法救济措施。根据《工伤保险条例》以及其他司法解释的规定,工伤起诉需要的证据有县级人力资源和社会保障局出具的工伤认定决定书;如果构成伤残等级,需要市级劳动能力鉴定委员会出具的劳动能力鉴定结论;劳动合同、工资账单、劳动能力鉴定发票、身份证复印件等;医疗费、护理费、住院伙食补助费、交通费、住宿费、辅助器具费等费用清单或者发票,或者各地区对于各项费用的报销标准。民间借债起诉需要什么证据民间借债起诉需要的证据如下:1.借款协议或借条;2.借贷关系有担保人的,提供有关担保的证据材料;3.借贷双方合理交付、收到钱款的凭证;4.债务人借款用途的证明;5.债务人应当支付利息的证明;6.无利息约定,债权人要求债务人偿付逾期利息,或者不定期无息借款经催告不还,债权人要求偿付催告后利息的,应有到期不还或经催告不还的证据材料;7.债务人下落不明的,应有证明债
    2023-07-01
    51人看过
  • 建筑施工管理人员误工费索赔需要什么证据
    证明误工费数额的证据方面,一个是收入状况证据,一个是误工时间的证据。收入状况证据内容可以包括:1、具体的收入水平数据;2、没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明;3、没有固定收入的还可以提供所从事行业的证明材料。误工时间的证据内容包括:1、正常情况下,根据医疗机构的医嘱。即医疗机构应当签发医嘱,提出休息时间、需要营养和护理的时间建议;2、工作单位可出具受伤人员误工时间的证明;3、可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定,凭鉴定文书确定误工时间。一、误工费赔偿的标准是怎么规定的?误工费赔偿标准1、误工费是根据当事人的误工时间和收入状况确定的。伤者本人的误工时间根据当事人接受治疗的医疗机构出具的诊治证明确定。因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至最终评定伤残的前一日。2、当事人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。实际减少的收入必须是实际丧失的收入,包括工资、奖金、津贴、课酬
    2023-03-24
    336人看过
  • 工商行政管理机关证据收集的基本要求
    证据就是依照一定程序收集起来,能够证明案件真实情况的一切客观事实材料。案件能否被证实,主要取决于有无充分的确实可靠的证据,因此收集证据是查明案件的基础。《中华人民共和国行政处罚法》规定了行政机关有效收集的七种证据,即书证、物证、证人证言、当事人陈述、视听材料、鉴定结论、现场笔录。对于证据的取得主要是通过检查、扣押、视听资料、鉴定等手段。对物证、书证、视听资料,工商行政管理机关应主要通过自己的检查、扣押、调查来向有关持有人获取,也可由有关当事人提供;证人证言和当事人的陈述,则应通过询问的方法来取得;现场笔录则要通过详略适当而又准确地记载当时的真实情况来制作获得;鉴定结论要由有鉴定权的法定单位或具备鉴定条件的单位作出。但无论是采取何种手段和方式收集证据,都必须遵循一定的要求。笔者根据平时实际办案过程的积累,提出以下六点基本要求,供大家参考。一、收集证据要有目的、有计划地进行收集证据,不应毫无目
    2023-04-22
    324人看过
  • 施工合同纠纷如何索赔取证
    如何索赔和取证是建筑承包商面临的一个重要问题。现在我们与大家分享我们的经验和成就:1。可以向另一方索赔的项目。业主延迟交付合格的建筑工地。业主延迟交付图纸。业主或工程师延迟批准图纸、施工方案和计划,业主未能及时提供合同规定的材料或设备,业主延误关键线路工序的验收时间,导致承包商延误下道工序施工,业主或工程师延误发出指令,或发出的指令扰乱承包人的施工作业计划、业主提供的设计资料或工程资料错误、业主暂停施工造成的延误、业主变更设计或要求修改图纸,导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超过原合同的13、业主要求增加工程的14、因工期延长、不可抗拒的自然灾害、战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的业主的其他变更令延误,不可抗拒的自然灾害造成的延误等,战争、叛乱、革命、核污染等特殊风险造成的延误等,17、不利施工条件或外部障碍造成的延误等,2、根据上述项目收集的证据资料>1、各类工程合同文件2、
    2023-05-07
    417人看过
  • 被打没有证据如何要求赔偿
    打人造成他人受伤是属于侵权的行为,受害人请求赔偿的,就需要有证据证明谁是侵权人,所以在没有证据的情况下,是很难请求赔偿的,受害人应该尽量收集证据或者委托律师处理。《民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错,行为人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。第一千一百七十九条侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。人身损害侵权要收集哪些证据一方当事人实施违法行为给对方造成了人身损害,受害人因此向人民法院提起诉讼,要求违法伤害人赔偿损害的案件,就是人身损害赔偿案件。原告提起此类诉讼,应向法院提供以下证据:1、原告的损害与被告有因果关系的证明,即被告在何时何地为什么原因实施了何种
    2023-04-17
    385人看过
  • 工程施工质量超标,工程索赔的主要依据
    建设工程索赔通常是指合同一方在工程合同履行过程中因对方不履行或未能正确履行合同或因其他非自身因素而遭受经济损失或权利损害,并通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。索赔的依据主要包括以下几个方面:1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种认证记录,经批准的施工进度计划,工程图纸和技术规范等。2、双方交流的信件和各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划及实际施工进度记录、施工现场相关文件及工程照片。4、气象数据、工程检验验收报告和各种技术鉴定报告、工程停电、停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律、法和政策文件。6、签证由发包人或工程师签字。7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。8、各种验收报告和技术鉴定。9、与工程相关的图片和视频。10.备忘录,工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并且请书面确认。11、发包人在投标前提供的现场资料及参考资料。12
    2023-08-07
    386人看过
  • 索赔有哪些证据需要找
    因施工受损,索赔时需要收集的证据一般应有:1、存在正当索赔理由的证据,也就是侵权或者违约的证据;2、损失的证据,也就是因此遭受了多少的损失证据;3、证明当事人合法身份的证据;4、其他证明当事人主张的证据。交通事故索赔需要的证据有哪些1、公安机关作出的《道路交通事故责任认定书》;2、医疗费、误工费、护理费、营养费、交通费、残疾辅助器具费等的证据;3、因交通事故造成伤残的,应提交《伤残鉴定报告》;如果没有做伤残鉴定的,可在向人民法院提起民事诉讼时,提交书面的鉴定申请,申请人民法院作伤残鉴定。一旦发生交通事故后,要及时报案,由交通警察对肇事者及肇事车辆依法进行处理,有利于事故的公正处理。保存好自己受损失的相关证据,如果交警调解不成功的话,应该及时到法院起诉,要求赔偿,注意不要超过了诉讼时效。《民事诉讼法》第六十七条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集
    2023-07-29
    305人看过
  • 施工工期被耽误怎么要求赔偿,工程索赔的条件有哪些
    一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后,要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的,可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支
    2023-04-18
    400人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    证人就是由于了解案件的真实情况,依法被人民法院传唤作证的人。证人对案件事实所作的陈述为证人证言。 证人证言作为一种证据,必须是证人亲眼看到或亲耳听到的,臆想推测的、道听途说的、未来预见的等等,都不能作为证人的证言。... 更多>

    #证人证言
    相关咨询
    • 工程施工索赔要注意什么?工程施工索赔需要哪些证据
      天津在线咨询 2022-11-13
      工程施工索赔要注意什么?施工索赔须注意索赔时效、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分和、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。浙江常益律师事务所瞿丹鸣律师解析。
    • 施工索赔证据的取证范围有哪些
      西藏在线咨询 2021-12-01
      1、索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、相关性和及时性。2、证据类型。工程索赔审查的证据包括:(1)施工现场(场地)会议记录及相关工程交易信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),施工中影响工期和索赔的事项,应及时记录。按年月日顺序号存档,以便查找;(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,并以书面形式及时向建筑师报告。将他们的书
    • 被索赔十倍赔偿,预包装食品标签有何基本要求
      西藏在线咨询 2022-10-20
      预包装食品标签必须符合食品安全国家标准GB的规定,强制标识的内容必须标注,非强制标识的也要符合GB778的要求。再说,标签不合格一般不会索赔,属于标签瑕疵,不影响食品的品质,不会影响消费者的身体健康。《食品安全法》明确规定:食品生产经营者应当对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施,防止其再次流入市场。但是,对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品,食品生产者在采取补救措施且能保证食
    • 工伤索赔是否要有证据
      西藏在线咨询 2022-01-30
      要有证据。 单位未在出事30天内申请的,员工及家属应在出事后一年内先行工伤认定,再伤残鉴定,然后索赔。工伤赔偿包括:医疗费、停工留薪期工资、住院伙食补助、护理费、交通费住住宿费、一次性伤残补助金,如解除劳动关系的,还有一次性就业补助金和一次性医疗补助金,等等。具体数额须结合本人工资和当地标准等情况确定。
    • 证据合法性规则的基本要求
      山东在线咨询 2021-09-29
      证人证言的取得程序、方式应当符合法律及有关规定,下列方式取得的证人证言不得作定案根据:暴力、威胁、欺骗、引诱等非法手段取得的证人证言;询问证人没有个别进行,而取得的证言;没有经过证人核对确认并签名(盖章)、摁指印的书面证言;询问聋哑人、不通晓当地语言文字的少数民族人员、外国人,应当提供翻译未提供的。总之,对证人证言的合法性要分门别类全面审查。