变更合同价款和工程索赔的程序是如何的
来源:互联网 时间: 2023-04-27 09:30:51 111 人看过

变更合同价款的调整应按下列原则和方法进行:

1、合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款;

2、合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款;

3、合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。

变更价款的程序是:

1、变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后调整合同价;

2、若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;

3、监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认;若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14天后该报告自动生效。

建设工程索赔程序

索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向,调查干扰事件,寻找索赔理由和证据,计算索赔值,起草索赔报告,通过谈判、调解或仲裁,最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况,造成工期延误和(或)施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的其他经济损失,施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:

(1)索赔事件发生28天内,各工程师发出索赔意向通知;

(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

(3)工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;

(4)工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求,视为该顶索赔已经认可;

(5)当该索赔事件持续进行时,施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同,建设单位的反索赔的时限与上述规定相同。

索赔的证据证据,作为索赔文件的一部分,关系到索赔的成败,证据不足或没有证据,索赔是不成立的。

1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性:全面性;法律证明效力;及时性。

2.证据的种类。证据的种类包括:(1)招标文件、合同文本及附件;(2)来往文件、签证及更改通知等;(3)各种会谈纪要;(3)施工进度计划和实际施工进度表;(5)施工现场工程文件;(6)工程照片;(7)气象报告;(8)工地交接班记录;(9)建筑材料和设备采购、订货运输使用记录等;(10)市场行情记录;(11)各种会计核算资料;(12)国家法律、法令、政策文件等。

《建设工程施工合同文本》规定的工程索赔程序

当合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失,包括不可抗力延误的工期。

①承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。

②发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

③工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。

④当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

⑤工程师与承包人谈判达不成共识时,工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。

⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。

⑦承包人是否接受最终的索赔决定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 04:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 工程变更时如何调整合同价格
    一是独立收费扣除问题。对于施工中取消的实物工程,施工单位在结算时仅以独立成本的形式扣除实物工程价款,如取消柱梁板混凝土工程,往往不愿主动扣除模板的摊销费用和以人工费、机械费为基础的措施费。其次是劳动力和机械成本的利润转移问题。施工单位在投标时也在合理范围内进行人工、机械成本的利润转移。有时,审计只关注材料价格、管理费和利润的利润转移范围,而忽视了对人工和机械成本的利润转移审查。例如本工程的装饰装修工程,施工单位在投标时人工费和机械费分别获得10%和35%的利润,因此结算审核时变更工程的重新定价也应执行人工费和机械费的利润率。三是劳动力成本的调整。材料费、机械费价格调整的原则和幅度在合同文件中经常有明确规定,但人工费的调整往往是不可预测的。因此,合同中的表述一般属于政策调整,没有特别规定。在进行调整时,结算审计需要注意两个问题。工程变更:变更后确定合同价格的程序。设计变更发生后,承包人将在设
    2023-05-02
    370人看过
  • 合同内容变更之诉程序是如何的
    双方经过协商取得一致,变更合同一般应当采用书面形式,以便查考,特别是原来的合同为书面形式的,更应当采用书面形式,不然用口头形式改变书面合同无凭无据,极易发生纠纷。如果对合同的变更约定不明确,或者变更采用口头形式,发生纠纷后又无其他证据证明合同变更内容的,视为合同没有变更。当事人变更的内容约定不明确的,视为未变更。如果原来的合同是经过公证、鉴证的,变更后的合同应报原公证、鉴证机关备案,必要时还可以对变更的事实予以公证、鉴证,如果按照法律、行政法规的规定原来的合同是经过有关部门批准、登记的,合同变更后仍应报原批准机关批准、登记,未经批准、登记的,变更不生效,仍应按原合同执行。提出变更的要约:用人单位或劳动者提出变更劳动合同的要求,说明变更合同的理由、变更的内容以及变更的条件,请求对方在一定期限内给予答复。承诺:合同另一方接到对方的变更请求后,应当及时进行答复,明确告知对方同意或是不同意变更。当
    2023-03-09
    270人看过
  • 合同变更时如何确定变更后的合同价款
    一、合同变更时如何确定变更后的合同价款1.合同中已有适用于变更工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款;2.合同中只有类似于变更工程的单价,可参照它来确定变更价格和变更合同价款;3.合同中没有上述单价时,由承包方提出相应价格,经监理工程师确认后执行。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条当事人协商一致,可以变更合同。二、合同变更的特点是什么1.合同的主体不变,内容改变。合同变更并非消灭原合同、设立新合同,而仅仅是在原合同继续存续的基础上对原合同某些权利义务的内容作出修改。变更后的合同与原合同在本质上具有“同一性”。合同变更的“同一性”决定了合同的变更只能是内容的改变而不包括主体的变化。如果是主体的变化,则变更后合同失去了同一性,相当于合同的转让,主体改变后的合同与改变前的合同本质上是两个合同。2.合同的变更必须是非要素变更。合同的变更必须是非要素变更,此特点将合同变更与合同更改相区分
    2023-11-04
    192人看过
  • 如何变更保险合同程序
    许多人选择购买保险来保护他们的个人或财产。面对实力雄厚的保险公司,保险买家处于弱势地位。因此,在签订保险合同时应注意以下几点:。投保前要慎重选择保险公司,因为这关系到保险公司的经营、投资和理赔能力。你也可以问问收到索赔的朋友,他们的建议有重要的参考价值。准备保险时,应当查验保险营销人员、代理人、经纪人的资格证书和行业展览证书。因此,有必要对保险营销人员、代理人、经纪人的资格证书和展览证书进行核查,确保其具备保险监督管理部门规定的资格条件,确保在发生保险事故时能够获得保险赔偿。保险公司一般针对不同的保险标的订立多种保险合同。买方应根据保险标的,如人身或财产选择合适的保险合同。不要盲目跟随保险人员的介绍。4。消费者在签订合同前,应当认真阅读和研究合同条款的内容。保险合同通常由保险公司签发。在签订合同之前,买方应仔细阅读和研究合同条款。对于不理解的内容,可以要求保险公司作出明确的解释,并将解释形
    2023-05-02
    332人看过
  • 影响工程合同变更执行的因素有哪些,工程合同变更程序
    一、影响工程合同变更执行的因素有哪些影响工程合同变更执行的因素一般有:1.业主新的变更指令,对建筑的新要求。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图,或设计的错误,导致图纸修改。3.工程环境的变化,预定的工程条件不准确,要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识,有必要改变原设计、原实施方案或实施计划,或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求。6.由于合同实施出现问题,必须调整合同目标或修改合同条款。二、工程合同变更程序工程合同变更程序如下:1.变更的提出。在合同履行过程中,监理人认为可能发生通用条款约定变更情形的,可向承包人发出变更意向书;承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件,经检查认为其中存在合同约定情形的,在14天内向监理人提出书面变更建议。监理人收到承包人书面建议后,应与发包人共同研究,确认存在变更的
    2022-06-12
    58人看过
  • 如何写工程变更合同
    法定代表人
    1、示范工程变更合同工程变更协议甲方:XX高速公路隧道管理处乙方:XXX电力工程有限公司乙方:XXX电力工程有限公司。,XX高速公路隧道管理处被盗电缆修复工程中标人。工程开工后,乙方发现实际被盗电缆的型号、数量及招标文件,如合同与合同不符,乙方应按实际数量向甲方申请工程变更。经甲乙双方现场调查确认,工程总造价由498570元变更为741381元(实际工程量见《工程变更确认单》)。特此签署本协议。甲方:XX高速公路隧道管理处乙方:XXX电力工程有限公司法定代表人或法定代表人或委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
    2023-05-02
    74人看过
  • 承包工程价变更的能否变更,建筑工程价款包括哪些
    一、承包工程价变更的能否变更发包人和承包人协商一致的,可以变更承包合同,所以双方协商一致的,可以变更工程价。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致,可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。二、建筑工程价款包括哪些1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中,发包人同意支付进度一般为合同价的70%,进度款有三种支付方式:一是按形象进度分阶段支付;二是按照已完工程量分期间支付;三是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款,即竣工结算款,
    2023-04-18
    355人看过
  • 在工程合同中变更合同价款的方法有哪些
    一、变更合同价款的方法有哪些(一)变更合同价款的分类1、法规变化类。主要包括“法律法规变化”;2、工程变更类。主要包括“工程变更”、“项目特征不符”、“工程量清单缺项”、“工程量偏差”、“计日工”;3、物价变化类。主要包括“物价变化”、“暂估价”;4、工程索赔类。主要包括“不可抗力”、“提前竣工(赶工补偿)”、“误期赔偿”、“索赔”;5、其他类。主要包括“现场签证”,又可分为工程变更类签证和索赔类签证。索赔方式解决合同价款,解决过程承发包双方耗时耗力在可调价格合同中,合同价款的调整因素包括:1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;2、工程造价管理部门公布的价格调整;3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;4、双方约定的其他因素。(二)合同价款及调整条款方法1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一
    2023-04-04
    346人看过
  • 建设工程合同变更了也能索赔
    建设工程合同变更的概念有广义和狭义之分。从广义上理解,建设工程合同的变更不仅包括合同内容的变更,而且还包括合同主体的变更。从狭义上理解,建设工程合同的变更仅指合同内容的变更。由于合同主体的变更实际上是合同权利义务的转让,而且我国《合同法》将合同变更与合同转让进行了区分,因此这里的建设工程合同的变更是指狭义上的变更,即建设工程合同内容的变更。根据我国《合同法》的规定,建设工程合同的变更,包括法定变更与协议变更两种情形。法定变更即依据法律规定而变更合同内容。协议变更,即合同当事人在合意的基础上,以协议的方式对合同的内容进行变更。在合同变更中主要涉及发包人单方变更工程设计与建设工程合同变更的关系问题。在建设工程合同履行过程中,发包人出于各种考虑变更工程设计是常见的现象,而且一般条件下也会得到承包方的同意。这里需要解决两个问题,一是发包人是否有权单方变更工程设计;二是如果发包人有权单方变更工程设计
    2023-06-05
    104人看过
  • 保险合同中的索赔和理赔程序
    1、理赔是两个相对应的概念,是被保险人行使权利和保险人履行义务的具体表现。索赔是指保险事故发生后,投保人或者被保险人要求保险人按照保险合同的规定履行义务的行为。理赔是指保险人收到投保人或被保险人的请求,按照保险合同的规定,对保险事故的发生及其造成的物质损失或人身伤害进行一系列调查、审查和赔偿的行为。总之,理赔是投保人或被保险人行使权利、保险人履行义务的过程。它是保险合同履行的核心环节,直接反映了保险的功能。保险事故发生后,投保人或者被保险人应当及时提出索赔。此外,要遵循诚实信用原则,提供相关证据,采取积极措施协助保险人理赔。保险人还应“信守合同、守信用”,坚持“主动、迅速、准确、合理”的理赔原则。其中,主动性是指保险人主动深入现场开展理赔工作;快速性是指保险人按照法律规定的时间及时赔付,不得延误;准确是指赔偿数额的计算要力求准确,赔偿数额要尽可能多,不计赔偿,不过度赔偿;合理是指赔偿要合理
    2023-05-31
    213人看过
  • 工程变更和索赔的前提条件有哪些
    变更成立的前提条件:1、原合同内容必须发生了变化,这种变化包括合同项目数量的增减、项目工程量的增减、项目质量标准的提高或降低、项目工期的变化、工程的形式、基线、标高、位置、尺寸的变化等等。但是这种变化必须不能影响工程本身的使用性能和安全,否则,变更不能实施。2、变更必须由监理单位(或业主单位)下达指示后才能实施,施工单位无权擅自变更。.索赔成立的前提条件:1、必须有变更,同时变更对己方造成了损失或影响。2、索赔的依据必须充分,不能违反合同条款和法律法规。3、索赔工作必须及时,在规定的期限内提交索赔申请。二、变更与索赔相互间有什么相互关系?从概念的分析可以看出,变更是索赔的基础条件,首先必须有变更,索赔才能有依据和基础。但是并不是所有的变更都能取得索赔,在索赔的过程中必须取得充分的依据来证明变更是在合同规定中允许索赔的变更。同时,索赔对业主和施工单位是平等的,在取得索赔的同时,必须注意减少甚
    2023-03-31
    345人看过
  • 工程索赔与变更的联系是什么
    一、工程索赔与变更的联系是什么1、两者的定义不同工程变更是在工程项目实施过程中,按照合同约定的程序,监理人根据工程需要,下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变;工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。2、两者发生的时间不同工程变更为工程项目实施过程前提出的,工程索赔为事后提出。3、两者的法律效力不同工程变更为按工作程序办事,没有法律效力;工程索赔需按照合同规定依法解决,具有法律效力。4、两者的关系不同工程变更与工程索赔是同一体中的两个方面,工程变更是前提,索赔是结果,但工程变更不一定会产生索赔。二、工程索赔的情形1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变
    2023-06-07
    315人看过
  • 合同价款变更的原则与程序包括哪些内容?
    一、合同价款变更的原则与程序包括哪些内容?合同价款变更的原则与程序包括以下内容:1.合同价款变更的原则包括以下内容:(1)自愿原则,即协商一致的原则;(2)公平、平等的原则;(3)诚信原则;(4)合法原则;(5)有利于节约资源、保护生态环境原则;(6)变更的内容要明确的原则。2.合同价款变更的程序包括以下内容:(1)变更发生后的14天内,承包方提出变更价款报告,经监理工程师确认后调整合同价;(2)若变更发生后14天内,承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;二、合同价款属于新要约的变更吗合同价款属于新要约的变更的。《民法典》规定有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限等的变更,是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。《中华人民共和国民法典》第四百八十八条承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约。有
    2023-04-08
    335人看过
  • 合同变更或解除的程序,如何操作?
    1、因工会解散,应提供会员大会的决议书副本;企业破产,应提供人民法院宣告企业破产的裁定书副本;2、因不可抗力的现象需要变更或解除集体合同,应提供有关部门的证明;因一方过错使原合同履行已毫无意义时,无过错一方要求解除合同,应及时通知对方。合同解除,是指合同当事人一方或者双方依照法律规定或者当事人的约定,依法解除合同效力的行为。集体合同的订立程序集体合同订立的程序,是指集体合同从协商到合同成立生效所经过的过程。一般而言,集体合同的签订都必须经过以下程序:一是制定集体合同草案;二是审议;三是签字;四是登记备案;五是公布。1、制定集体合同草案:集体合同应由工会代表职工与企业签订,没有建立工会的企业,由职工推举的代表与企业签订。一般情况下,各个企业应当成立集体合同起草委员会或者起草小组,主持起草集体合同。起草委员会或者起草小组由企业行政和工会各派代表若干人,推行工会和企业行政代表各一人为主席或组长和
    2023-07-14
    421人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 如何变更工程合同价格,变更工程价款的时候,工程合同价款怎么处理
      江西在线咨询 2022-02-23
      承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告
    • 工程变更合同价款结算及工程索赔的关系是哪些?
      吉林省在线咨询 2022-08-06
      工程变更一般就是指设计变更,在fidic条款中工程变更还包括工程师变更,也即监理也有一定的变更权。总之,属于甲方方面的工程性状的变更,都可以称为工程变更。工程性状既然变更了,相关的施工费用自然也随之变更,施工单位据此提出相关的费用要求,这个应该是工程的正常价款结算,不能算索赔` 工程索赔的性质是由于甲方或其他原因,造成了施工单位的损失。出于合同责任以及道义的要求,施工方向甲方提出相关损失补偿,这个
    • 固定价工程变更合同如何写
      重庆在线咨询 2023-09-15
      合同的书写方式: 1、写明当事人的姓名、名称或者住所等信息; 2、写明合同的标的及其数量、质量; 3、写明合同的价款或报酬; 4、写明付款的方式、期限、地点及违约责任等。 《中华人民共和民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效: (一)行为人具有相应的民事行为能力; (二)意思表示真实; (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。 第四百六十九条当事人订立合同,可以采用书
    • 工程设计价款的变更该如何做
      安徽在线咨询 2022-06-11
      一、在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行: 1、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款; 2、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款; 3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人或发包人提出适当的变更价格,经对方确认后执行。如双方不能达成一致的,
    • 建筑工程设计变更价款如何处理,变更工程价款变更的相关规定有哪些
      浙江在线咨询 2022-04-08
      第十条工程设计变更价款调整 (一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。 (二)在工程设计变更确定后14日内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行: 1.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款; 2.合同中只有类