投标截止日期和开标日期都是同一时间吗?
来源:互联网 时间: 2023-06-04 09:43:43 162 人看过

一、投标截止日期和开标日期都是同一时间吗?

不一定,具体以招标文件为准.举个例子来说:比如某个投标项目需要提供该项目中的投标样品,该投标样品可能需要在开标前几天就提供出来,以便招标单位对该样品的检测等流程,而该样品的最后提供时间就可以是投标截止时间.而开标可能会在几天后进行。

二、投标截止日期和开标时间的区别:

从字面上看,两者是两个不同活动的时间安排。前者是指投标活动中投标人提交投标文件截止之日的时间;后者是指投标截止时间后,招标人依据招标文件规定的时间和地点,开启投标人提交的投标文件的时间。

程序上是先有截止日期(时间)后有开标时间,先投标后开标。

三、投标截止日期和开标时间的联系:

根据《中华人民共和国招标投标法》“第三十四条,开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。”

该规定是指提交投标文件截止之时即是开标之时。之所以这样规定,是为了防止投标截止时间之后与开标之前仍有一段时间间隔,会给不端行为造成可乘之机。

因此,在我国绝大多数的招投标活动中,投标截止时间即是开标时间,两者均是重要时间节点,需保证公开,同时操作,既不矛盾,又方便执行。

四、开标的程序

1.由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。投标人数较少时,可由投标人自行检查;投标人数较多时,也可以由投标人推举代表进行检查。招标人也可以根据情况委托公证机构进行检查并公证。所谓公证,是指国家专门设立的公证机构根据法律的规定和当事人的申请,按照法定的程序证明法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性的非诉讼活动。公证机构是国家专门设立的,依法行使国家公证职权,代表国家办理公证事务,进行公证证明活动的司法证明机构。按照《公证暂行条例》的规定,公证处是国家公证机关。是否需要委托公证机关到场检查并公证,完全由招标人根据具体情况决定。招标人或者其推选的代表或者公证机构经检查发现密封被破坏的投标文件,应当予以拒收。

2.经确认无误的投标文件,由工作人员当众拆封。投标人或者投标人推选的代表或者公证机构对投标文件的密封情况进行检查以后,确认密封情况良好,没有问题,则可以由现场的工作人员在所有在场的人的监督之下进行当众拆封。

3.宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。即拆封以后,现场的工作人员应当高声唱读投标人的名称、每一个投标的投标价格以及投标文件中的其他主要内容。其他主要内容,主要是指投标报价有无折扣或者价格修改等。如果要求或者允许报替代方案的话,还应包括替代方案投标的总金额。比如建设工程项目,其他主要内容还应包括:工期、质量、投标保证金等。这样做的目的在于,使全体投标者了解各家投标者的报价和自己在其中的顺序,了解其他投标的基本情况,以充分体现公开开标的透明度。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月07日 09:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多开标相关文章
  • 投标截止日期有哪些规定
    1、买方在投标人须知第182条规定的地址收到投标书的时间不得迟于'投标资料表'中规定的截止日期和时间。2.买方可以按投档人须知第7条规定,通过修改招标文件自行决定酌情处长投投标截止期。在此情况下,买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应处长至新的截止日期。一、在做投标项目时,时间控制点有哪几个如何掌握发/卖标书时间:用户正式通知开始卖标书到投标日期截止前都可以购买标书。投标截止时间:在规定的时间前递交投标书,迟到着将被拒绝投标。开标时间:标书中提到的公开唱标的时间。投标有效期:各投标商投标的方案和价格的有效期,一般为90天。投标保证金。二、物业公司必须招标吗物业公司不一定要招标。住宅规模较小的,经物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门批准可以不采用招投标的方式选聘物业管理公司。国家提倡其它物业的建设单位通过招投标的方式,选聘具有相应资质的物业管理企业。招标是一个招标投标行业术
    2023-03-28
    146人看过
  • 劳动合同截止日期标准
    劳动合同日期的开始时间是从员工入职的第一天开始算的,结束时间是公司自己规定的。劳动合同的期限主要有三个月到一年、一年到两年和三年以上。三个月以上不满一年,试用期不得超过一个月;一年以上不满三年,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限,试用期不得超过六个月。一个公司只能规定一次试用期。一、被公司录用后需要多久才能转正?被公司正式录用,试用期满后可以转正,试用期应当遵守以下规定:劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。二、劳动法条文为试用期是几个月我国法律规定,劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期
    2023-03-04
    413人看过
  • 合同截止时间是合同竣工日期吗
    1、合同截止日期和合同竣工日期是两个不同的概念。合同截止日期是合同中约定的权利义务终止的日期。2、合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是采用一个时间段或截止日为表现方式,一般都在建设工程施工合同中予以写明。而实际竣工日期则往往会引起争议。根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理;(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。一、合同上无
    2023-03-25
    418人看过
  • 合同截止时间是合同竣工日期吗?
    合同截止时间不是合同竣工日期。合同截止日期是施工合同中当事人权利义务终止的日期,而合同竣工日期包括计划竣工日期和实际竣工日期,竣工之后还要经过验收等程序合同才终止。一、应该如何理解竣工日期对工期与开工日期的问题,较好理解,但对竣工日期,实务中对此问题却意见不一,常会发生争议。因为竣工日期与工期是否违约,支付工程款的起算时间,以及工程款计息时间都是紧密联系在一起的,可谓关系甚大。竣工日期是指合同约定的建设项目完工之日。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。如果施工合同无约定或者约定不明的,则适用法定原则,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工
    2023-02-21
    488人看过
  • 标书日期必须和开标日期一样吗?
    不一定,具体以招标文件为准.举个例子来说:比如某个投标项目需要提供该项目中的投标样品,该投标样品可能需要在开标前几天就提供出来,以便招标单位对该样品的检测等流程,而该样品的最后提供时间就可以是投标截止时间.而开标可能会在几天后进行。一、工程投标流程具体是怎样的一、招标人准备工作1、项目立项(1)提交项目建议书主要内容有:投资项目提出的必要性,拟建规模和建设地点的初步设想,资源情况、建设条件、协作关系的初步分析,投资估算和资金筹措设想,项目大体进度安排经济效益和社会效益的初步评价等。(2)编制项目预可行性研究、可行性研究报告并提交主要内容有:国家、地方相应政策,单位的现有建设条件及建设需求;项目实施的可行性及必要性;市场发展前景;技术上的可行性;财务分析的可行性;效益分析(经济、社会、环境)等。2、建设工程项目报建招标人持立项等批文向工程交易中心的建设行政主管部门登记报建。3、建设单位招标资
    2023-03-01
    274人看过
  • 合同截止时间算是合同竣工日期吗
    合同截止时间不是合同竣工日期。合同截止时间是指双方订立合同过程中,协商确认定的权利义务终止日期。而合同竣工日期是指工程完成施工的时间,一般包括计划竣工日期和实际竣工日期。一、什么情况下可以索赔工期可以工期索赔的条件:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。二、应该如何处理竣工日期纠纷对于工程建设中存在的竣工日期纠纷,我国法律做了较为明确的规定。具体如下:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣
    2023-04-06
    249人看过
换一批
#招标投标法
北京
律师推荐
    展开
    #开标
    词条

    开标是指在招标投标活动中,由招标人主持、邀请所有投标人和行政监督部门或公证机构人员参加的情况下,在招标文件预先约定的时间和地点当众对投标文件进行开启的法定流程。 开标时,首先由投标人或者投标人推选的代表检査投标文件的密封情况,也可以由招标人... 更多>

    #开标
    相关咨询
    • 开标时间和投标截止时间是同一时间吗?
      甘肃在线咨询 2022-10-14
      不一定。 从字面上看,两者是两个不同活动的时间安排。前者是指投标活动中投标人提交投标文件截止之日的时间;后者是指投标截止时间后,招标人依据招标文件规定的时间和地点,开启投标人提交的投标文件的时间。 程序上是先有截止日期(时间)后有开标时间,先投标后开标。
    • 投标截止时间和开标时间是同一时间吗
      云南在线咨询 2022-11-19
      不一定。 从字面上看,两者是两个不同活动的时间安排。前者是指投标活动中投标人提交投标文件截止之日的时间;后者是指投标截止时间后,招标人依据招标文件规定的时间和地点,开启投标人提交的投标文件的时间。 程序上是先有截止日期(时间)后有开标时间,先投标后开标。
    • 发布变更投标截止时间的必须是从发布之日到投标截止之日满3天吗?
      天津在线咨询 2022-07-14
      招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。
    • 开票日期超过开票截止日期
      重庆在线咨询 2023-02-16
      关于开票日期已超过开票截止日期的问题,开具的发票没有上传,超过了离线开票时长,所以导致无法开具发票,只需要把未上传的发票上传了即可继续开具发票;过了抄报税的截止日期,导致无法开具发票,需要去税局进行逾期抄报税。如果都不是以上的问题,请联系服务单位进行上门解决。
    • 合同截止时间是合同竣工日期吗?
      新疆在线咨询 2022-06-05
      合同截止时间不一定是合同竣工时间。合同截止时间是合同权利义务终止的时间,而合同竣工时间是预期或实际竣工的日期,两者是不同的概念。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提