建设合同超过时间能备案吗-法师兄

建设合同超过时间能备案吗

来源：互联网时间： 2023-06-24 11:52:20 210 人看过

建设合同的备案：一般是7天之内进行办理的。

一般来说超过相对应的时间便不能够再申请备案，但是如若有特殊情况也应该及时反映，寻找相应的解决办法。

一、相关法律依据

《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》第四十七条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民建设行政主管部门备案。

二、建设合同备案的必要性

施工合同即建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，且签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提。

1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。

2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。

3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多书面合同相关文章

合同内容
施工合同超过备案时限如何处理

施工合同备制是取消了，取消分包合同备案和申请办理施工许可手续时应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。国务院办公厅正式公布《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》中精简了审批环节，主要包括：取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。社会投资的房屋建筑工程，建设单位可以自主决定发包方式。《民法典》第七百九十五条规定：“施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。”当事人签订施工合同后，不需要去办理备案登记了，施工合同的内容是符合法律规定的，并且是双方当事人签字生效的，就不需要去办理备案登记了，毕竟我国现在已经取消了施工合同备案登记程序了，当事人不用去相关机构办理备案，只需要保证施工合同是符合法律规定的，是合法的就可以了

2023-03-03

116人看过
不可抗力
施工合同备案超时处罚有吗？

一、施工合同备案超时处罚有吗？如果施工合同备案超过了时限的话是会有处罚的，一般都是进行民事处罚的，不会有刑事处罚。施工合同约定工期时，如果超出了合同工期，需要分不同的原因进行讨论，如果是发包方的原因，比如发包方场地协调出现问题，导致施工方迟迟不能进场施工，或者发包方提供施工材料，但材料却迟迟无法进场的，那么在这种情况下，一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因，比如设备、人员不到位，施工人员拖延严重等原因，导致超过工期的，则由施工方负责。二、施工合同的解除条件是什么？(一)发包人的合同解除权《建筑工程合同司法解释》第八条规定承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1、明确表示或以行为表明不履行合同主要主务;2、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;3、已经完成的工程质量不合格，且拒绝修复的;4、将承包的建设工程非法转包或违法分

2023-04-17

209人看过
工程监理
建设工程监理合同必须备案吗？建设工程监理合同不备案是否会影响合同的效力

监理合同必须备案，监理单位备案后，才能签发施工许可证。具体要求：

2023-05-07

264人看过
家庭暴力
报案时间不能超过什么时候

违反治安管理行为，报案不能超过六个月，超过六个月的，不再处罚。构成犯罪的，报案不能超过追诉期。一、当事人被家暴怎么办？当事人被家暴的处理方式是：可以向人民法院申请安全保护令；然后可以向公安机关进行报案，公安机关应当受理侦查，对加害人实施家庭暴力，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、半夜暴力敲门骚扰怎么定罪半夜暴力敲门骚扰违反治安管理处罚的规定，一般给予以罚款和拘留，还不构成犯罪。如果长期被人敲门，应该搜集证据，到公安机关进行报案，要求进行处罚骚扰者。对于骚扰行为，也可以通过诉讼的手段，要求停止侵害、消除影响、恢复名誉、公开赔礼道歉、赔偿损失等。三、寻衅滋事行政处罚处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款;情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。有下列行为之一的：（一）结伙斗殴的；（二）追逐、拦截他人的；（三）强拿硬要或

2023-06-23

303人看过

合同条款
建设工程备案合同变更程序

根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更的程序如下。1．变更的提出2．变更指示根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定，变更指示只能由监理人发出。一、工程变更的原因工程变更一般主要有以下几个方面的原因。（1）业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图，业主修改项目计划、削减项目预算等。（2）由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改。（3）工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。（4）由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。（5）政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。（6）由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。二、变更范围和内容根据国家发展和改革委员会等九部委联

2023-02-21

177人看过
书面合同
建设施工合同要到施工地去备案吗？

建设施工合同是需要到放工地去备案的；按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第47条中的规定第四十七条：招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当提交。招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。所以施工合同签订后，双方确认无误的，应该马上就去备案。一、施工合同备案需要几天内去备案一般是7天之内进行办理的。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理办法》第四十七条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。二、弱电施工合同需要备案吗建设工程施工合同不需要备案，现在已经取消了建筑施工合同的备案。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十六条招标人和中标人应当自中

2023-03-12

208人看过
不可抗力
建设单位签订施工合同监理合同还备案吗？

一、建设单位签订施工合同监理合同还备案吗？施工合同已经不需要备案的，根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》规定，为贯彻落实国务院深化“放管服”改革，优化营商环境的要求，住房城乡建设部决定删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”的情况。相关法律依据：根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》第（八）项1、取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。2、将工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。二、建筑施工工程监理合同怎么写?工程监理合同范本根据《民法典》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条，监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行__

2023-05-22

401人看过
申请仲裁
建设工程备案合同中不能出现哪些内容？

1、优质工程奖、罚不对等。禁用工程质量达到市优、芙蓉奖、省优、鲁班奖不奖不罚，达不到市优、芙蓉奖、省优、鲁班奖等奖励对承包人进行罚款处理条款。2、规费（不可竞争费），安全防护文明施工措施费低于标准不按规定支付的，禁用设置低于建设行政主管部门颁布的规费（不可竞争费），安全防护文明施工措施费标准，或设立暂缓条款。3、工资标准低于现行住房和城乡建设主管部门发布的最低标准。4、禁止政府性投资工程施工合同设置带资、垫资条款，或建设单位一时资金不能到位，承包人负责筹措资金条款。5、要求承包人在发包方没有按施工合同的约定支付工程款的情况下不得停工，以及在此情况下发包人不承担违约责任条款。6、采用不平等条款转移风险。合同价包括所有风险费用，合同中没有约定具体的风险内容，强行采用包干价。如风险因素包括政策性调价、人工、机械、材料价格上涨等遇变化时均不调整，但没有给定具体的风险费用或风险费率的；没有约定土建、

2023-03-04

79人看过

直系亲属
工伤备案超过24小时

超出24小时任可以认定。职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。一、工伤申报的时间是怎么规定的关于工伤申报期限，在《工伤保险条例》、《工伤认定办法》中有相关的规定：《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门

2023-03-14

223人看过
实践合同
建设工程建设方案是实践合同吗

建设工程施工合同不属于实践合同，实践合同，又称要物合同，是相对于诺成合同而言的一种合同类型，其指除当事人意思表示一致以外，尚需交付标的物或完成其他现实给付才能成立的合同。一般认为保管合同、定金合同、质押合同、自然人之间的借款合同是实践合同。一、保管合同的含义是什么保管合同的含义是：保管人有偿地或无偿地为寄存人保管物品，并在约定期限内或应寄存人的请求，返还保管物品的合同。保管合同是实践合同。就保管合同而言，仅有当事人双方意思表示一致，合同还不能成立，还必须有寄存人将保管物交付给保管人的事实，保管合同的目的是为寄存人保管保管物，一般要求是维持保管物的现状，虽然没有使保管物升值的义务，但却负有尽量避免减损其价值的义务。二、实践合同与诺成合同怎么定义根据合同的成立是否需要其他现实给付为标准，可以将合同分为诺成合同与实践合同。其中，诺诚合同是指只要当事人之间意思表示一致合同即告成立的合同；而实践合同

2023-06-28

69人看过
第三者
建设合同纠纷备案合同效力如何认定？

在实践中，由于各种各样的原因，既有合同当事人主观的原因，也有情势变迁方面的客观原因。导致合同在签订之后的履行过程中会出现各种各样的，或大或小的纠纷。没有任何纠纷，合同即履行完毕的情况是不多见的。尤其是在大型合同及涉外合同之中，对于合同纠纷，有些当事人协商加以解决，有些却协商不了，就可能会使一方当事人诉诸仲裁或诉讼，一旦纠纷得不到解决，就会影响合同的正常履行，甚至扰乱社会经济秩序。即合同是否有效之争议；合同文字语言理解不一致之争议；合同是否已按约履行之争议；合同违约责任应当由何方承担及承担多少之争议；合同是否可能单方解除之争议。合同当事人签订合同之后，理想的状态是当事人各自分别按照合同规定之内容完成应履行之义务，直至合同圆满终止。一、合同效力纠纷有什么处理方式？实践中在遇到合同纠纷时，可以通过以下几种方式处理：第一是协商，是指合同纠纷的当事人，在自愿互谅的基础上，按照国家有关法律、政策和合同

2023-06-23

259人看过
合同形式
如何设立建设工程设备合同

目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款，由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布，主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件：《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。建设工程施工合同的主要内容包括以下几项：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款；如

2023-02-09

158人看过

合同成立
合同备案申请有规定时间吗

合同备案通常是有三个月的时间要求的。登记备案制度主要是为了通过对商品房预售合同的管理，对房地产开发商预售商品房行为的合法性进行审查，以保护购房者的合法权益，进而防止预售期间“一房多卖”现象的发生。一、购房合同和网签一样吗购房合同是双方当事人订立的房屋买卖合同的行为，合同成立后，双方应当按照合同约定履行义务；网签则是将房屋买卖合同登记备案的行为，防止开发商开发企业捂盘或者一房二卖，是一种行政管理行为，不属于建立民事合同关系的行为。同时还要区分备案和网签，商品房预售实行许可证制度，因此开发商进行商品房预售，应当向城市、县房地产管理部门办理预售登记。二、房屋预售合同是否登记为了保护购房者的权益，我国相关法律、法规对商品房预售合同登记均作了规定内。1、商品房预售人应当按照国家有关规定将预售合同报县级以上人民政府房产管理部门和土地管理部门登记备案。2、房地产开发企业应当自商品房预售合同签订之日起30

2023-03-07

442人看过
借款
建设工程备案合同金额有无要求

施工合同备案金额已经没有限制了。原来的法律规定，房屋建筑和市政基础设施工程的施工单项合同估算价在200万元人民币以上，或者项目总投资在3000万元人民币以上的，必须进行招标。但已经修改的《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》已经取消了这一条，意味着施工合同备案金额已经没有限制了。一、合同签订和履行方面的施工合同风险1、合同条款不全面、不完善合同文字不细致、不严密，致使合同存在比较严重的漏洞，或者合同存在着单方面的约束性，过于苛刻的责权利不平衡、不平等条款。合同内没有或者不完善的风险转移的担保、索赔、保险等相应条款。合同内缺少因第三方影响造成工期延误或经济损失的条款。2、发包人资信因素发包人履约能力差，由于发包人经济情况变化，无力支付工程款，或者发包人信誉差，不诚实，有意拖欠工程款。3、分包由于选择分包商不当，分包合同有漏洞，条款出现差错、矛盾等，会遇到分包商违约，不能按质按量按

2023-06-24

483人看过