一、工程签证的构成要件
签证主体——必须是施工单位和建设单位双方当事人,只有一方当事人签字不是签证;
签证人员获得授权——施工单位或建设单位对行使签证权利的人员必须进行授权,无授权的人员签署的签证单不能发生签证的效力;
签证内容——涉及工期顺延和/或费用的变化、工程量变化等内容,也就是包含明确的签证内容;
有协商一致的意思表示——通常表述为双方一致同意、发包人同意、发包人批准等。如签署意见为情况属实,只能作为证据材料,并非签证,要增加费用或顺延工期需要结合合同约定及其他证据材料予以综合认定。
二、施工单位如何进行工程签证
1、注意勤签证。
比较好的做法:设置一个部门——公务部,配置估算师、合同经理等岗位,统一控制来文和发文,做到勤签证、勤索赔。
2、办理签证要考虑到合同约定
合同中对工程签证有特别约定,需要按照合同特别约定的主体要求、签证方式、时效要求等进行,否则签证无效或者无法办理造成损失。
3、签证必须符合工程签证的四个构成要件
必须是双方当事人进行的签证;
签证人员必须要有授权;
签证的内容必须是直接涉及工期的顺延、费用的增加;
必须是双方当事人协商一致的结果。
三、工程签证中常见的法律问题解答
1、施工监理单独在签证单上签字,是否有效?
(1)施工监理作为发包人履行建设工程施工合同的代表,其签字是否有效,关键是看发包人是否授予了其签证的权利;
(2)如果有授权,施工监理的签字就有效,如果没有授权,则没有效。
2、发包方不同意签证怎么办?
发包人拒绝签证时,承包人应在合同约定的期限内进入索赔程序,进行索赔。
3、工期顺延应该如何签证?
(1)发生工期延误的情形;
(2)情形发生的14天内,以书面形式向工程师提出报告;
(3)工程师在收到报告后14天予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。
4、签证和索赔有何区别?
(1)签证是双方协商一致的结果,而索赔是单方主张权利;
(2)签证涉及的利益已确定,而索赔的利益尚待确定;
(3)索赔是过程,签证是结果。
-
购房遇到问题该如何解决
420人看过
-
如何解决会计新人遇到的问题
497人看过
-
买房时遇到问题该如何解决
208人看过
-
买房时遇到问题该如何解决
209人看过
-
如何解决绿化工程中存在的问题
232人看过
-
遇到房屋质量问题如何去解决
98人看过
签证是一国政府机关依照本国法律规定为申请出入或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。签证通常是附载于申请人所持的护照或其他国际旅行证件上。在特殊情况下,凭有效护照或其他国际旅行证件可做在另纸上。... 更多>
-
车险服务中遇到问题该如何解决?广东在线咨询 2022-10-30■麻烦1A车追尾B车,A车全责、B车无责。A车购买了交强险,B车则是持老商业三者险,在理赔时就会有麻烦。因为根据交强险“无责任赔偿”的规定,B车也应最高赔偿A车400元,但是B车持有的老商业三者险并没有无责任赔偿的规定,也就是说根据老商业三者险,B车没有赔偿责任。那么处理时,是应以A车所上交强险为准,还是以B车所上的老商业三者险为准,目前还没有明确说法。安邦保险支招:跟着前挡风贴了交强险标志的车,
-
购房遇到问题该如何解决云南在线咨询 2023-02-28有下列解决方式: 1.找开发商协商解决。如果发现质量问题,首先找开发商,因为购房者与开发商有着直接的合同关系。 2.如开发商不予解决、或对开发商的解决不满意,当事人可以向建设工程质量监督机构申请组织认定或向建设行政主管部门投诉。 3.如果投诉还没有解决问题可以提起仲裁或者民事诉讼。
-
如何解决被打人有遇到的问题辽宁在线咨询 2022-07-05首先,受害人应当及时报警,然后做法医鉴定,根据鉴定结果来决定打人者的法律责任。 一、如果鉴定是轻微伤,公安机关对打人者进行治安处罚,并承担受害人的医疗费、误工费等费用。《治安管理处罚法》第四十三条:“殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元
-
管理工作中遇到的问题怎么解决湖南在线咨询 2022-10-26要:如今.在户籍户口管理工作中遇到了许多新情况。为此.本人谈谈派出所户籍管理工作中存在的问题及对策、新问题.特别是有些不法分子非法骗取出国护照,利用非法获取的户籍登记更名换姓”漂白身份”.办理“替头身份证”的现象屡屡发生,户籍管理工作面临极大挑战
-
如何解决涉及到工程质量的问题新疆在线咨询 2022-06-12工程质量问题的处理: 1、出现工程质量问题的部位,要停止施工,然后上报有关部门。 2、进行全面的调查,包括现场,设计等。 3、在调查结果的基础上进行问题的分析,判断问题出现的原因。 4、根据问题的原因,制定事故处理方案。必须有详细的处理方法。 5、根据制定的方案,进行事故的处理。用最快的最安全可靠的方式处理。