如何解决建设工程合同工期纠纷，发包人常用于抗辩承包人要求支付工程进度款或结算的一个主要原因是承包人承担工期延误违约金，主张工期违约金涉及举证问题，一个是实际开工时间的确定；另一个是竣工时间的确定。确定开工日期是建设工期的起点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般来说，确定开工日期有几种方式：1。合同约定的具体日期作为开工日期；2、以发包人开工通知中注明的日期作为开工日期；3、以监理人开工通知中注明的日期作为开工日期；4、以承包人提交的开工报告或开工申请批准的日期为开工日期。如果有开工会议纪要。如果开工通知明确了开工时间，可以举证；没有这些证据，可以根据开工报告的记录时间作为开工时间；如果没有这些，一般可以通过合同记录时间来证明。确定竣工时间是指承包人完成施工任务。一般而言，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。但在实践中，承包人的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差。司法解释规定了竣工时间的确定：1。竣工日期以双方确认的日期为准。2、竣工验收合格的，以竣工验收之日为竣工日期；3、承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程占有之日为竣工日期。上述承包人的原因导致工期延误，而施工过程中常因发包人的原因导致工期延误，从而导致工期延误和索赔事项。承包主张工期的顺延和索赔，承包需要保留相应的材料和文件，这是对施工管理是否规范、是否有完善的制度的考验。工期顺延的情况下，工期合法顺延不需要承担违约责任。工期顺延主要包括以下几种情况：1。施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加；2、因发包人设计变更导致承包人无法施工的，从工期中扣除；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等必要的施工材料，导致承包人无法施工的，从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。4、发包人未按合同支付工程款，承包人有权停工，因此造成工期延误的责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应承担相应的工期延误责任。工期纠纷发生后，在通过法律处理的过程中，原则上采张谁取证的原则。因此，在整个施工过程中，承包商和承包商应记录上述事项，并保存相关证明材料。

建设工程合同纠纷能申请仲裁吗

建设工程施工合同纠纷能不能仲裁主要是看双方双方当事人有没有约定仲裁，如果双方当事人有约定仲裁，而且约定的事项又属于可以申请仲裁的范围，那么就可以仲裁。

建设工程合同在约定仲裁条款时需要注意以下内容：

第一，仲裁条款必须以书面形式表示。

仲裁条款是指直接订立在《建设工程施工合同》中的仲裁协议，是双方同意将可能发生的纠纷提交仲裁的意思表示。仲裁条款订立在纠纷发生前。鉴于《建设工程施工合同》当事人双方在发生争议后较难达成解决争议的仲裁协议之习惯，故请求仲裁的意思表示往往是在订立《建设工程施工合同》时即以书面条款形成。

第二，仲裁条款的内容必须符合法律规定。

根据《仲裁法》第16条的规定，仲裁条款应当具有下列内容：1请求仲裁的意思表示、2仲裁事项以及3选定的仲裁委员会。

第三，仲裁条款必须无法定的无效情形。

《中华人民共和国仲裁法》第十七条明确规定，有下列情形之一的，仲裁协议无效：

（一）约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围的；

（二）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立仲裁协议的；

（三）一方采取胁迫手段，迫使对方订立的仲裁协议的。

《仲裁法》第二条

平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。

《民事诉讼法》第一百二十二条

当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。