施工人如何索赔？-法师兄

施工人如何索赔？

来源：互联网时间： 2023-03-17 17:50:17 336 人看过

实际施工人的索赔可以先与承包单位、建设单位等协商索赔方案，协商不成的可以就对方的过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系向法院起诉并举证证明。

根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第八百零一条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

一、装饰装修工程保修期不得低于

工程竣工验收合格之日起，便处于保修期内，不同的部分质保时间不同，但最少是两年，出现问题要尽早发出保修通知，对于保修费用由质量缺陷的责任方承担。建设工程质量保修制度是指建设工程在办理竣工验收手续后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换，由责任单位负责赔偿损失.建设工程实行质量保修制度是落实建设工程质量责任的重要措施。

二、建设工程施工合同主要条款有哪些

建设工程施工合同主要条款包括：

1、建设工程施工工程的名称和地点；

2、建设工程施工工程的范围和内容；

3、建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期等。

根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第七百九十五条规定，施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程造价相关文章

协议离婚
工程缓建临时设施如何索赔

因发包人的原因致使工程中途缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。双方可以协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。一、手机被维修人员修坏了还不承担责任怎么走法律程序协商不成想办法收集相关证据，然后到法院起诉，只要符合起诉条件法院就可以受理。根据相关法律规定，起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。二、协议离婚后还可以提起诉讼吗？可以的，法院民事立案即起诉必须符合下列条

2023-03-29

420人看过
合同条款
承包商的施工索赔情况如何

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

209人看过
直系亲属
如何索赔工人因工死亡

当花园公司的老板黄和两名员工杜和秦一起卸下玻璃时，一个重达750公斤的巨大玻璃掉落并杀死了杜。事发后,该公司老板黄某为了转嫁死者赔偿金,开车辗过杜某,伪造事故现场,编造未发生的保险事故,骗取保险金。最近，三峡库区人民法院获悉，manHang因重大责任事故和保险欺诈被判处两年徒刑。此类案件的发生，一方面是由于我国公民法律意识薄弱，另一方面是由于对工人缺乏保护。事故发生后，负责人担心自己无法承担赔偿责任，但想方设法转移责任[律师解释]如何为员工因工死亡索赔如果员工因工死亡，他可以领取相应的工伤死亡赔偿金。工伤死亡赔偿是指职工因工死亡，其直系亲属领取丧葬补助，依法律规定从工伤保险基金中提取家属抚恤金和一次性工伤死亡补助金计算方法：工伤保险条例>第三十九条职工因工死亡的，其近亲属应当领取丧葬补助金，工伤保险基金按以下规定发放家属抚恤金和一次性死亡补助金：1.丧葬补助金：为统筹区员工上一年度6个月的

2023-05-07

124人看过
工资
建筑施工资质解除后, 如何索赔

1、债权人订立合同所支出的必要费用。2、债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用。3、债权人因失去他人订立合同的机会所造成的损失。4、债权人已经履行合同义务时，债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。5、债权人已经受领债务的给付物时，因返还该物而支出的必要费用。一、解除合事之后的法律后果有哪些？1、恢复原状，指恢复到订约前的状态。恢复原状时，原物存在的，应当返还原物，原物不存在的，如果原物是种类物，可以用同一种类物返还。恢复原状还包括：(1)返还财产所产生的孳息；(2)支付一方在财产占有期间为维护该财产所花费的必要费用；(3)因返还财产所支出的必要费用。2、其他补救措施，包括请求修理、更换、重作、减价、支付违约金、赔偿损失的措施。3、赔偿损失(1)协议解除合同的，当事人在协议中免除了对方损害赔偿责任的，协议生效后，不得再请求赔偿；(2)因不可抗力解除合同，不承担损害赔偿

2023-03-26

186人看过

不可抗力
如何处理施工单位的工程索赔纠纷

一、索赔条款在我国《合同示范文本》中可引用的索赔条款是相当明确和具体的，其主要内容包括：(1)发包人要求承包人进行特殊保密增加的措施费;(2)工程师指令错误，给承包人造成损失;(3)因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加;(4)发包人未完成其义务，造成延误;(5)发包人因其自身原因，推迟工作，给承包人造成损失;(6)因发包人原因暂停施工给承包人造成损失;(7)工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改;(8)工程师要求重新检验，影响施工正常进行，重新检验合格;(9)符合合同中价款调整条款;(10)发包人供材料、设备延误或不合格;(11)设计变更;(12)不可抗力;(13)工程施工现场发现地下障碍和文物而采取的保护措施;(14)因发包人原因，解除合同。二、索赔证据索赔证据资料的范围很广，它包括：招标文件、合同文本及附件;会议纪要;施工记录、施工日志;隐蔽工程验

2023-06-04

99人看过
法律综合知识
如何计算施工合同中的索赔费用

1。分项法是根据每个索赔事件所引起的费用项目，分析计算索赔价值的一种方法。这种方法是在明确责任的前提下，逐项列出索赔费用，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，以便在短时间内进行分析核实，确定索赔费用，顺利解决索赔事项。实践中，工程索赔大多采用分项法计算。总成本法又称总成本法。它是在多次索赔后重新计算工程的实际总成本。然后从实际总成本中减去估计总成本，计算索赔余额。具体计算公式为：索赔金额实际总成本估算投标报价总成本。3。修订总成本的使用修订总成本的使用是对总成本使用的改进。即在总成本计算的原则下，剔除一些不合理因素，使之更为合理。修改如下：（L）索赔计算的期限限于受外界影响的时间，而不是整个施工期。（2）只计算受影响期间的某项工程损失，而不是该期间所有建筑工程的损失。（3）与工作无关的费用不包括在总费用中。重新计算投标报价成本：根据影响期内工程的实际单价，乘以实际完成工程的工作量，

2023-05-07

174人看过
工程反索赔
工程索赔与反索赔如何进行

在实践中，一方提起工程索赔，另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行？阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔；而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2

2023-06-07

120人看过
违约金
施工期索赔规定

1、在工程施工过程中，经常发生一些不可预见的干扰事件，使施工不能顺利进行，从而使预定的施工计划受到干扰，导致工期延长，给合同双方造成损失。工期索赔分为承包人工期索赔和发包人工期反索赔。承包人工期索赔：指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的：一是逃避或推卸其延长工期的合同责任，使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金；二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉：当工期延误是承包人的责任时，发包人向承包人提出索赔，即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时，一般应考虑以下因素：工程利润损失；工期延长引起的贷款利息增加；工期延误引起的监理费增加；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算，累计赔偿额不得超过原总额的10%。发包人未按合同约定履行义务

2023-05-07

220人看过

施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据

一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4

2023-04-15

445人看过
财产损失
实际施工人怎么认定索赔

实际施工人的索赔方式：因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任；发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。实际施工人员与建筑施工企业之间是否存在劳动关系不存在劳动关系。建筑施工企业与实际施工人之间只是分包、转包关系，劳动者是由实际施工人雇用的，其与建筑施工企业之间并无建立劳动关系或雇佣关系的合意。虽然不认定实际施工人的前一手具有用工主体资格的承包人、分包人或转包人与劳动者之间存在劳动关系，并不意味着劳动者的民事权益得不到保护。在劳动者遭受损失时，承包人、分包人或转包人是要承担民事上的连带赔偿责任的。《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材

2023-07-25

279人看过
合同条款
如何解决工程施产生纠纷的索赔问题

一个有经验的承包商,在投标报价时就应考虑将来可能要发生索赔的问题,要仔细研究招标文件中的合同条款和规范,仔细查勘施工现场,探索可能索赔的机会,在报价时要考虑索赔的需要。在进行单价分析时,应列入生产效率,把工程成本与投入资源的效率结合起来。这样,在施工过程中论证索赔原因时,可引用效率降低来论证索赔的根据。在索赔谈判中,如果没有生产效率降低的资料,则很难说服监理工程师和业主,索赔无取胜可能。反而可能被认为,生产效率的降低是承包商施工组织不好,没达到投标时的效率,应采取措施提高效率,赶工期。要论证效率降低,承包商应做好施工记录,记录好每天使用的设备工时、材料和人工数量、完成的工程及施工中遇到的问题。2、签商好合同协议在商签合同过程中,承包商应对明显把重大风险转嫁给承包商的合同条件提出修改的要求,对其达成修改的协议以“谈判纪要”形式写出,作为该合同条件的有效组成部分。特别要对业主开脱责任的条款要注

2023-04-27

422人看过
工程施工
有关工程施工的索赔

工程索赔是一种工程意外情形产生的索赔，对其计价、计量、定责无明确的法律规定，因此需要时刻重视索赔，在索赔管理中要效益。施工中的常见索赔项目主要有下面几种类型：1、工程检查及中间验收引起的索赔。业主方工程师的检查检验不应影响施工正常进行，因业主方工程师指令失误、延误检查或其他非承包人原因发生的增加合同价款的情形，由业主方承担。2、设计变更引起的索赔。如施工过程中业主因工程实际需要等非施工方的原因对工程设计进行变更，应按照施工合同约定向承包人发出书面设计变更通知，并保留书面变更文件，因变更导致合同价款的增减及工期延误产生的损失，应由业主方承担，工期相应顺延。3、其他有关施工的素赔。由于建设工程工程量大、投资多、结构复杂、技术和质量要求高、工期长，且工程本身和工程的环境有许多不确定性，难以全部概括施工过程中存在的问题，承包方可根据实际情况进行索赔。常见的比如由承包商提供施工详图（包括计算书）交工

2023-08-17

236人看过

不可抗力
发包人导致的窝工如何索赔

建设工程因发包人原因造成停工、缓建的，承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。停工窝工损失如何主张建设工程合同纠纷中的停工窝工损失是非常常见的。首先要查明是否存在停工、窝工的事实，但是不能认为光有停工、窝工就简单地认为发包人就应该进行赔偿，如果盲目认为存在停工窝工就要赔偿是过于简单的思维方式，还要进一步研究停工、窝工的原因，是发包人的原因、还是承包人自己的原因，还是因为政府政策变化的原因，或者是不可抗力，原因不同结果往往大不相同！！只有在发包人，即甲方的原因造成的停工、窝工损失才能索赔。发包人的原因往往有一下一些：发包人变更工程量；发包

2023-07-07

341人看过
工程承包
施工期内承包人有什么索赔

承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式：1、零散的劳务承包，即企业临时用人；2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下：1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包

2023-06-27

410人看过