工程变更在施工合同履行过程中的表现形式-法师兄

工程变更在施工合同履行过程中的表现形式

来源：法律编辑整理时间： 2023-11-10 06:10:08 121 人看过

工程变更是施工合同履行过程中的一种形式，包括更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸，增减合同中约定的工程量，增减合同中约定的工程内容，改变工程质量、性质或工程类型，改变有关工程的施工顺序和时间安排，以及为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。

在施工合同履行过程中,工程变更的形式包括以下几种:

1.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。

2.增减合同中约定的工程量。

3.增减合同中约定的工程内容。

4.改变工程质量、性质或工程类型。

5.改变有关工程的施工顺序和时间安排。

6.为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。

施工合同工程变更形式

根据我国《民法典》第五百零二条规定，施工合同工程变更形式包括工程变更指令、工程变更指示和工程变更确认。其中，工程变更指令是承包人向发包人提交的工程变更设计或施工图纸，发包人收到工程变更指令后，应在14天内发出工程变更指示。工程变更指示应说明工程变更的内容、范围、工期和费用等，明确发包人要求承包人采取的施工措施。工程变更指示应由发包人书面发出，承包人应按照工程变更指示采取相应措施。工程变更指示是合同变更的依据，也是承包人实施工程变更的依据。因此，在施工过程中，承包人应按照工程变更指示的要求进行施工，确保工程变更的顺利进行。

施工合同工程变更形式包括工程变更指令、工程变更指示和工程变更确认。承包人应按照工程变更指示的要求进行施工，确保工程变更的顺利进行。

《建筑法》第五十四条规定，建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

保证
在履行施工合同过程中有哪些具体的质量问题

施工合同的履行归根结底是三件事：工期、质量和价格，即工期要保证，质量要合格，价格要合理。如果这三点处理得好，就不会有大的纠纷。造成工程质量问题的原因很多，一般有以下几种：（1）设计缺陷引起的质量问题。本工程设计由发包人委托设计单位完成，施工方执行，存在责任问题。施工方作为图纸的执行者对图纸进行审查，从施工合理性和安全性的角度指出设计缺陷。（2）施工作业本身存在的问题。隐蔽工程中经常出现施工作业本身的问题。如果以后发现，则明显滞后，这就要求施工方及时将已完成的隐蔽工程交付验收，以保证隐蔽工程质量检查的正确性，然后进行下道工序。施工方不能忽视施工组织方案，应根据具体工程的特点量身定做施工组织设计方案。（3）质量保证体系。质量保证体系实际上是由一整套文件组成的。比如施工现场的材料管理制度，一些重点、公共工程或对质量有特殊要求的工程，要求双方选择中立的实验室进行材料检验。除了选择这个中性实验室外，

2023-05-07

138人看过
工程挂靠
工程挂靠的表现形式如下

根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见》第9条规定，工程挂靠的表现形式主要有如下几种：（一）不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程是工程挂靠的一种表现形式；（二）资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程是工程挂靠的一种表现形式；（三）不具有工程总包资格的建筑企业以具有总包资格的建筑企业的名义承揽工程是工程挂靠的一种表现形式。一、建筑公司违法去哪里举报去公安局举报，建筑公司挂靠是不合法的。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。《中华人民共和国建筑法》第二十六条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁

2023-04-01

325人看过
不可抗力
合同履行过程中情势变更的理解方法

情势变更指合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的。当发生情势变更时，当事人可以请求人民法院变更或者解除合同，人民法院会根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。因情势变化致使合同履行显失公平而变更。这里讲的情势，不包括商业风险在内。所谓情势，是指当事人在订立合同时不能预见并且不能克服，致使履行合同将对一方当事人没有意义或者造成重大损害的客观情势。情势变更与上述不可抗力变更相似，但情势不包括不可抗力，而是指不可抗力以外、非当事人所能控制的客观情况，一般认为包括国家经济政策（含指令性计划）和社会经济形势等。情势变化与不可抗力的主要区别在于，不可抗力是致使合同不能履行，情势变化是致使履行合同显失公平。在客观情势变化的情况下，当事人能够履行合同，但履行明显不公平，即由于

2023-07-06

107人看过
工程施工监理
工程施工监理合同变更和变更工程竣工日期的区别

施工合同竣工日期变更的条件在施工过程中，工期延误的原因很多。从实践来看，工期延长的主要原因如下：1。在工程量增加的施工过程中，发包人经常要求承包人增加工程量，必然导致工期增加。在这种情况下，工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中人在施工过程中变更设计，由于发包人变更设计，承包人无法施工的期限应从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料，如果发包人未能在合同约定的期限内提供设计图纸等必要的施工材料，导致承包人无法施工，则从发包人提供这些必要的施工材料之日起计算工期。其因发包人缺乏施工规划许可证、施工许可证或其他原因导致相关政府部门要求停工，停工期间应从工期中扣除。4、一般来说，发包人未按合同支付工程款，当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的，承包人有权停止工作，因此工期延误的责任由发包人承担。

2023-08-08

249人看过

法律综合知识
怎么理解合同履行过程中的情势变更

情势变更指合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的。当发生情势变更时，当事人可以请求人民法院变更或者解除合同，人民法院会根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。《民法典》第五百三十三条合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。

2024-04-26

79人看过
法律综合知识
合同履行过程中，抗辩权有几种形式

1．同时履行抗辨权：在订立合同时，若双方当事人均负有同一债务，且该债务并无明确的先后履行顺序，则当事人应在相同时间内同时履行各自义务。在此前提下，任何一方在对方尚未完成履行前，均享有拒绝接受对方履行请求的权利；而如发现另一方所履行债务与约定不符，同样可拒绝执行该部分履行。2．先履行抗辨权：在签订合同时，双方当事人如果负有的是不同种类的债务，并且存在明确的先后履行顺序，那么，先行履行债务的一方如果未能按照约定履行相关义务，后续履行债务的一方有权拒绝接受对方的履行。此外，如果先行履行债务的一方持有的债务并不符合先前的承诺，后续履行债务的一方可选择拒绝执行该部分债务。3．不安履行抗辨权：当合同的某一方当事人被规定需首先履行相关债务时，但其具有确切的证据证明对方出现以下任一情形，即：（一）经营状况严重恶化；（二）进行了重大财产转移动作或抽逃资金行为，意图逃避债务；（三）失去商业信誉度；（四）存在丧

2024-07-30

62人看过
工程施工
工程施工过程中,对于变更工作的估价原则是

(一)工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则;(二)工程变更引起施工方案改变，造成措施项目变化的估价原则;(三)工程变更项目，中标综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则;(四)工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则;(五)因变更引起的工程量偏差较大时的估价原则。一、单价合同和定价合同的区别1、固定总价合同其实是针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定，当施工过程中发生设计变更，还是要按照规定予以增减造价的。如果没有设计变更，结算＝预算（中标价）；2、固定单价合同是指按针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定单价，而工程量按实结算。一般情况，招标方都是给一个暂定量的。二、固定综合单价合同能否调价固定单价合同是指在合同中确定了价格的合同，一般情况下是不能调价的，除非出现了情势变更的情形。固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的

2023-03-21

371人看过
工程施工
变更工作估价在工程施工流程中的实践应用

（一）工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则；（二）工程变更引起施工方案改变，造成措施项目变化的估价原则；（三）工程变更项目，中标综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则；（四）工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则；（五）因变更引起的工程量偏差较大时的估价原则。变更估价原则及程序我们根据工程量清单计价规范对工程变更的估价规定，工程变更造成的合同价款调整估价共有5大原则，分列如下：1、工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则2、工程变更引起施工方案改变，造成措施项目变化的估价原则3、工程变更项目，中标清综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则4、工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则5、因变更引起的工程量偏差较大时的估价原则《中华人民共和国建筑法》第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵

2023-07-03

233人看过

法律综合知识
木结构建筑工程施工合同中的变更条款怎么变更

根据相关规定，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。根据《民法典》第543条：当事人协商一致，可以变更合同。

2022-02-26

180人看过
书面合同
承揽合同在履行过程中

合同履行地应为合同规定义务履行的地点。加工承揽合同主要是以承揽方按照定作方的特定要求完成加工生产任务为履约内容的，承揽方履约又是以使用自己的设备、技术，人力为前提条件的。因此，加工承揽方所在地应为合同规定义务履行的地点，即合同履行地。一、股东权益纠纷的管辖规定是什么？1、因合同纠纷提起的诉讼，如果合同没有实际履行，当事人双方住所地又都不在合同约定的履行地的，应由被告住所地人民法院管辖。2、购销合同的双方当事人在合同中对交货地点有约定的，以约定的交货地点为合同履行地；没有约定的，依交货方式确定合同履行地：采用送货方式的，以货物送达地为合同履行地；采用自提方式的，以提货地为合同履行地；代办托运或按木材、煤炭送货办法送货的，以货物发运地为合同履行地。购销合同的实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的，以实际履行地点为合同履行地。3、加工承揽合同，以加工行为地为合同履行地，但合同中对履行地有约定

2023-03-07

406人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同如何变更

建筑工程施工合同变更应当合同双方合意协商一致，将变更内容以书面形式表现在合同中。根据我国法律规定，当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。一、房屋租赁合同订立生效是如何的房屋租赁合同约定了生效时间的，自生效时间到来时生效；没有约定生效时间的，双方签字完毕即生效。根据《民法典》第五百零二条规定，依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。二、合同变更的情形是什么合同变更有几种情况如下：1、合同的性质

2023-03-14

310人看过
先履行抗辩权
分析建设合同履行中抗辩权的不同表现形式

建设合同履行中的抗辩权包含：1、同时履行抗辩权是指双重合同的当事人同时履行义务的，一方有权在对方未履行前拒绝对方要求履行合同；2、先履行抗辩权是指双重合同中应先履行合同义务的一方当事人未履行合同时，另一方有权拒绝其履行请求；3、不安抗辩权是指双重合同中应当先履行义务的一方当事人有证据证明对方当事人不能或者不能履行义务时，可以在对方当事人提供担保前暂时暂停履行合同的权利。合同履行中的抗辩权的实际运用（一）同时履行抗辩权。当事人互负到期债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。（二）先履行抗辩权。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方不履行的或者先履行一方履行债务不符合约定时，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。（三）不安抗辩权。不安抗辩权的行使分为两个阶段：1、中止履行。《民法典》第五百二十七条

2023-07-13

337人看过

法律综合知识
施工合同变更与工程变更范围一致吗

一、施工合同变更与工程变更范围一致吗根据国家发展和改革委员会等九部委联合编制的《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。二、合同变更的程序有哪些（一）当事人在约定合同变更时的程序如下：1、一方当事人向另一方当事人提出变更合同的请求。不管是哪一方当事人提出变更合同的请求，都要就合同变更的理由、内容、条款和条件等做出说明，并给对方当事人一个答复的期限。2、被请求方按期向请求方做出答复。被请求方在接到请求方变更合同的要求后，要在请求方给出的期限内给予答复

2021-11-20

334人看过
合同期限
合同履行过程中名称变更应该如何办

合同履行过程中名称变更，还是要继续履行合同，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。如果当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。一、合同没有约定违约金起诉可以要求吗合同没有约定违约金起诉时不可以要求。但是可以在起诉时，要求对方赔偿因违约造成的实际损失。根据2021年生效的《民法典》第五百七十七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、租赁合同期限未到是否可以退租租赁合同期限未到可以退租，但是无正当

2023-03-20

417人看过