工期延后怎么确认
来源:互联网 时间: 2023-03-27 17:22:12 312 人看过

工期顺延的确认是:承发包双方根据法律及合同约定,在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。

一、解除劳动合同就是辞退了吗?

劳动合同的解除是指劳动合同订立后,尚未全部履行以前,由于某种原因导致劳动合同一方或双方当事人提前消灭劳动关系的法律行为。劳动合同的解除分为协商解除、法定解除和约定解除三种。

法定解除是指出现国家法律、法规或合同规定的可以解除劳动合同的情况时,不需双方当事人一致同意,合同效力可以自然或单方提前终止;约定解除是指合同双方当事人因某种原因,在完全自愿的情况下.互相协商,在彼此达成一致的基础上提前终止劳动合同的效力。

辞退是用人单位的自主行为,可分为违纪辞退和正常辞退。单位辞退符合一定情形要支付赔偿金或者补偿金,解除合同的情况也有赔偿和补偿的。

二、建筑工程变更竣工日期的条件

1、工程量增加

施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

2、发包人变更设计

若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

4、发包人未按约支付工程款

一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当

实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。

6、工程质量鉴定

根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由,主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的,则应将鉴定期间作为顺延工期期间;反之如果工程质量经鉴定不合格,则工期不应当顺延,承包人逾期竣工的,应承担相应的违约责任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。

建设、施工、监理单位应及时关注施工许可证上注明的合同工期,发现工程不能按期竣工的,应及时互相督促办理延期手续,以免施工许可证失效。

三、怎样处理工程索赔

一、工程索赔流程:

1、索赔事件发生后,向监理工程师发出索赔意向通知。

2、发出索赔意向通知后,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,给予答复。

4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,规定的时间内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已认可。

5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。

6、在索赔事件终了后规定的时间内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

二、工程索赔的分类主要有:

1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;

2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;

3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月09日 15:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 工期延误后如何确定扣除比例
    法律咨询:工期延误后如何确定扣除比例?在施工合同中,只约定工期扣除比例,不约定最高扣除比例。工期延误后如何确定扣除比例?律师回复:在实践中,工期延误的罚款是万分之几。如果没有明确约定,如果认为过高(可能超过损失的30%),可以请求法院适当减少。5%至50/10000。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》第五十六条建设工程勘察设计单位必须对其勘察设计质量负责。勘察设计文件应当符合有关法律、行政法规、建设工程质量安全标准、《建设工程勘察设计技术规范》和合同的规定。设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当标明规格、型号、性能等技术指标,质量要求必须符合国家标准。第五十七条建筑设计单位对设计文件中选定的建筑材料、建筑构配件和设备,不得指定生产厂家或者供货单位。第五十八条建筑施工企业对工程施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工,不得偷工减料。工程设计的修改由原设计
    2023-05-07
    308人看过
  • 确认工伤后辞职了怎么办
    一、确认工伤后辞职了怎么办确认工伤后辞职了,不影响申请工伤待遇。不过,拿到劳动能力鉴定结论通知书之前也不需要辞职,不想去上班,不去是可以的。拿到工伤认定书和劳动能力鉴定结论通知书后,要求该公司支付工伤待遇时,再辞职更省事。工伤鉴定结果出来后可以辞职。首先要明确一点,一次性伤残补助金是在职的时候就可以领取,而一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金是在离职的时候才能得到。劳动者工伤认定后辞职,用人单位也应当给予补偿。二、由用人单位支付的工伤费用有哪些由用人单位支付的工伤费用有:终止或者解除劳动合同时的一次性伤残就业补助金;治疗工伤期间的工资福利;五级、六级伤残职工按月领取的伤残津贴。职工因工作原因受到事故伤害或者患职业病,且经工伤认定的,享受工伤保险待遇;其中,经劳动能力鉴定丧失劳动能力的,享受伤残待遇。三、工伤认定的条件有几条工伤认定有工作时间要素、工作场所要素、工作原因要素、主观过错要
    2023-04-25
    240人看过
  • 认缴期限怎么延长?
    有限责任公司
    目前注册资本制度是认缴制度,即在办理营业执照的时候,工商局不需要验资报告,而且注册资本大小和注册资本认缴期限都是由股东自行约定,只要在公司章程中载明就可以。所以,关于注册资本认缴期限的规定就是股东自己约定。认缴期限是什么意思认缴期限的概念如下:1、认缴出资时间就是开始办理公司设立事项到公司设立成功,营业执照发放成功,那么在其间的任意一天可以选择为认缴出资时间;2、实缴出资时间是你实际缴纳资金的时间,也就是说打算多久交清认缴金额,那么实缴出资时间就是从认缴时间开始往后推相应的时间。《公司法》第二十八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。第二十九条股东认足
    2023-08-04
    471人看过
  • 事故确认书最多能延期多久
    交通事故认定书
    1、事故确认书最多可以延期多久?事故责任确认书的制作时间不得延长。公安机关交通管理部门应当在规定的期限内制作确认书。进行现场勘查的,应当自现场勘查之日起10日内进行。公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起10日内,对道路交通事故作出书面确认。发生交通事故和逃逸的,应当在发现车辆和驾驶员后10日内出具道路交通事故确认书。需要进行检验鉴定的,应当自检验报告和鉴定意见确认之日起五日内作出道路交通事故书面确认。有条件的地方公安机关交通管理部门可以试行在互联网上公布道路交通事故认定书,但涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私应当保密。第六十六条交通肇事逃逸案件未侦破,受害人要求出具道路交通事故鉴定书的,公安机关交通管理部门应当自接到当事人书面申请之日起十日内,确定责任当事人应当依照本规定第六十一条的规定,制作道路交通事故鉴定书,并送交受害方。道路交通事故确认书应当载明事故发生的时间、地点、受害人的情
    2023-05-31
    316人看过
  • 工期顺延如何认定?
    现实生活中,当建筑工程延期时,必然会带来损失,这时发包人与承包人在协商赔偿事宜时,极容易因为工期延顺的认定发生纠纷。有无工期延顺,何时进行工期延顺等工期延顺问题,对工期延误赔偿有着决定性影响。那么该如何认定工期延顺呢?工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。这时,因发
    2023-04-30
    456人看过
  • 确认工伤后,医院费用怎么报销
    一、确认工伤后,医院费用怎么报销确认工伤后,医院费用由工伤保险报销,没有工伤保险的,由用人单位报销的。《社会保险法》第三十八条因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付:(一)治疗工伤的医疗费用和康复费用;(二)住院伙食补助费;(三)到统筹地区以外就医的交通食宿费;(四)安装配置伤残辅助器具所需费用;(五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费;(六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴;(七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金;(八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金;(九)劳动能力鉴定费。二、工伤认定需要多久才能拿到结果工伤认定需要60天才能拿到结果。区、县劳动保障行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定决定,并在10个工作日内将工伤认定决定送达申请工伤认定的从业人员或者其直系亲属
    2023-04-25
    232人看过
  • 商标到期后怎么延期
    注册商标的保护期限是十年,保护期限届满前应续展该注册商标。申请续展注册商标递交相应的申请文件和缴纳相应的规费应提交的申请书件为:(1)《商标续展注册申请书》(2)申请人的身份证明文件(复印件)(3)委托代理的提交《代理委托书》,直接在受理大厅办理的提交经办人的身份证复印件(4)注册证复印件(5)申请文件为外文的,还应提供经翻译机构签章确认的中文译本。申请人直接到商标注册大厅来办理,或者委托商标代理机构办理,由该商标代理机构将申请书件送达商标局。一份续展注册申请需缴纳规费1000元。如果是在期限届满的六个月宽展期内提交续展注册申请的,还需缴纳250元的延迟费。商标到期后怎么办理续展商标到期后,可以委托商标局备案的商标代理机构或者直接到商标局商标注册大厅办理商标续展业务。申请商标续展的三个步骤如下:1、准备申请文件,应提交的申请文件为商标续展注册申请书、申请人身份证明、委托代理提交代理委托书、
    2023-08-02
    406人看过
  • 误工时间的认定,误工日期怎么确定
    根据最高法院《关于贯彻执行若干问题的意见》第143条“误工日期应当按其实际损害程度、恢复状况并参照治疗医院出具的证明或法医鉴定等认定”的规定,误工日期由患者的住院天数和出院后治疗医院出具证明的休养天数两部分组成,从医疗事故发生的当日开始计算,遇国家法定节假日均不扣减。治疗终结后无正当理由拒不出院或无相关证明擅自休养的,不予计算误工费。医疗事故造成患者残疾的,自专家鉴定组出具《医疗事故技术鉴定书》后不再计算误工费,即残疾者定残之后不再赔偿误工费。有关误工费的处理情况应当严格对照法律规定来落实,我国法律上明确规定了对于误工费的赔偿标准是按照据实赔偿的原则来进行处理的,即造成了多少损失就赔偿多少的原则来进行处理,如果对相关情况不能认定的,可以提出诉讼来解决。提供证明误工时间的证据(一)《病历》或者《出院小结》。正常情况下,应当根据医疗机构的病历或者出院小结。内容包括即医疗机提出的建议休息时间、需
    2023-08-05
    115人看过
  • 工伤认定延期的依据
    依据《工伤保险条例》,用人单位应该自事故发生之日起一个月内申请工伤鉴定,用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报劳动保障行政部门同意,申请时限可以适当延长。《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第七条由于不属于职工或者其近亲属自身原因超过工伤认定申请期限的,被耽误的时间不计算在工伤认定申请期限内。有下列情形之一耽误申请时间的,应当认定为不属于职工或者其近亲属自身原因:(一)不可抗力;(二)人身自由受到限制;(三)属于用人单位原因;(四)社会保险行政部门登记制度不完善;(五)当事人对是否存在劳动关系申请仲裁、提起民事诉讼。一、工伤认定的范围《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(一)
    2023-03-29
    323人看过
  • 工伤认定时效到期后能延长申请吗
    工伤认定申请时效可以延长,由于不属于职工或者其近亲属自身原因超过工伤认定申请期限的,被耽误的时间不计算在工伤认定申请期限内。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。一、关于审理工伤保险行政案件的规定是什么呢?关于审理工伤保险行政案件的规定是:原告或者第三人在提起行政诉讼前已经因为劳动关系争议申请劳动仲裁或者提起民事诉讼的,中止行政案件的审理;不属于职工或者其近亲属自身原因超过工伤认定申请期限的,被耽误的时间不计算在工伤认定申请期限内。二、单位应该如何申请工伤认定职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事
    2023-03-30
    59人看过
  • 人身损害赔偿误工期限怎么确认
    人身损害赔偿中误工费依据的误工期限应当由受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。我国最高人民法院规定,受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。一、营运车被撞是否有误工费营运车被撞,如果没有造成人员伤害因此导致误工的,没有误工费。有人员受伤误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。二、交通事故理赔误工费怎么计算交通事故中所理赔的误工费应当根据受害人的误工时间和收入状况进行计算。根据我国最高人民法院出台的司法解释规定,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。三、误工费赔偿必须提供的材料有哪些?误工费赔偿需要提供这些材料:1、误工时间证明,误工时间根据受害人接
    2023-03-02
    229人看过
  • 什么是工程签证确认期限
    现场签证是施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书面资料。因此,除设计变更通知书、工程更改证书或纪要、材料代用证书、施工组织设计的技术措施方案、定额中明确规定的有关问题,以及应具备有技术文件、通知单证明书。甲乙双方协调的会议纪要等项目不应签证以外,应严格控制现场签证范围。1、土方开挖时的签证:地下障碍物的处理,开挖地基后,如发现古墓、管道、电缆、防空洞等障碍物时,将会同甲方、监理工程师的处理结果做好签证,如果能画图表示的尽量绘图,否则,用书面表示清楚;地基开挖时,如果地下水位过高,排地下水所需的人工、机械及材料必须签证;地基如出现软弱地基处理时所用的人工、材料、机械的签证并做好验槽记录;现场土方如为杂土,不能用于基坑回填时,土方的调配方案,如现场土方外运的运距,回填土方的购置及其回运运距;大型土方的机械合理的进出场费次数。2、工程开工后,工程设计变更给施工单位造成的损失,如
    2023-02-26
    295人看过
  • 延期交房如何认定,有什么后果
    延期交房的认定是指开发商在商品房合同规定的交付使用期限内没有将符合交付使用条件的房屋交给购房者入住的行为。后果有:经催告在合理期限内交房的,买受人可以要求开发商赔偿损失逾期时间部分的损失;经催告在合理期限内仍不能按时交房且没有给出正当理由的,买受人可以解除合同,一切损失由开发商承担。一、开发商延期交房应该承担什么责任呢?开发商延期交房的责任是:经购房者催告,开发商在3个月内依约交房的,购房者可以要求对逾期时间部分的损失进行赔偿;经购房者催告,开发商在3个月内仍未交房且不能给出正当理由的,购房者可以要求退房进行合同解除。二、买房子逾期交房会不会造成违法买房子逾期交房是不会造成违法的,但是构成违约,经催告在合理期限内履行的,买受人不能解除合同但可以要求开发商赔偿损失;经催告在合理期限内仍未履行且开发商没有给出正当理由的,买受人可以解除合同,一切损失由开发商承担。三、烂尾楼停贷的购房者如何能追回
    2023-03-05
    318人看过
  • 怎么确认自己是工伤?
    (一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(四)患职业病的;(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的,视同工伤:(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。
    2023-02-26
    278人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 工期内如何确认工期顺延
      陕西在线咨询 2021-11-30
      发包人主张承包人工期违约,承包人经常抗辩工期顺延的情况什么条件才能顺延工期,应当按照合同约定。合同没有规定或者规定不明确的,不能归责于承包人的原因、气候因素、建设主管部门认可的、固定假期造成的延误一般不计入工期。英美法院对承包人工期的顺延比较严格,因为合同约定要按固定时间完成。但英美法的一个基本原则是,合同的任何一方都无权阻碍或延迟他人的履行,否则无权要求另一方在合同期限内完成工作。发包人拖欠预付
    • 工期顺延才能确认吗
      湖北在线咨询 2022-09-16
      承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。经工程师确认的顺延的工期应纳入合同工期,作为合同工期的一部分。如果承包人不同意工程师的确认结果,则
    • 工期顺延有哪些确认方式?
      吉林省在线咨询 2023-02-24
      承包人在工期可以顺延的情况发生后14天内,就将延误的内容和因此发生的追加合同价款向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意工期顺延。 当然,工程师确认的工期顺延期限应当是事件造成的合理延误,由工程师根据发生事件的具体情况和工期定额、合同等的规定确认。
    • 工伤后怎样确认工资
      陕西在线咨询 2023-03-25
      依据《工伤保险条例》,如果认定为工伤之后 第三十三条职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。 停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后,停发原待遇,按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的
    • 试用期工资怎么确认
      陕西在线咨询 2022-11-20
      1、《劳动合同法》规定:劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 2、劳动合同法规定了两个“不低于”原则: 首先,不得低于用人单位所在地的最低工资标准,这是试用期工资的最底线; 其次,不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,即如果本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十高