广东省佛山市中级人民法院
(2003)佛中法民一终字第546号
上诉人(原审原告)刘*芬,女,1973年3月12日出生,汉族,住佛山市顺德区勒流镇西华龙眼安巷6号。
委托代理人姚*冰,**豪盛律师事务所律师。
委托代理人关*莹,**豪盛律师事务所律师助理。
上诉人(原审被告)顺德市**房产有限公司(下称**房产公司),住所地:佛山市顺德区大良镇南国东路顺成大厦。
法定代表人黄*棠,董事长。
委托代理人沈-庆,**中信致诚律师事务所律师。
上诉人刘*芬与上诉人**房产公司因商品房预售合同纠纷一案,不服原广东省顺德市人民法院(2002)顺法民初字第01639号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2003年3月27日和同年5月9日、20日询问了上诉人刘*芬的委托代理人姚*冰、上诉人**房产公司的委托代理人沈-庆。本案现已审理终结。
原判认定:2000年9月29日,原、被告签订《绿茵花园代建房内部认购合同》一份,合同约定:原告向被告购买其座落于顺德市大良区东乐路绿茵花园商住小区代建房76号地,房屋总价款1060000元。交楼时间为被告同意于2001年4月30日将代建房锁匙交付原告使用,并签署房屋交接单。违约责任为若被告不按期向原告交付所代建房锁匙时,每逾期一日,被告向原告支付总售价万分之五的罚金。交楼标准为(代建房)外墙贴高级瓷砖,室内墙身、天花板为水泥沙浆批荡、扫灰水,室内不设内间墙;窗户为高级铝合金窗,阳台配落地玻璃趟门;供水供电到门口,免收水电增容费;供气到户,免收小区管道燃气工程配套费;送可视对讲系统;配送马丁车库门;送不锈钢防盗网;管道燃气开户费、电话及公共电视工程配套费、开户费由原告自行缴付。签订合同后,原告向被告支付购房款927500元。2000年11月21日,原、被告签订一份编号为0052166的《商品房购销合同》,与双方于2000年9月29日签订的《绿茵花园代建房内部认购合同》相比,《商品房购销合同》对原告购买的商品房地址、占地面积、建筑面积相同,不同的有:
1、房屋的总价款改为9275000元,改动房屋总价款的目的是为了少交税收;
2、商品房交付的期限为2001年12月31日前;
3、被告逾期交付商品房的违约责任为:除合同第九条规定的特殊情况外,被告如未按合同的规定把商品房交付原告使用,原告有权按已交的房价款向被告追究违约利息。按合同第九条规定的最后交付期限的第二天至实际交付之日止,利息按同期国家公布的银行固定资产贷款利率计算;逾期超过30日,被告按原告已付款的1%向原告支付违约金。合同继续履行。2001年4月12日,因对诉争房屋的窗洞、门洞进行更改,原告同意交楼日期限延至2001年6月15日。2001年6月29日,原告向被告出示证明,确认因自行安装窗门而延误工期,将交楼日期推迟至2001年7月30日。2001年8月1日,被告向原告发出通知,要求原告于2001年8月1日至当月5日办理收楼手续。2001年8月6日,原告收到通知书。2001年8月19日,原告签订交楼书。因原告认为被告未能按双方所订之交楼标准将小区内的设施完善,未能向原告接通永久水、电、燃气、可视对讲系统等相关设施而与被告发生纠纷,经协商解决未果,遂于2002年6月20日向原审法院提起诉讼。
-
王海燕商品房预售合同纠纷案
466人看过
-
顺德X精艺金属制造有限公司与刘X劳动合同纠纷案
292人看过
-
商品房预约合同纠纷与商品房预售合同纠纷
333人看过
-
何A与顺德B电业有限公司劳动合同纠纷案
92人看过
-
某房产开发有限公司诉某电网有限公司商品房预售合同纠纷案
165人看过
-
国某、韩某诉某房产开发有限公司商品房预售合同纠纷案
145人看过
商品房预售是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人,并由买受人支付定金或者房价款的行为。 商品房预售的前提是房地产开发项目已经取得了商品房预售许可证,并且房屋已经完成了基础建设和配套设施的建设,具备了预售的基本条件。 在商品房... 更多>
-
商品房预售合同纠纷案件上海在线咨询 2022-07-17预售合同在商品房预售时采用,房屋竣工交付使用,买受方付清全部房价款后,可直接办理过户手续。 商品房出售合同适用于商品房现居(竣工验收合格取得房地产权证的商品房)销售。 因此,现在签的预售合同,交房时不再签出售合同,可以直接办理过户手续。如果预售合同是在1997年5月31日前签订的,仍需按合同本身约定,在房屋交付使用时签订出售合同,方能办理证户手续。
-
商品房预售合同纠纷案例四川在线咨询 2023-03-11常见的商品房预售合同纠纷为,质量问题引发的纠纷;面积差异引发的纠纷;以租代购相关纠纷;销售广告纠纷;赠送车位、花园、阁楼、天台、阳台地下室等纠纷;合同效力纠纷;设计变更纠纷;贷款相关纠纷。
-
商品房预售合同纠纷甘肃在线咨询 2022-11-091、迟延办理房屋所有权证及土地使用权证的行为。开发商在商品房预售合同中均承诺将于正式交房办理入住手续后若干日为业主办理房屋产权证和土地所有权证。但交房之后,部分开发商未按照合同约定为业主办理两证,有的甚至拖延四五年之久。此类行为极易引发群体性诉讼。 2、对房屋设施或户型结构进行单方变更的行为。开发商在房屋建设过程中因种种原因单方改变房屋原设计,使最终交付业主的房屋在设施或户型结构等方面发生局部变更
-
商品房预售合同纠纷有哪些?河北在线咨询 2023-03-12(一)迟延办理房屋所有权证及土地使用权证的行为。 开发商在商品房预售合同中均承诺将于正式交房办理入住手续后若干日为业主办理房屋产权证和土地所有权证。但交房之后,部分开发商未按照合同约定为业主办理两证,有的甚至拖延四五年之久。此类行为极易引发群体性诉讼。 (二)对房屋设施或户型结构进行单方变更的行为。 开发商在房屋建设过程中因种种原因单方改变房屋原设计,使最终交付业主的房屋在设施或户型结构等方面发生
-
商品房预售合同纠纷有哪些内蒙古在线咨询 2022-10-11(一)迟延办理房屋所有权证及土地使用权证的行为。 开发商在商品房预售合同中均承诺将于正式交房办理入住手续后若干日为业主办理房屋产权证和土地所有权证。但交房之后,部分开发商未按照合同约定为业主办理两证,有的甚至拖延四五年之久。此类行为极易引发群体性诉讼。 (二)对房屋设施或户型结构进行单方变更的行为。 开发商在房屋建设过程中因种种原因单方改变房屋原设计,使最终交付业主的房屋在设施或户型结构等方面发生