什么时候退还工程履约保证金-法师兄

什么时候退还工程履约保证金

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-24 15:45:35 163 人看过

一般情况下这个履约保证金是到项目竣工验收合格为止进行退还的；

是为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失，履约保证金的数目要大于合同预付款数目。

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接受证书(即竣工证书)前一直有效。发包人应在工程接受证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

一、建设工程合同工期纠纷如何解决

（一）认定开工日期：

一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：

1、合同中约定具体的日期作为开工日期；

2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；

3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；

4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。

（二）认定竣工时间：

1、以双方确认的日期为竣工日期；

2、经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期；

4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移工程占有之日为竣工日期。

（三）工期顺延的情形：

工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下：

1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加；

2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除；

3、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。

二、工程设计合同的审查什么内容

审查工程设计合同的内容：

1、认真阅读使用的合同文本，掌握有关施工合同的法律、法规；

2、严格审查发包人的资质等级和履约信用；

3、关于工期、质量和成本的约定是施工合同最重要的内容；

4、详细规定工程进度拨款和竣工结算程序；

5、总承包合同应当具体规定发包人、总承包人和分包人各自的责任和关系；

6、明确规定监理工程师和双方管理人员的职责和权限。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多履约保证金相关文章

履约保证金
施工现场履约保证金多长时间可以退还

一般情况下这个履约保证金是到项目竣工验收合格为止进行退还的,是为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失,履约保证金的数目要大于合同预付款数目。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接受证书(即竣工证书)前一直有效。发包人应在工程接受证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。一、履约保证金和投标保证金有什么区别投标保证金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保;履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。两者提交的主体不同，保证的期限不同，返还的时间不同。二、承包工程现在需要缴纳保证金吗1、履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。2、履约保证金可用

2023-06-26

495人看过
保证
取保候审退钱吗,什么时候退还取保候审保证金

一、取保候审退钱吗？1、犯罪嫌疑人在取保候审期间，没有违反刑事诉讼法第五十六条的规定的情形之一的，在解除取保候审的同时，公安机关应将保证金如数退还给犯罪嫌疑人。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条规定：犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第六十九条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。第六十九条被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；(三)在传讯的时候及时到案；(四)不得以任何形式干扰证人作证；(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前款规定，已交纳保证金的，没收保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或者监视居住、予以逮捕。犯罪嫌疑人、被

2023-02-21

257人看过
保证
工程履约保证担保的保证金

实施履约保证金的，应当按照《招标投标法》的规定执行，《招标投标法》第46条规定：“招标文件要求中标人提供履约保证金的，中标人应当提交。”第60条规定：“中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予以退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。”工程履约保证担保可以实行全额担保(即合同价的100%)，也可以实行分段(一般为合同价的10-15%)滚动担保。对于一些大工程或特大工程可以由若干保证担保人共同担保;担保人应当按照担保合同约定的担保份额承担担保责任，没有约定担保份额的，这些担保人承担连带责任，债权人可以要求其中任何一个担保人承担全部担保责任，而其负有担保全部债权实现的义务，并在承担保证担保责任后有权向债务人追债，或者要求其他承担连带责任的担保人清偿其应当承担的份额。担保人在工程主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可

2023-05-01

483人看过
履约保证金
履约保证金一定会退还吗，履约保证金特点有哪些？

一、履约保证金一定会退还吗履约保证金一般是在合同完成后退还的，如果给付履约保证金的一方不按合约要求履行的，将不退还履约保证金。《中华人民共和国招标投标法》第六十条中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。二、履约保证金特点有哪些履约保证金的特点包括：1.履约保证金的目的性；2.履约保证金的替代性；3.履约保证金的比例；4.履约保证金的独立性；5.履约保证金的选择性。招标人必须在招标文件中明确规定出中标单位提交履约保证金时，此项条款方为有效，如果在招标书中没有明确规定，

2023-04-25

273人看过

履约保证金
履约保证金退还时间一般需要多久

一、履约保证金退还时间一般需要多久1、《标准施工招标文件》中通用合同条款4.2条规定，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接受证书(即竣工证书)前一直有效。发包人应在工程接受证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。”这条规定说明的是:发包人颁发工程接受证书后28天内将履约担保退还承包人。2、《施工合同条件》中4.2条规定，FIDIC编制的《施工合同条件》中4.2条规定:“业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商。”这里应说明的是:履约证书是指工程竣工后进入缺陷通知期限(或称缺陷责任期)，该期限期满(缺陷修补完毕)工程师颁发履约证书(正本)给业主呈报副本。业主得到副本后21天内将履约担保退还承包商。二、履约保证的含义履约保证金:履约保证金是买卖双方确保履约的一种财力担保。期货市场的交易者在进行交易时必须存入一定数额的履约保证金，保证金数额由提供合约交易的交易所制定，其金额

2023-04-18

53人看过
履约保证金
履约保证金交付、退还如何

由于相关法规及办法对履约保证金的收取与管理没有规定，具体操作时没有统一标准，各地的操作方法都不一样，一般的做法都是把保证金交给集中采购机构，但是交付的金额与时间，有效期，退还时间有些不同。有些地方把履约保证金作为合同生效的条件，在接到中标通知书后7天内，中标人应按合同规定向业主提交履约保证金或履约保函。在供需双方和采购中心法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且需方收到供方提交的履约保证金后合同生效。履约保证金金额有些地方是中标合同价的5%以内，有些地方是中标合同价的10%以内，施工履约保证金金额有些地方规定为中标价的2O%。履约保证金退还的时间做法也有所不同，基本上不计利息退还。如采购的是货物，有些地方是经采购人验收合格之日起3个工作日内返还，不计利息，也有2O个工作日内返还的。有些地方规定货物经采购人验收合格交付之日后不计利息退还。工程履约保证金的有效期直至工程竣工验收合格备案后的第

2023-06-18

334人看过
履约保证金
如何申请履约保证金退还？

履约保证金以采购合同约定为准。根据《关于促进政府采购公平竞争优化经营环境的通知》规定，收取履约保证金的，应当在采购合同中约定退还履约保证金的方式、时间、条件和不予退还的情期退还履约保证金的违约责任。采购人和采购代理机构不得收取没有法律法规依据的保证金。因此，政府采购项目履约保证金的退还时间以采购合同约定为准。没有应该扣除的情况，应该在约定的时间内退还。履约保证金交付、退还如何由于相关法规及办法对履约保证金的收取与管理没有规定，具体操作时没有统一标准，各地的操作方法都不一样，一般的做法都是把保证金交给集中采购机构，但是交付的金额与时间，有效期，退还时间有些不同。有些地方把履约保证金作为合同生效的条件，在接到中标通知书后7天内，中标人应按合同规定向业主提交履约保证金或履约保函。在供需双方和采购中心法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且需方收到供方提交的履约保证金后合同生效。履约保证金金额有

2023-07-07

76人看过
履约保证金
工程履约保证金是否属于违约金

工程履约的保证金是不属于违约金范畴的，两者属于不同概念。工程履行保证金是指工程合同双方为确保合同履行而约定的担保条款，合同到期或者依法解除时应当予以退还，而违约金是指当事人一方不履行或履行不符合约定时，应当向守约方支付的违约金。消防工程履约保证金的数额一般情况下是不超过工程造价的15％且不超过15万。履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履

2023-07-28

272人看过

履约保证金
履约保证金能不能提前退还

一、履约保证金什么时候退还在实践中履约保证金一般是在合同完成后退还的，如果给付履约保证金的一方不按合约要求履行的，将不退还履约保证金。《中华人民共和国招标投标法》第六十条规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。对于工程的投标人来说，需要通过认真查看招标合同内容，判断招标方是否有明确要求需要支付履约保证金，这是由于如果招标方明确规定了需要支付，但是投标方没有支付的情形，后期即使成为中标候选人，也可能无法成功中标。二、履约保证金最新规定比例是多少?工程履约保证金

2023-03-28

314人看过
保证
退还取保候审保证金的保证金怎么规定时候

取保候审结束的时候退还保证金。《刑事诉讼法》第七十三条规定，犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。第七十一条第一款规定，被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；（三）在传讯的时候及时到案；（四）不得以任何形式干扰证人作证；（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。取保候审保证金退还流程根据相关的法律规定和司法解释，取保候审保证金的退换程序如下：1、犯罪嫌疑人在取保候审期间，没有违反刑事诉讼法第五十六条的规定或者具有刑事诉讼法第十五条的规定的情形之一的，在解除取保候审的同时，公安机关应当将保证金如数退还给犯罪嫌疑人。2、决定退还保证金的，应当经过严格审核后，报县以上公安机关

2023-07-29

257人看过
保证
取保候审的保证金会退还吗？退还保证金的程序是什么？

绝大多数家属在为犯罪嫌疑人办理取保候审时都会选择以缴纳保证金的形式来进行，在取保候审期限届满时就面临着一个保证金退还的问题，那么取保候审后的保证金怎么退还呢?取保候审保证金，是指公安机关对符合刑事诉讼法规定取保候审条件的犯罪嫌疑人决定取保候审时，责令犯罪嫌疑人为保证其不妨碍、不逃避刑事诉讼活动而缴纳的一定数额的现金。鉴于存在一些办案机关乱收保证金，收了保证金不退还等现象，新《刑事诉讼法》对保证金制度作出新的规定。一、向谁收取保证金?1、向符合取保候审条件的犯罪嫌疑人、被告人收取保证金。不是交了保证金就可以取保候审。对不符合取保候审条件的犯罪嫌疑人、被告人不能收取保证金，不应当采用取保候审。2、犯罪嫌疑人为盲、聋、哑人或者未成年人的，公安机关可以责令其法定代理人缴纳保证金。3、犯罪嫌疑人为单位的，公安机关对其直接责任人员或者直接负责的主管人员决定取保候审时，可以责令该单位缴纳保证金。二、保证

2023-05-22

423人看过
履约保证金
工程履约保证金是什么含义,有什么特点

1、履约保证金的含义。履约保证金是履约担保形式之一。而履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约保证金、履约银行保函和履约担保书三种。2、履约保证金特点。第一，履约保证金具有选择性。招标人必须在招标文件中明确规定出中标人提交履约保证金时，此项条款方为有效，如果在招标文件中没有明确规定，在中标后不得追加。第二，履约保证金具有实践性。履约保证金不同于定金，履约保证金的目的是担保承包人完全履行合同，主要担保工期和质量符合合同的约定。承包人顺利履行完毕自己的义务，发包人必须全额返还承包人。履约保证金的功能，在于承包人违约时，赔偿发包人的损失，且并不以交纳履约保证金为限。如果约定了双倍返还或具有定金独特属性的内容，符合定金法则，则是定金;如果没有出现“定金”字样，也没有明确约定适用定金性质的处罚之类的约定，已经交纳的履约保证金，就不

2023-06-13

243人看过

保证
工程交了保证金什么时候进场

一、工程交了保证金什么时候进场1、先根据中标通知书签订施工合同。2、一般要求中标通知书发出后，1个月内签订施工合同。3、根据施工合同约定的开工日期，施工单位进场。4、就是说，施工单位进场要根据施工合同的约定。没有其他法律条文。5、另外，合同最重要的要求是竣工日期，迟于竣工日期，一般会有万分之3左右的业主索赔。第五十九条招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。第六十条中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其二年至五年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行

2023-06-07

441人看过
履约保证金
履约保证金退还的期限是多久

“业主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商。”这里应说明的是：履约证书是指工程竣工后进入缺陷通知期限(或称缺陷责任期)，该期限期满(缺陷修补完毕)工程师颁发履约证书(正本)给业主呈报副本。业主得到副本后21天内将履约担保退还承包商。履约保证金：履约保证金是买卖双方确保履约的一种财力担保。期货市场的交易者在进行交易时必须存入一定数额的履约保证金，保证金数额由提供合约交易的交易所制定，其金额通常为合约总值的5-15%，当然，经纪商或委托经纪商还会自选制定额外保证金，这种额外保证金数额不会低于交易所规定的水平。履约保证金强调的是保证招标方的利益或投资者的利益，这种保证既可由中标的承建商承担，也可由第三方承担，但须招标方认可方为有效，由此产生第三方承担连带责任，因此具有替代性。履约保证金具有独立性，必须由双方认可的机构负责收缴、储存、执行和返还。一、履约保证金收取标准应该遵循原则：

2023-04-11

178人看过