哪个承担建筑工程因停工造成的损失
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-16 08:47:37 185 人看过

一、哪个承担建筑工程因停工造成的损失

建筑工程停工损失由谁承担需根据实际情况确定。

1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

2、因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

3、因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。

对于停工损失认定和责任承担问题,法院或仲裁机构首先查明停工原因,确定承担主体,其次根据当事人举证情况,确定损失范围与数额,数额无法确定的,可以根据承包人申请,启动造价鉴定。建筑工程停工损失的内容包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经费和企业管理费等。对当事人而言,承包人向发包人索赔停工损失,应当举证证明由于发包人原因导致工程停工,工程停工期间实际支付了建筑工人工资、机械设备租赁费等款项,工程停工与经济损失之间具有直接因果关系。

二、建设工程遇到中途停工怎么办?

1、协商解决:业主和承包商可以协商解决停工损失问题,双方可以重新约定工程进度和质量标准,调整工程款支付方式等。

2、仲裁解决:如果协商无法解决停工损失问题,双方可以通过仲裁机构来解决。

3、诉讼解决:如果仲裁机构无法解决停工损失问题,可以向法院提起诉讼,让法院判定责任方并给出赔偿方案。

三、建设工程施工中的停工损失有哪些

第一,如果是发包人的原因造成停工,那么发包人就要赔偿承包人因此而受到的停工损失,主要包括:对已完工程进行保护的费用、运至现场的材料和设备的保管费用、施工机具租赁费用、现场工人和管理人员工资、承包人为复工所需的准备费用等,如果停工时间较长,可能还包括已运至现场材料的损耗费用(如因停工超过质保期的材料、在现场堆放过久合理损耗的材料等)。

第二,如果是承包人原因造成停工,那么承包人就要赔偿发包人由此造成的损失,主要包括:工期延误的损失、对已完工程进行保护的费用、运至现场的材料和设备的保管费用(仅限材料和设备为甲供的情况)、施工机具租赁费用(仅限施工机具甲供的情况)、现场管理人员工资等,如果停工时间较长,并且有甲供材的情况下,可能还包括已运至现场材料的损耗费用(如因停工超过质保期的材料、在现场堆放过久合理损耗的材料等)。

实践中,因为一些不可控的因素,可能会导致在建工程被迫停工。然而,一旦停工随着而来的就是一系列损失。对于损失的认定和承担,首先要明确停工原因,确定损失的承担主体,然后再确定该主体应承担的停工损失有哪些。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月17日 20:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些
    一、民法典的因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任有哪些根据《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、发包人的义务都有哪些1、按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3、组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程
    2023-04-19
    241人看过
  • 强拆违法建筑造成停工停业损失有国家赔偿吗
    一、强拆违法造成停工停业损失有国家赔偿吗1、强拆违法造成停工停业损失没有国家赔偿。2、虽然有关政府对当事人的违法建设实施的强制拆除行为违法,但是国家赔偿法保护的是相对人的合法权益受到损害后的赔偿。3、当事人的房屋系违法建设,不属于相对人的合法权益,因此是没有国家赔偿的。这是依照法律进行赔偿的必然要求。二、遭遇强拆如何向法院提起行政诉讼1、行政裁决是行政诉讼的前置程序。拆迁人与被拆迁人或者拆迁人、被拆迁人与房屋承租人达不成拆迁补偿安置协议,都应当经当事人申请,先由同级拆迁管理部门裁决。只有经行政裁决后,当事人仍不满意的,方可提起行政诉讼。实施裁决的房屋拆迁管理部门是县级以上地方人民政府房屋拆迁管理部门,房屋拆迁管理部门是被拆迁人的,由同级人民政府裁决。裁决应当自收到申请之日起30日内作出。2、对裁决不服的,可以向人民法院提起行政诉讼。任何一方当事人或者与行政裁决有法律上利害关系的公民、法人或
    2023-02-14
    475人看过
  • 发包人原因造成工程停建
    在工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要的条件,保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建、或者缓建。这里的因为发包人的原因在实践中一般指下列情况:1.发包人变更工程量;2.发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续;5.发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的,等等。在发生上述原因,致使工程建设无法正常进行的情况下,承包人可以停建、缓建、顺延工期,并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失,妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作,将自有机械和人员撤出施工现场,发包人应当为承包人的
    2023-06-09
    321人看过
  • 因工作原因造成的个人财产损失
    因为劳动者本人的原因导致用人单位经济损失的,用人单位可以依据国家有关规定以及不与法律法规相抵触的劳动合同。承保合同以及企业内部的规章制度来要求劳动者进行经济损失的赔偿。一、公司随意扣钱违法吗公司随意扣钱违法。克扣或者无故拖欠劳动者工资的,侵害了劳动者合法权益,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金。一般来说企业无权对员工进行罚款,但是企业可根据内部实行的规章制度降低员工的工资待遇。因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失的,用人单位可按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿,可从劳动者本人的工资中扣除。二、用人单位有没有罚款权用人单位没有罚款权。罚款是行政处罚,公司没有制定罚款条例的权力。但当因劳动者本人原因给用人单位造成经济损失时,用人单位可以按照劳动合同的约定要求其赔偿经济损失。经济损失的赔偿可从劳动者本人的工资中扣除,每月扣除的部分不得超过劳
    2023-06-20
    184人看过
  • 工人给工厂造成损失怎么承担
    1、劳动者对用人单位造成重大损失的,还是要承担责任的。但要注意的是:(1)劳动者必须具有主观过错;(2)赔偿只算直接损失,不算间接损失。2、具体的赔偿项目主要包括:(1)用人单位招收录用其所支付的费用;(2)用人单位为其支付的培训费用,但双方另有约定的,按约定办理;(3)对生产、经营造成的直接损失;(4)劳动合同约定的违约责任。上述两点的主要法律依据:《劳动合同法》第九十条,《违反劳动法有关劳动合同规定的赔偿办法》第四条。必要时可参照《企业职工奖惩条例》(但须注意:该条例已经由国务院废止)3、关于违约责任,你要注意《劳动合同法》中关于违约责任约定范围的限制:仅限于专项培训费的服务期条款、保密义务、竞业限制三种情况。而且保密义务和竞业限制的人员仅限于高级管理人员。法律依据《劳动合同法》第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条。4、如果从劳动者工资中扣钱来补偿损失,扣发的工资不得超过工资
    2023-04-01
    120人看过
  • 因工作不当造成的损失,员工是否应该承担责任
    因工作不当造成的损失,员工一般是应该承担责任的。但是具体要根据实际情况确定。一、开车撞伤人怎么赔偿?开车撞到他人,要根据交通事故责任认定书,按照比例承担责任。并且,受害人受有损失的,要根据自己的实际情况进行主张,并且每项费用的赔偿标准要依据法律规定,并要提供相应的凭证。所以,如果受害人经医院检查没事,肇事司机不用承担相应的医疗费用。但是,受害人又主张其他赔偿,双方未能协商一致的,让交警部门介入和调解后,仍然认定肇事司机没有其他责任的,肇事司机可以拒绝赔偿。二、不可抗力导致合同迟延履行怎么处理当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。所以,对于不可抗力导致的合同迟延履行,一般不会要求违约方承担责任,但是,在不可抗力的情形消失之后,如果合同可以继续履行的,当事人应该继续履行合同。三、员工猝死谁负责员工猝死到底该由谁负责呢,员工
    2023-03-22
    158人看过
  • 建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的,能否索赔
    一、建筑工程因下雪致使建设工程遭受损失的,能否索赔1、下雪属于不可抗力的情形,如果因下雪致使建设工程遭受损失的,当事人双方互不负民事责任,无法要求对方索赔。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、建筑工程合同的种类有哪些1、根据民法典规定,建筑工程合同的种类包括工程勘察、设计、施工合同。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,
    2023-12-18
    485人看过
  • 如何计算工程停工造成的损失费用
    一、如何计算工程停工造成的损失费用工程停工损失的计算:1.发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算;2.对于承包方已按合同约定订货的材料、设备,承包商应负责退货或解除购货合同,不能退还的货款和货物、解除定货合同所发生的费用由业主承担。二、工程停工赔偿的诉讼时效是多久3年。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,债务人获得诉讼时效抗辩权。在法律规定的诉讼时效期间内,权利人提出请求的,人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后,权利人行使请求权的,人民法院就不再予以保护。诉讼时效届满后,义务人虽可拒绝履行其义务,权利人请求权的行使权发生障碍,权利本身及请求权并不消灭。当事人超过诉讼时效后起诉的,人民法院应当受理。受理后,如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止,中断,延长事由的,判决驳
    2023-07-01
    405人看过
  • 建筑工程停工导致损失应由谁负责赔偿
    一、建筑工程停工导致损失应由谁负责赔偿建筑工程停工损失由谁承担视情况而定,具体如下:1.发包人原因导致工程延期的,其带来的损失和工人工资由发包人承担。2.承包人原因导致工程延期的,其带来的额损失和工人工资有承包人自己承担。3.因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。二、建筑工程停工损失的赔偿内容包括什么建筑工程停工损失的赔偿内容主要包括以下几项:1.人工费损失:包括停工、窝工期间工人工资的支付,以及工人低生产效率的损失。2.材料费损失:因停工导致的材料价格上涨,以及因材料积压、损耗产生的损失。3.机械费损失:包括机械设备在停工期间的闲置费用,转移和搬运的费用,以及因为机械故障导致的损失。4.工地管理费:因停工产生的工地管理人员的工资等费用。5.物价上涨的差价费用:如工人工资、机械租赁费用、材料费用等上涨的费用。6.可获得工程价款的利息损失:因停工导致无法按时获得工程款项所产生的利息损
    2023-12-25
    365人看过
  • 建筑工程审计报告包括哪些内容,建筑工程审计费由哪个承担
    建筑工程审计报告包括的内容有资料的完整性、说明书的完整性、真实性、执行情况审计、合规性审计等。建筑工程审计费由施工方支付的,并且按照一定的比例进行承担。一、建筑工程审计报告包括哪些内容建筑工程审计报告包括以下内容1.审查决算资料的完整性。建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料。2.竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性审计。3.各项建设投资支出的真实性、合规性审计。4.建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。5.概算执行情况审计。6.交付使用资产真实性、完整性审计。7.结余资金及基建收入审计。8.尾工工程审计。二、建筑工程审计费由哪个承担在双方合同没有约定的前提下,审计单位与业主一般是按结算造价的比例支付审计费用,这个系数根据项目不同系数也不同,可以是2%或3%。另外超出审核造价后5%部分按5%的建筑工程审计费由施工方支付。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑
    2022-06-14
    74人看过
  • 建设工程停工期间损失的责任如何分担
    一、建设工程停工期间损失的责任如何分担建筑工程停工期间损失由谁承担需根据实际情况确定。1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。2.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。3.因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。二、建设工程质量不合格纠纷的诉讼时效建设工程质量不合格纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《民法典》第一百八十八条向人民
    2023-11-08
    325人看过
  • 谁对承包工程造成的损失负责
    1、与雇佣关系不同,合同关系中双方不存在控制、支配、从属关系,承包人没有固定的工作时间,定作人只按工作量支付承揽人劳动报酬,定作人无过错的,承揽人在承揽工作中给他人或者自己造成损害后的责任划分,视定作人是否有过错而定,但是,如果订购方对承包商的行为作出错误指示,根据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条的规定,定作方还应当根据自己的过错程度对承包人的行为后果承担相应的责任,承包人在施工过程中给第三人造成损害或者给自己造成损害的,定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示、选择有过失的,承担相应的赔偿责任最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定,劳动者在劳动活动中遭受人身损害的,用人单位应当承担赔偿责任。劳动关系以外的第三人对劳动者造成人身伤害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求用人单位承担赔偿责任。发包人承担赔
    2023-05-02
    333人看过
  • 给公司造成损失员工承担多少
    一、给公司造成损失员工承担多少给公司造成损失员工承担多少,需要具体分析:1.如果是故意造成的,则全额赔偿;2.若过大过失造成的,则部分赔偿,赔偿比例按照劳动合同的约定赔偿,具体标准不同。可从劳动者本人的工资中扣除。但每月扣除的部分不得超过劳动者当月工资的20%。3.若一般过失造成的,则无需赔偿。二、员工造成损害公司可以辞退吗员工给公司造成损失可以辞退。劳动者违反公司规章,给用人单位造成严重损失的,那么用人单位是可以辞退劳动者的,并且用人单位不需要对劳动者给予经济补偿。法律依据:《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;(二)严重违反用人单位的规章制度的;(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒
    2023-06-27
    246人看过
  • 工程承包方造成第三人财产损失如何承担?
    一、工程承包方造成第三人财产损失如何承担?建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况是:1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。承包人建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任:(1)、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。(2)、接受发包人的监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。(3)、确保建设工程质量达到合同约定的标准。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改
    2024-01-24
    244人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建筑工程质量不合格造成损失谁承担
      河南在线咨询 2022-01-31
      1、房主与乙方成立雇佣关系,仿古应当承担赔偿责任。人身损害赔偿包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,受害人因伤致残的还需要增加残疾赔偿金、残疾辅助器具费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费等。 2、房屋存在质量问题的,乙方应当违约责任。 你们可以双方协商处理,协商处理不了的向法院起诉维权。
    • 建筑物造成损失由谁承担责任
      江苏在线咨询 2022-11-07
      建筑物致害所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。
    • 工程施工造成不可抗力停工期间的损失由谁承担
      上海在线咨询 2022-01-25
      不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:(1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人施工设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停
    • 建筑工程挂靠经营所造成的损失由谁承担责任?如何承担施工连带责任
      西藏在线咨询 2022-01-23
      《中华人民共和国建筑法》第66条规定,建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见》第5条规定,施工人挂靠其他建筑施工企业,并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同而被起诉的,应将施工人和被挂靠建筑施工企
    • 建筑工程偷工减料造成他人损失的,请问请问工程企业要承担什么责任
      浙江在线咨询 2022-01-23
      一、根据《建筑法》的相关规定,建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任; 二、如果造成他人死亡的,涉嫌构成工程重大安全事故罪;根据《中华人民共和国刑法》第一百三十七条规定,工程重大安全事故罪,是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程