承包土方工程合同有没有范本？-法师兄

承包土方工程合同有没有范本？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-13 21:02:08 151 人看过

承包土方工程合同

甲方(全称):

乙方(全称)

兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。甲方将给土石方项目承包给乙方，责、权、利分清，就有关事项达成协议如下：

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、工程量计算：

五、工程工期：

六、结算方式：

七：质量要求：

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

八、甲方责任：

1、甲方负责派专人到施工现场进行质量进度监督，掌握高程，指定乙方开挖及回填的深度。

2、工程开工后，甲方单方面要求乙方退场，所造成的损失由甲方承担。

3、因自然灾害无法施工或由甲方赶工造成的事故的，所造成的损失由甲方承担。

九、乙方责任：

1、工程开工后，乙方中途退场，造成的损失由乙方承担。

2、工程施工中，因乙方施工不当，违规操作所造成的人员伤亡及财产损失和所有的一切安全事故由乙方承担。

十、本工程所产生的税费由甲方承担。

十一、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

十二、如有未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方(盖章)乙方(盖章)

电话：电话：

年月日年月日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

法律综合知识
土方工程承包合同书主要内容有哪些

土方剥离工程承包合同的主要内容：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。4、工程质量。5、工程造价。6、技术资料交付时间。7、材料和设备的供应责任。8、拨款和结算。9、竣工验收。10、质量保修范围和质量保证期。11、相互协作条款。《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

2024-04-13

411人看过
工程承包
钢筋工程承包的合同范本分享

工地钢筋工程的承包，具体方法如下：1、按吨位计算承包；2、按平方米价格计算承包。目前基本就只有这两种承包方式。两种承包方式都包括了从基础到屋面的全部钢筋用量，基础一般都不单独计算。承包方不带大宗用具为一个价格。如果按吨位计算的，那么不包括机具和辅材议定每吨的吨量乘以总用量的总数额。钢筋工程质量检验标准规范是怎样规定的？钢筋工程质量检验标准规范是对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1．25；钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1．3。钢筋安装完成之后，在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：（1）纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；（2）钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；（3）箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。（4）预埋件的规格、数量、位置等

2023-07-03

413人看过
仲裁机构
没有资质承包工程合同有效吗

一、没有资质承包工程合同有效吗没有资质承包工程合同无效的。施工方未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的，未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证签订的建设工程施工合同无效。《民法典》第一百四十六条行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。第一百五十三条违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。违背公序良俗的民事法律行为无效。第一百五十四条行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。二、工程合同纠纷的诉讼时效是多久工程合同纠纷的诉讼时效是三年。我国法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护;有特殊情况的，人民法

2023-04-25

494人看过
合伙协议
建筑工程承包合伙协议书范本，建筑工程承包流程有哪些

一、建筑工程承包合伙协议书范本建筑工程承包合伙协议书范本如下：合伙人：________（以下简称甲方）合伙人：________（以下简称乙方）甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一合伙宗旨二合伙经营项目和范围三合伙期限四出资额、方式及比例五盈余分配与债务承担六退伙七权利与义务八禁止行为九合伙期满十纠纷解决十一生效及补充合伙人：___________年___月____日二、建筑工程承包流程有哪些建筑工程承包流程有：1.项目启动：在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。2.项目初始阶段：进行项目策划，编制项目计划，召开开工会议。3.设计阶段：编制施工图设计或详细工程设计文件。4.采购阶段：采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。5.施工阶段：移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。6.试运行阶段：对试运行进行指导和服务。

2023-06-06

159人看过

工程承包
合同工程承包方式有什么

1、总承包一个建设项目建设全过程或其中某个阶段（例如施工阶段）的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。在一般情况下，建设单位仅同这个承包单位发生直接关系，而不同各专业承包单位发生直接关系。这样的承包方式叫做总承包。承担这种任务的单位叫做总承包单位，或简称总包，通常有咨询设计机构，一般土建公司以及设计施工一体化的大建筑公司等。我国的工程总承包公司就是总包单位的一种组织形式。2、分承包分承包简称分包，是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程（例如土方、模板、钢筋等）或某种专业工程（例如钢结构制作和安装、卫生设备安装、电梯安装等），在现场上由总包统筹安排其活动，并对总包负责。分包单位通常为专业工程公司，例如工业炉窑公司、设备安装公司、装饰工程公司等。国际上通行的

2023-03-27

421人看过
劳动仲裁
挖河土方工程的合同范本是什么

河流开挖土方工程合同范本是什么？本条款由双方协商制定，双方必须遵守。土方工程合同。一、承包工程：项目地块土方开挖、运输、平整。二是承包方式：包挖、包运、包平，不允许转包。三、合同价格：挖运土方元/m3（石砂）。四、工期要求：开挖按图纸要求尺寸进行，5月开始施工，基底土方开挖、运输、填筑在天内完成，土方按图纸要求整平。5质量和施工要求：1。基层的平面位置、底面尺寸、坡度、标高、持力层应符合设计图纸要求，其偏差应控制在施工规范允许的范围内。2。位置、尺寸、标高符合设计要求。回填时应清除草皮、杂物和积水，并分层夯实，夯实后的密实度应符合设计要求。4。土方开挖完成后，必须经设计、施工（监理）、公司、质监站验收合格，否则将承担翻修、返工费用。6安全要求：1。乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全防范工作，并做好开工前的交底记录。2。严格按照《土石方施工技术操作规程》中的安全注意事项进行施工。否则，

2023-05-02

149人看过
工程施工合同
需要签订合同，有没有2017建设工程施工合同范本？

2017建设工程施工合同总承包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方），地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，电话号码：分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方），地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，电话号码：甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿＿＿日双方同意如下条款。第一条：工程名称：第二条：工程地点：第三条：工程范围：附件二。第四条：价款4．1工程总价：人民币元整，大写为（此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价），乙方包工包料。4．2按2004年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。4．3以上工程量总包以

2023-08-09

114人看过
工程承包
没有建筑资质的土建工程承包合同怎么办？

无建筑施工资质的公司签订的建筑承包合同是无效的。根据法律规定，无建筑施工资质的公司是不能承接相关工程建筑的，因此所签订的建筑承包合同也因违反国家强制性规定而无效。一、建筑工程公司的分公司可以参加招投标吗我们都知道，没有建筑施工资质的分公司显然不能参与项目招标并与承包商签订项目合同，否则被视为违法；此外，总公司中标后与业主签订总承包合同后，总公司和分公司签订转包合同的行为也是一项非法分包行为，因为该分公司没有建筑资质。总公司中标的所有建设项目均移交给子公司进行施工建设。实质上，总公司分包给分公司的施工建设，导致违法分包。根据我国法律的规定，承包商的违法分包或违法转包建设工程无效，人民法院可以依照规定，收取当事人取得的非法所得。总之，分公司不具有独立法人资格，分公司的最终法律责任由总公司承担，因此无法申请资质，总公司可以授权分公司代表总公司为承包商提供施工服务，以履行与总承包商签订的专业分包合

2023-03-30

210人看过

法律综合知识
承包建筑土方工程合同的内容

承包建筑土方工程合同的内容主要包括：1、发包方负责人（甲方），身份证号，承包方负责人（乙方），身份证号；2、合作内容；；3、甲方责任；4、乙方责任；5、合同的变更、终止；6、付款方式；7、违约责任；8、争议解决方式；9、双方当事人签字及日期。《民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

2024-04-14

198人看过
法律综合知识
土方工程承包协议和劳动合同

一、土方工程承包协议和劳动合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。第一条合同内容与承包方式一、工程名称：土石方工程二、工程地点：三、工程范围：范围内的土石方工程。四、工作内容：1、工程范围内的清表，包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容，所有清表垃圾均需外运弃置。2、场内土石方平衡。3、基坑／地下室土石方开挖、装运、回填。4、石方爆破或机械处理。5、淤泥、流沙的开挖、清运。6、多余土石方外运。五、承包方式：1、本工程采用清单综合单价包干的形式，在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险

2021-10-03

481人看过
预付款
施工承包合同范本简单版

甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。第一条承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）第三条图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）第四条甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的`其他内容第十六条本合同一式_________份，当事人各执_________份。本合同自___

2023-04-30

463人看过
工程承包
土方工程承包流程

一、签订土方工程承包合同。土方工程队的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务并全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。二、项目启动。在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。三、项目初始阶段。（一）进行项目策划，编制项目计划，召开开工会议；（二）发表项目协调程序，发表设计基础数据；（三）编制计划、采购计划、施工计划、试运行计划、财务计划和安全管理计划，确定项目控制基准等。四、设计阶段。编制初步设计或基础工程设计文件，进行设计审查，编制施工图设计或详细工程设计文件。五、采购阶段。采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。不得采购和使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。六、施工阶段。（一）施工开工前的准备工作，现场施工，竣工试验，移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。（二）建设工程竣工验收应当具备下列条件：1、完成建设工程设计

2023-02-20

435人看过

法律综合知识
建筑工程劳务承包合同范本标准版

一、建筑工程劳务承包合同范本标准版发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为明确责任，保障双方的权益，保证工程发、承包工作的顺利进行，根据本工程的具体情况，经甲乙双方充分，特订立本合同，本合同是甲乙双方真实意思的表示，双方一致同意按合同条款执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：四、工程内容：配合机器挖土、挖桩间土、土方和灰土回填、地下和地上工程主体施工（未包含电渣压力焊、铁件、马镫、支架制作）砌筑墙体、搭设脚手架及挂安全网等满足安全生产、文明施工的其他工作内容，达到主体验收的条件。五、承包方式1、人工费（劳务费）清包。2、对乙方承包范围内的工程实行包人工、包工期、包质量、包安全、包保修等全部内容。六、合同价款1、最终以双方实际审定的建筑面积（含地下室）乘以元／M2结算。七、施工日期主体必须在否则每拖延一天罚总承包价款‰。八、付款方式1、根据项目部向建设单位每月报量（完

2021-10-22

497人看过
法定代表人
工程安装承揽合同范本

安装承揽合同范本订立合同双方：建设单位：_________(以下简称发包方)施工单位：_________(以下简称承包方)双方经充分协商，达成如下协议：第一条：工程名称。第二条：工程地点。第三条：建筑面积。第四条：工程价款及付款方法。第五条：工程期限(开工、竣工时间)。第六条：工程质量标准。第七条：承包形式及材料设备供应。第八条：发包方义务：1、开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)2、按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。3、负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。4、按协议负责按期拨款。第九条：承包方义务：乙方负责：1、按协议分工负责材料供应。2、编制施工组织设计和施工形象进度表，开工前5天交甲方一式二份。3、按施工图负责组织施工，按期竣

2023-06-04

446人看过