工程索赔条件-法师兄

工程索赔条件

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-18 11:01:59 87 人看过

索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件．通常承包商可以索赔的事件有：

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。

2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失。

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

6、物价上涨，法规变化及其他。

工程索赔数额如何计算

工程索赔数额的计算：

1、总费用法，计算出索赔工程的总费用，减去原合同报价，即得索赔金额；

2、修正的总费用法，采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用；

3、实际费用法，根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

合同内容
项目施工过程中工程变更索赔处理条件有什么

一、工程变更和索赔的前提条件有哪些？变更成立的前提条件：1、原合同内容必须发生了变化，这种变化包括合同项目数量的增减、项目工程量的增减、项目质量标准的提高或降低、项目工期的变化、工程的形式、基线、标高、位置、尺寸的变化等等。但是这种变化必须不能影响工程本身的使用性能和安全，否则，变更不能实施。2、变更必须由监理单位(或业主单位)下达指示后才能实施，施工单位无权擅自变更。索赔成立的前提条件：1、必须有变更，同时变更对己方造成了损失或影响。2、索赔的依据必须充分，不能违反合同条款和法律法规。3、索赔工作必须及时，在规定的期限内提交索赔申请。二、变更与索赔相互间有什么相互关系？从概念的分析可以看出，变更是索赔的基础条件，首先必须有变更，索赔才能有依据和基础。但是并不是所有的变更都能取得索赔，在索赔的过程中必须取得充分的依据来证明变更是在合同规定中允许索赔的变更。同时，索赔对业主和施工单位是平等的

2023-04-03

392人看过
合同条款
工程索赔哪些可以索赔

一、工程索赔哪些可以索赔1、工程索赔可以索赔的费用如下：（1）人工费；（2）设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式；（3）材料费，索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费。2、法律依据：《中华人民共和国民典法》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工程索赔的主要依据是什么工程索赔的主要依据如下：1、工地例会等会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止；2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表；3、施工备忘录，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录，按年月日顺序号存档，以便查找；4、做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认，将书面指示按年月日顺序编号存档；5、

2023-08-16

150人看过
合同条款
建筑工程工期索赔的依据满足条件是什么

一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：1.合同约定或双方认可的施工总进度规划；2.合同双方认可的详细进度计划；3.合同双方认可的对工期的修改文件；4.施工日志、气象资料；5.业主或工程师的变更指令；6.影响工期的干扰事件；7.受干扰后的实际工程进度等；二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：1.发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；2.发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；3.发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

2023-06-21

329人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔条款的理解

建筑工程索赔的规定有：1、隐蔽工程隐蔽前，承包商应通知发包人检查。发包人未及时检查的，承包人可以延长工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失；2、建设工程质量因施工人员原因不符合约定的，发包人有权要求施工人员在合理期限内免费修理、返工、重建；3、修理或返工后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。法律规定，工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和时间补偿的要求。建筑工程索赔有哪些方法建筑工程索赔的方法有：1、协商索赔；2、根据双方签订的施工合同，双方协商处理损失和赔偿问题；3、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的发包人和承包人应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务；发包人和承包人应当全面履行合同约定的义务；未按合同履行义务的，依法承担违约责任；4、起诉索赔；双方协商不成的，可以向法院提起诉讼；实际费用法常用于建

2023-07-02

137人看过

法律综合知识
承包人施工索赔成立条件

一、承包人施工索赔成立条件承包人施工索赔成立条件有：1.与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3.按合同规定，不应由承包商承担的风险。4.承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。二、工程索赔分为哪几类1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施

2023-01-09

124人看过
继续履行
工期索赔的条件是怎样的？

工程索赔的成立必须满足以下几个条件：第一，与合同对照，事件已造成了承包商工程的项目成本的额外支出，或直接工期损失；第二，造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；第三，承包人按合同规定的程序或时间提交索赔意向通知和索赔报告。此外，《中华人民共和国建筑法》第二十六规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。工期索赔的计算方法有哪些？1、网络分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间

2023-08-04

364人看过
工程施工
施工索赔成功的起码条件

认识和掌握施工索赔内容，才能有效地收集、记录索赔证据，培养索赔条件，积极防范反索赔不利因素发生。根据《建设工程施工合同文本》，结合铁路和公路的施工特点，施工索赔主要包括以下内容：不利的自然条件与人为因素不利的自然条件主要包括12级台风，41℃以上温度，暴雨引发的山洪、泥石流，山崩，雪崩，暗河，岩爆，6.5级以上地震(设计图标明的以设计图为准)。人为因素主要包括：战争，结算货币贬值，主材政策性涨价，材料运输方法供用方式发生变更，地方资源涨价突变，工程资金没有按计量规定额度支付，导致工期延误、中断，施工设计图晚到，施工干扰，招标文件差错，投标战略博奕技巧等。招标文件差错是由于合同文件不严密所造成，主要指取费方法、费率比例、工期要求与政策法规相违背，征地拆迁、三通一平不能按时完成或是达不到开工标准，工程数量误差超过15%以上。施工图差错除利用正常变更弥补外，还会出现因施工设计紧迫致使钻探取岩芯达

2023-06-08

500人看过
法律综合知识
2024工程索赔程序

2018工程索赔程序主要是：1、索赔事件发生后14日内，向监理工程师发出索赔意向通知，并在对方收到通知的14日内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料；2、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于14日内给予答复，4日内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；3、符合索赔要求确定有实际损失的，确定索赔金额；4、在索赔事件终了后28日内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

2024-05-05

394人看过

法律综合知识
施工工期被耽误怎么要求赔偿，工程索赔的条件有哪些

一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后，要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的，可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支

2024-01-24

316人看过
工程承包
雇主赔偿条款：员工受伤索赔流程

近日，宜丰县人民法院审理一起雇员损害赔偿纠纷，判决被告彭某与某通信工程公司连带赔偿原告刘某的后续治疗费、残疾赔偿金和误工费等共计34824元。2008年3月12日，刘某受雇在某通信工程工地施工时，由于雇主彭某所提供的滑轮失灵，致使角杆倾倒，角杆和杆上的钢绞线将刘某左腿压伤，造成刘某左腿粉碎性骨折。事故发生后，彭某将刘某送往医院进行治疗，十二天后刘某出院并回家进行康复治疗。刘某在多次向彭某催讨后续治疗费用无果后，将彭某及违法分包工程给彭某的某通信工程公司告上了法庭。法院经审理后认为，刘某在从事雇佣活动中遭受人身损害，且刘某自身并无过错，雇主彭某应承担全部赔偿责任。某通信工程公司作为工程承包人，明知彭某没有施工资质而将工程违法分包给彭某，应当对彭某所承担的赔偿款负连带赔偿责任。据此，法院依法作出上述判决。下班跌入下水道雇主赔偿15万在下班放置工具前往吃饭的过程中，不幸落入无盖的下水道沟内受伤。

2023-07-07

229人看过
不可抗力
工期索赔成立的条件有哪些

工期索赔成立的条件：1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。一、工程索赔内容包括哪些工程索赔内容：1、不可抗力、不利的自然条件和障碍引起的索赔；2、发包人违约引起的索赔，发包人违约通常表现为未能为承包人提供约定的施工条件；3、合同错误引起的索赔，如合同规定不全、错误、矛盾等设计图纸、技术规范错误等；4、合同变更引起的索赔，由于发包人提出工程延期、加速或终止工程的合同条件发生变化，承包人的利益受到损害，向发包人提出索赔。根据相关规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。二、工程索赔的范围是什

2023-03-29

192人看过
不可抗力
施工项目索赔要满足的条件

【法律咨询】施工项目索赔一般应具备哪些理由之一【律师回答】1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用损失。2、因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失。3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释，技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加。4、发包人提出提前完成项目或者缩短工期而造成承包人的费用增加。5、发包人延误支付期限造成承包人的损失。6、合同规定以外的项目检验、且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。7、非承包人的原因导致工程暂时停工。8、物价上涨，法规变化及其他。【相关法律知识】《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院

2023-06-15

170人看过

工程反索赔
工程索赔与反索赔如何进行

在实践中，一方提起工程索赔，另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行？阅读完以下内容，一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔；而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2

2023-06-07

120人看过
工时
工程师判定承包人索赔成立的条件有什么

1、与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任。一、当合同约定的造成工期延误的事由发生时如何处理工期发生延误后，承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的，否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。二、如何进行工程索赔查询工程索赔的处理方式：1、索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料

2023-06-24

330人看过