施工合同违约责任赔偿范围
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-17 09:10:54 133 人看过

除了法律另有详细的规定外,赔偿范围应当包括:

1、债务不履行的损害赔偿。包括可得利益(履行利益)和信赖利益。

2、因合同解除而产生的损害赔偿。

(1)债权人订立合同所支出的必权费用;

(2)债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用;

(3)债权人因失去与他人订立合同机会所造成的损失。

(4)债权人已经履行合同义务时,债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。

(5)债权人已经受领债务的给付物时,因归还该物而支出的必要费用。

一、建设工程施工合同中的违约责任有哪些

在建设工程施工承包合同中,发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

如果合同约定由发包人提供场地、技术资料,而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件,或发包人未按约定支付工程款,发包人应承担违约责任,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失,承包人有权要求工期和费用索赔。

二、合同违约责任怎么写

1、违约责任承担方式

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、违约责任条款约定

违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定,对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款:“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。

3、损害赔偿的范围

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

4、违约金

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。以上为合同违约责任的写法。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月18日 00:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同违约责任相关文章
  • 合同赔偿责任中的违约金的承担范围是什么
    合同的赔偿责任与违约金的规定:1、赔偿责任由实际造成损害的当事人根据实际损害进行赔偿,当事人之间也可以协商具体的赔偿事宜;2、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、安置房逾期如何补偿安置房逾期应按合同约定的违约责任进行补偿。未在规定时间内容交房属于违约行为,应当承担相应的违约责任。当事人可以要求约定方赔偿违约金,若合同中并没有约定违约金,当事人也可以要求其承担赔偿责任,赔偿的具体金额要根据实际造成的损失来确定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。二、民法典二手房买卖合同违约金的上限是多少《民法典》目前没有规定违约金上限的具体数值,规定了违约金不得过分超过违约实际造成的损失。当事人在合同中约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
    2023-03-22
    483人看过
  • - 违约责任范围:委托合同违约责任的类型及其特点
    委托合同的违约责任主要有:1、研发人员签订合同后,不履行或者未按照计划实施研究开发工作的,属于违约行为,委托人有权要求其采取相应的补救措施。如果研究开发人逾期两个月不实施研究开发计划的,委托人有权解除合同,研究开发人应赔偿委托人所造成的相应损失。2、由于研究开发人过错造成研究开发成果不符合合同约定条件时,研究开发人应当支付违约金或者承担赔偿损失。3、研究开发人将研究开发经费用于履行合同以外的其他目的,也属于违约,经委托人催告后,研究开发人逾期两个月未退还经费的,委托人有权解除合同,并要求研发人员承担违约责任。委托合同主体的条件有哪些被委托人是按照委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或特定的目的,承诺对信托财产进行管理或者处分的人。信托的实施必须借助受托人的活动,任何一种信托都必须要有受托人,这是信托的本质要求。因此,和委托人一样,所有国家的信托法都要求受托人必须具有权利能力和行为能力,
    2023-07-13
    213人看过
  • 房东违约责任范围
    根据我国相关法律规定,对于房东违约赔偿标准为:根据租房合同的约定要求房东承担违约责任,对于合同上未约定的情形,是可以向对其造成损失的市场合理价格,要求房东进行赔偿。其具体赔偿金额要以租房人的实际的损失来确定。租赁合同房东违约赔偿标准是什么(一)如果租赁合同中对违约金有约定(租房违约金的数额是由当事人双方通过事先约定而确定的)、则按约定的违约金比例支付。如双方在签订合同时,约定房屋租赁合同违约金为一个月的租金,那么一旦违约,出租人就可以要求承租人支付一个月租金同样数额的违约金,作为违约赔偿;(二)约定的违约金过高或过低可以请求变更,约定的违约金超过实际损失30%的可认为约定过高,可要求降低。如房屋租赁费用每月仅为1000元,而约定的违约金数额达到了一万元,那么违约的一方可以请求降低。(三)房屋租赁合同中对违约金没有约定,应按对方违约对你造成的实际损失来计算违约金并退回押金和多余的房费。(四)
    2023-07-12
    327人看过
  • 明确违约责任范围:合同中关于违约责任的具体规定
    违约责任必须同时具备以下四个条件:一、行为。一方必须有不履行合同义务或不符合约定的行为,这是构成违约责任的客观条件;二、违约方主观上有过错,这是违约责任的主观要件;三、损害事实。损害事实是指当事人违约给对方造成财产损害等不利后果;四、因果关系。违约与损害结果之间存在因果关系。合同中是约定违约责任合同中可约定违约责任,也可以约定赔偿责任。合同中可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者
    2023-07-16
    178人看过
  • 未明确合同责任范围是否可主张违约责任
    合同中没有约定也可以主张违约责任。违约金条款未约定的,可以向违约方主张违约的实际损失。当事人可以根据其他合同条款或者交易习惯达成补充协议或者确定,但仍不能确定的,受害人可以合理选择要求对方承担退货、降价或者报酬等违约责任。合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充。合同中没有约定违约金的是否可以主张违约金1、合同未约定违约金,也可以主张违约金。《民法典》(自2021年1月1日起施行)第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。3、包括合
    2023-07-07
    126人看过
  • 合同违约赔偿范围是什么,合同违约赔偿遵循哪些规则?
    一、合同违约赔偿范围是什么:除法律另有规定外,赔偿范围应当包括:1、债务不履行的损害赔偿。包括可得利益(履行利益)和信赖利益。2、因合同解除而产生的损害赔偿。(1)债权人订立合同所支出的必权费用;(2)债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用;(3)债权人因失去与他人订立合同机会所造成的损失。(4)债权人已经履行合同义务时,债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。(5)债权人已经受领债务的给付物时,因归还该物而支出的必要费用。二、合同违约赔偿遵循哪些规则?(1)民法典并不规定赔偿受害人因从事一项不成功的交易所遭受的损失。(2)损害赔偿不包括非违约方所支付的不合理开支。至于什么是“合理开支”,则应根据交易习惯等标准综合评判。(3)损害赔偿的主旨在于补偿受害人的损失,但损失必须是实际遭受的损失。如果,要赔偿利润损失,则必须要有确凿证据证明这些利润是存在的或会发生的。尤其是在
    2023-04-11
    176人看过
  • 违约责任的范围与类型:探讨合同违约责任的相关问题
    合同根本违约的情形包括拒绝履行合同中约定的义务,延迟履行应尽义务,部分履行或者不适当履行,比如也给对方提供了货物,但是提供的货物在质量和数量上都有问题,若对方根本违约,守约方可以按照合同的约定,要求其承担违约责任。租房合同违约责任有哪些1、租房协议违约责任,在于租客方面,双方签订是定期租赁合同,未经租客同意,房东若在租赁合同规定期限内,随意将房子转租给他人,属于房东单方违约。此时,租客不仅可以要求房东继续履行租赁合同,或也可要求房东承担他重新租房的实际损失费用。若双方签订是不定期租赁合同,房东有权随时解除租赁合同,但是必须承担租客因此造成的损失租房合同违约责任有哪些合同范本。2、租房协议违约责任,在于房东方面,未经房东同意转租,租客若在租赁合同规定期限内,随意将房屋转租给他人,并且在租赁合同明确规定禁止转租,属于租客单方违约,此时房东既可以主张解除房屋租赁合同,又可以追究租房协议违约责任,
    2023-07-07
    291人看过
  • 赔偿合同违约费用范围有哪些
    除了法律另有详细的规定外,赔偿范围应当包括:1、债务不履行的损害赔偿。包括可得利益(履行利益)和信赖利益。2、因合同解除而产生的损害赔偿。(1)债权人订立合同所支出的必权费用;(2)债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用;(3)债权人因失去与他人订立合同机会所造成的损失。(4)债权人已经履行合同义务时,债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。(5)债权人已经受领债务的给付物时,因归还该物而支出的必要费用。合同违约赔偿的方式赔偿损失的方式具体有三个,一是恢复原状,二是金钱赔偿,三是代物赔偿。1、恢复原状:恢复原状,指回复到损害发生前的原状。例如借用人损坏了借用的收录机,经修好后返还出借人,这里的修理即是恢复原状。2、金钱赔偿:违约后的恢复原状,实践中多显有困难,故举出金钱赔偿,其简便易行,是赔偿损失的主要方式。3、代物赔偿:金钱赔偿时遇违约人资金困难,没钱的,若违约人有
    2023-02-25
    359人看过
  • 采购采购合同违约责任范围是什么
    采购合同中的违约主要包括这几个方面内容:一是质量违约;二是价格违约;三是前置期和数量违约;四是服务违约。当采购合同出现违约时应怎样补救,一般采购合同违约责任的承担方式有以下几种:(1)继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的,守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行,直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况,比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。(2)采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件,在不需继续履行而只需采取适当补救措施时,即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。比如交付的产品质量不符合约定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。(3)违约金。指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时,违约方要支付给守约方一定数额的货币,以弥补守约方
    2023-02-22
    254人看过
  •  合同中关于违约责任范围的约定是什么?
    在签署合同时,我们需要特别关注关于违约责任的规定。其中一点是要确保约定的违约责任内容具体明确,如约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等。另外,合同中载明的违约责任条款不得违反法律规定或公序良俗。这些规定对于维护合同的效力以及保障各方权益非常重要,因此在签署合同时应该仔细阅读和理解相关条款。在签署合同时,我们需要特别关注关于违约责任的规定。其中一点是要确保约定的违约责任内容具体明确。如约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等;2、合同中载明的违约责任条款不得违反法律规定或公序良俗。抱歉,我需要更多的信息来生成法律分析。请提供有关法律标题、正文内容或者相关背景的信息。在签署合同时,我们需要特别关注关于违约责任的规定。其中一点是要确保约定的违约责任内容具体明确,如约定定金、违约金、赔偿金额以及赔偿金的计算方法等。此外,合同中载明的违约责任条款不得违反法律规定或公序良俗。在签署合
    2023-08-18
    77人看过
  • 违约责任范围是否包含间接损失赔偿
    一、违约责任范围是否包含间接损失赔偿民法典规定,合同违约损失包括直接损失、间接损失等,而间接损失一般是指可以获得的预期利益。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十八条【预期违约责任】当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、缔约过失责任和违约责任的区别是什么违约责任和缔约过失责任的区别有:1.责任形成条件不同。从责
    2023-07-14
    253人看过
  • 施工负责人合同违约要负责任吗?
    一、施工负责人合同违约要负责任吗?要负责任的。1.在施工过程中,施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工,不得偷工减料、粗制滥造,不得擅自修改工程设计,否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任;施工人不得延误工期,否则将承担迟延履行违约责任。2.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。二、建筑工程合同的违约概念是怎样的?总承包单位需要承担连带责任。1.《建筑法》第29条第二款规定:建筑工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。2.建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。
    2024-01-16
    149人看过
  • 违反合同责任导致的赔偿范围如何确定
    一、违反合同责任导致的赔偿范围如何确定违反合同责任导致的赔偿范围:损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。根据《民法典》的规定,约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、违反合同责任诉讼时效是多久违反合同责任诉讼时效是三年,法律另有规定的除外。《民法典》第一百八十八条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三
    2023-08-22
    261人看过
  • 合同违约的责任形式,合同违约赔偿标准
    一、合同违约的责任形式合同违约的责任形式有:1.继续履行,又称强制履行,指在违约方不履行合同时,由法院强制违约方继续履行合同债务的违约责任方式。2.采取补救措施,对违约责任没有约定或者约定不明确,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。3.赔偿损失,即债务人不履行合同债务时依法赔偿债权人所受损失的责任。4.定金责任,债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。5.违约金责任,又称违约罚款,是由当事人约定的或法律直接规定的,在一方当事人不履行合同时向另一方当事人支付一定数额的金钱,也可以表现为一定价值的财物。二、合同违约赔偿标准合同违约赔偿标准是最高限额不得超过对方的实际损失的百分之三十。这里的实际损失包括直接损失和
    2023-06-20
    233人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    违约责任,是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定而依法应当承担的民事责任。违约责任是合同责任中一种重要的形式,违约责任不同于无效合同的后果,违约责任的成立以有效的合同存在为前提的。违约责任也不同于侵权责任,其可以由当事人在订... 更多>

    #合同违约责任
    相关咨询
    • 怎么赔偿合同违约损害赔偿责任的范围
      黑龙江在线咨询 2023-12-06
      法律分析 发生合同违约进行损害赔偿的范围是:违约所造成的实际损失,包括合同履行后可以获得的利益,但是不能超过违约方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    • 合同违约责任内容范围和赔偿要怎么写
      云南在线咨询 2023-07-01
      合同违约条款是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。合同违约条款的写法一般包含以下几点: 第一,违约责任承担方式。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二,违约责任条款约定。违约责任可由合同各方在合同里面作详细的约定,对于延迟交付货物或者交付货款可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总
    • 工作期限范围合同违约赔偿
      辽宁在线咨询 2023-05-28
      合同期内,单位无法定理由解除与你的劳动合同属于违法解除劳动合同,应当支付双倍的经济补偿金,经济补偿金标准为在单位工作每满一年支付本人一个月工资。
    • 在合同范围内怎样约定违约责任?
      台湾在线咨询 2022-11-21
      当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 同时,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履
    • 合同违约金赔偿是多少合同违约金赔偿范围
      云南在线咨询 2022-07-09
      《建设工程工程量清单计价规范B50500-2021(09)》9.13误期赔偿9. 13.1如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。9.13.2发承包双方应在合同