在什么原因下造成的工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延
来源:互联网 时间: 2023-06-15 14:26:28 385 人看过

(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;

(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

(4)设计变更和工程量增加;

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(6)不可抗力;

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第六十四条违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。

第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的,责令改正,处以罚款。

超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。

未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处罚款;有违法所得的,予以没收。

以欺骗手段取得资质证书的,吊销资质证书,处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第六十六条建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

第六十七条承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。

第六十八条在工程发包与承包中索贿、受贿、行贿,构成犯罪的,依法追究刑事责任;不构成犯罪的,分别处以罚款,没收贿赂的财物,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

对在工程承包中行贿的承包单位,除依照前款规定处罚外,可以责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。

第六十九条工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通,弄虚作假、降低工程质量的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月23日 11:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 工程延期与工程延误的区别是什么
    一、工程延期与工程延误的区别工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。二、工程延期的申报与审批(1)申报工程延期的条件A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的C、离检查及不利的外界条件等;D、异常恶劣的气候条件;E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;F、除承包单位自身以外的其他任何原因。(2)工程延期的审批程序A、当工程延期事件发生后,承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。C、监
    2023-04-12
    347人看过
  • 民法典中工程合同延期可以多长时间,工程延期的原因
    一、民法典中工程合同延期可以多长时间不能超过三个月。《建筑法》第九条规定,建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工,因故不能按期开工的,应自当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。所以建设工程也不能无限延期,如果施工许可证超出法律、法规的规定而废止,应当重新申请或者办理相关的手续后才能继续进行。第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。二、工程延期的原因(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准
    2023-04-18
    241人看过
  • 监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则
    1、合同条件工程延期必须符合合同条件——监理工程师审批工程延期的一条根本原则。(导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外)2、影响工期只有当所延长的时间超过其相应的总时差时,才能批准工程延期。关键线路并非固定不变,会随着工程的进展和情况的变化而转移。监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的施工进度计划(不断调整后)为依据来决定是否批准工程延期。3、实际情况承包单位应对延期事件发生后的各类有关细节进行详细记载,并及时向监理工程师提交详细报告。4、监理工程师也应对施工现场进行详细考察和分析,并做好有关记录,以便为合理确定工程延期时间提供可靠依据。一、建设工程延期与工程延误的区别在哪建设工程延期与工程延误的区别如下:对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。工程延期——承包单位不仅有权要求延
    2023-06-21
    337人看过
  • 工程延期与工程延误一样吗
    一、工程延期与工程延误一样吗工程延期与工程延误不一样,建设工程延期与工程延误的区别在于概念和责任主体。由于承包单位自身的原因造成工程进度拖延属于延期,由于承包单位以外的原因造成工程进度拖延属于延误。对于工程延期,业主需要承担因工期延长而增加的费用;对于工程延误,承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期赔偿。二、工程延期违约金过高怎么办工程延期违约金过高的情况下,可以向司法机关起诉来解决。如果超出法律规定的违约金上限,则是不合法的。违约金是适用约定违约金,即当事人约定的违约数额赔偿,但是约定金额大于实际损失金额的30%的可以请求法院增加或者减少。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的三、工程延期的原因1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。3.工程师未
    2023-04-25
    472人看过
  • 什么情况下建设施工合同中的工期可以顺延
    有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延(1)建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点:报建手续和施工许可证的取得,坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备,施工现场具备三通一平施工条件等。关于施工许可证应注意:施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形;中止施工满一年又恢复施工的,有无报发证机关核验施工许可证。(2)建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。(3)建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。(4)设计变更和工程量增加。(5)一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。(6)发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照
    2023-04-03
    305人看过
  • 甲方原因导致工期延误的责任
    当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、合同关于责任条款怎么写1、违约责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定,对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款:“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。3、损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合
    2023-06-26
    70人看过
  • 工期顺延如何认定?
    现实生活中,当建筑工程延期时,必然会带来损失,这时发包人与承包人在协商赔偿事宜时,极容易因为工期延顺的认定发生纠纷。有无工期延顺,何时进行工期延顺等工期延顺问题,对工期延误赔偿有着决定性影响。那么该如何认定工期延顺呢?工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中,发包人存在以下行为的导致工程停工的,要承担相应的停工损失:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。事实上,当发包人因上述原因或其他原因导致工程停工的,承包人除了可以要求赔偿,最重要的是可以要求工期延顺,从而不会超期施工。这时,因发
    2023-04-30
    456人看过
  • 工期顺延是什么意思,怎么申请顺延工期签证
    一、建筑工程中的工期顺延是什么意思?工期顺延,就是当我们在施工工程中,并非施工单位造成的,而是因为不可抗力的因素,导致施工单位无法正常施工的情况下,此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时,完成单位工程所需要的时间,一般来说,合同内是会订立双方如何遵守该合同,以及相关的违约惩罚措施的。所以,当工期被延误时,施工单位往往会申请工期延顺。二、怎么申请顺延工期签证?申请顺延工期签证需要注意什么?(一)申请顺延工期签证当工程无法按照约定期限完成时,是可以申请工期延顺的,此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等,一定要在第一时间找现场代表核实后签证,如果现场代表拒签,可退一步请他签认事实情况,及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。(二)申请顺延工期签证前应当明确以下情况:工期签证是工程签证一种。工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造
    2023-04-05
    53人看过
  • 拖欠工程款可顺延工期吗
    拖欠工程款可顺延工期,但承包人必须事先发过书面催告承包人因拖欠工程款提起诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,动辄提出数百、数千万的逾期赔偿,其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩,司法实践中却往往得不到法官的支持,原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。拖欠工程款顺延工期法律有什么规定《民法典》(2021.1.1生效)规定承包人可顺延工期的法条共有三条。第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十三条【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停
    2023-06-15
    328人看过
  • 工期顺延的后果及应对措施
    工期顺延是指在工程项目的施工过程中,由于各种原因导致工期延误,需要对工期进行顺延的情况下,双方可以通过合同约定或法律规定的条件达成一致。工期顺延的条件包括工程量的增加、施工材料的变更、工程质量鉴定以及不可抗力等。工期顺延是指根据法律或者合同约定双方对工期延误作出合同变更,即工期延误是事实,但双方可以根据合同约定或者法律规定的满足条件对工期顺延达成一致。工期顺延需要满足的条件有:1、工程量的增加,对合同约定的工程变更增加;2、施工材料的变更;3、工程质量鉴定,工程质量鉴定会花费时间,会导致工期延期;4、不可抗力等什么情况下单位可以主张工期顺延有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延。1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、
    2023-06-30
    51人看过
  • 工期延误原因司法鉴定的相关规定有哪些?
    一、工期延误能否鉴定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:“当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。”由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属于。理由有二:1、工期是建立在施工进度计划基础上的,属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划,按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等,其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划,其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误,需要专业工程技术知识。在施工进度计划中,一些分部分项工程处于关键线路上,构成关键工作,而另一些分部分项工程则处于非关键线路上,属于非关键工作。承包人完成进度计划中全
    2023-06-04
    220人看过
  • 由于发包人原因导致工期延误的
    由于发包人原因导致工期延误的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。工期延误的情形包括:1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;2、发包人未能按约定的日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能够正常进行;3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能够正常进行;4、工程设计变更和工程量增加;5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;6、不可抗力;7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因发包人原因影响工程谁
    2023-08-11
    264人看过
  • 工期延误可能造成哪些费用损失
    因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。根据民法典规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资人低生产效率的损失食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。这些费用有单据的凭单据索偿,无单据应依法按公平合理的方式索偿,如委托物价局鉴定价格,委托专业建筑工程
    2023-08-13
    355人看过
  • 工程款延付,工期可以延长吗
    要看合同是否约定先付工程款。1、如果合同约定先付工程款,就可以顺延工期。2、否则就不能顺延。甲方未在合同约定时间内支付工程进度款,乙方应及时向甲方发出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不按要求付款,可与乙方协商签订延期付款协议,经乙方同意后延期支付。协议应明确延期支付的时间和从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息。如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行时,乙方可停止施工,由甲方承担违约责任。律师补充:工期顺延一般包括下列情况:1、发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;2、发包人没有及时向承包人提供施工资金;3、发包人突然变更施工计划等各种情形。【法律法规】《民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十
    2023-05-06
    83人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 工程施工期间因工程延误造成的赔偿
      四川在线咨询 2023-05-12
      工程因施工方被延误的,按照合同约定赔偿;合同没有约定的,按照造成的损失赔偿。 根据法律规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
    • 甲方原因造成工期延误可以不执行合同吗
      重庆在线咨询 2021-12-18
      甲方原因造成工期延误,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。
    • 工期,工期顺延与工期延误是什么意思?
      安徽在线咨询 2021-11-20
      所谓工期延误,是指工程施工过程中任何一项或多项工作的实际完成日期晚于计划规定的完成日期,可能导致整个合同工期延长。工期延误通常包括两种情况:一种是在施工过程中,实际施工进度落后于发包人批准的计划施工进度,存在工期延误的事实。但这一事实有改变的可能性,比如可以通过赶工措施等加快进度。另一种是工程竣工验收后,但这一事实无法改变,因为工程已经竣工验收。此时根据工期延误的原因分析各方相应的法律责任。所谓工
    • 工期内如何确认工期顺延
      陕西在线咨询 2021-11-30
      发包人主张承包人工期违约,承包人经常抗辩工期顺延的情况什么条件才能顺延工期,应当按照合同约定。合同没有规定或者规定不明确的,不能归责于承包人的原因、气候因素、建设主管部门认可的、固定假期造成的延误一般不计入工期。英美法院对承包人工期的顺延比较严格,因为合同约定要按固定时间完成。但英美法的一个基本原则是,合同的任何一方都无权阻碍或延迟他人的履行,否则无权要求另一方在合同期限内完成工作。发包人拖欠预付
    • 怎样确认工期顺延
      江西在线咨询 2022-11-03
      1、工期顺延的确认是:承发包双方根据法律及合同约定,在出现非承包方原因以及不可抗力导致无法正常施工的情况下,双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致的行为。 2、法律依据;《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符