承包人追要工程款需要注意收集和保存与施工相关的书面凭证，书写起诉状，向法院起诉；在起诉时可以提供担保申请法院采取财产保全措施，也可以及时行使法定留置权。

一、承包人应否承担逾期竣工违约责任

如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告，及时取得申请工期顺延的签证，并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。一旦发生发包人要求承包人承担工期延误责任，承包人即可据此证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。

二、劳务分包有哪些形式

劳务分包有以下形式：

1、零散的劳务承包，即企业临时用人；

2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；

3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。

（一）、小包工头讨要工程款的方式如下：

1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；

2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；

3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。

（二）、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

1、未按约定支付工程价款的；

2、提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；

3、不履行合同约定的协助义务的。

综上所述，劳务分包有零散的劳务承包、自带劳务承包、和成建制的劳务分包三种形式。小包工头讨要工程款的方式包括协商、担保、诉讼等。承包人请求解除建设施工合同的情形有三种。

三、建设工程债权转让后，受让人享有优先受偿权吗

建设工程承包人转让其在施工中形成的债权，受让人基于债权的转让而取得工程款债权，因而其应当享有该工程款的优先受偿权。法定优先权属于担保物权，具有一定的追及效力，其功能是担保工程款优先支付，该权利依附于所担保的工程而存在，即使被担保的工程发生转让，也不影响承包人优先受偿权的行使。