工程工期违约金减免申请报告怎么写-法师兄

工程工期违约金减免申请报告怎么写

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-23 16:50:08 435 人看过

这种申请书只是一个单位作为减免违约金的凭据，内容只要符合事实，态度诚恳就可以了如果开发商同意给违约金，可以根据他们要求写申请；如果双方没有达成一致，则需要向法院起诉。

建筑工程中的违约金可以根据合同约定或实际损失支付。违约金低于或过分高于实际损失的，可以请求人民法院予以增加或适当减少，但最高不得超过实际损失的30%。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以，违约金具有惩罚性的特征，它不以非违约方遭受损失为前提。

一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的。约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求法院予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，当事人可以请求法院适当减少。

一、建筑工程的工期合同有什么的特征？

1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。

2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管理的规定，不得越级承揽任务。

3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。

国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。中国境内进行工程建设项目必须进行招标。

任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。

4、建设工程施工合同实行备案制度。

在施工过程中，各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

罚金
向法院申请减免罚金申请怎么写

一、向法院申请减免罚金申请怎么写申请人：xx，1985年3月17日生，男，苗族xxxx县人，住xxxxxx被申请人：xxxxxx人民法院申请事项：请求贵法院考虑申请人家境贫困，父母年老体弱，又无经济来源，依照相关法律规定依法减免对申请人的刑事处罚金的处罚。申请人于xxx年因犯盗窃罪，依法被处以刑罚并处罚金，申请人已经充分认识到自己的错误，并决定痛改前非，以后一定好好做人，为社会、为国家尽一份自己的责任。因申请人家住在xxx省xxx县一个偏远的乡村，家境十分贫寒，父母年老没有了劳动能力，家里又无其他的经济来源。申请人因此外出务工想为家中多尽一份自己的责任，让父母不再为自己操劳，也可以享享清福。不料自己一时冲动，犯下了这样一个错误，给自己，给家人带来了痛苦。因申请人的外出务工，家里的耕地也无人耕植，父母现在的境况真是雪上加霜。申请人家在当地都是出了名的贫困户，日常的生活都是靠左邻右舍，乡村政府

2023-04-25

310人看过
申请减税
个体户申请减税报告怎么写

一、个体户申请减税报告怎么写国税局:我店以经销________为主，20____年____月份正式营业，并于20____年____月份办理了税务登记证。注册类型为个体工商户，法人代表，共有员工1人。地址:____________。我是一名90后创业者，因自己社会经验的缺乏及对市场的错误判断导致自经营之日至今为亏损状态，20____年____月份贵局将我店设为定额纳税600元每月，目前之境况无疑于雪上加霜。以下我会提供20____年____月份的销售数据证明其入不敷出。根据《予财税政2011，81号文件》达不到月销售额两万元的个体户免征国税的条款。特申请定额减免。申请人:________年____月____日二、个体户有免税政策吗有有公章、有户头，月销售额不超过2万元，就可以免税。经济发达的地区如果不涉及发票的话，一般税务部门不会找上门来的。国家税法规定的的起征点，适用范围限于个人(个体工商

2023-06-07

176人看过
法律综合知识
工程工期逾期怎么收违约金

一、工程工期逾期怎么收违约金1．在工程施工合同中，一旦工期逾期，违约金的支付方式应首先依据双方当事人在合同中明确约定的条款来执行。2．违约金的具体数额应当公平、合理，既要能够补偿守约方的损失，又不能过分惩罚违约方。3．在司法实践中，法院或仲裁机构在综合判定违约金数额时，会考虑以下因素：（1）法院会审查违约金数额与当事人的实际损失之间的比例关系，确保违约金数额能够覆盖守约方因工期逾期而遭受的实际损失。（2）法院还会考虑违约金数额与合同总价款以及当事人未履行价款之间的比例，以评估违约金的合理性。（3）违约的原因及过错大小也是判定违约金数额的重要因素。如果违约方存在故意或重大过失，法院可能会判定更高的违约金数额。（4）法院还会考虑违约金数额与违约方所获得的合同利润之间的比例，以防止违约金数额过高而损害违约方的合法权益。（5）违约的时间长短也是影响违约金数额的一个重要因素。长时间的工期逾期可能会给

2024-07-14

369人看过
违约金
户口违约金减免申请是否合法？

一、户口违约金减免申请是否合法?户口违约金减免申请是合法的，可以由当事人向司法机关出具申请行为，根据司法机关的认定执行。用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。二、减免申请书范文减免申请书XX县工商行政管理局：我门诊接到贵局《行政处罚听证告知书》(XX工商案经听字[20XX]第19号)，对我门诊部在XX县电视台违规医疗广告发布，合并罚款合计XXXX元，为此，申诉请求贵局对我公司的处罚予以减轻，并有以下减轻理由：一、我门诊部属于首次违法，符合减轻情节。我门诊部一贯守法经营，证照齐全并按期准时进行年检。从无任何违法经营行为，从未受到过

2023-06-01

423人看过

业主
工程款申请报告是怎样的，申请报告范本

一、工程款申请报告是怎样的，申请报告范本ｘｘ建筑工务局：由我单位施工的＿＿＿＿工程从＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月正式开工，至＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月完工，＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月完成竣工结算（或审计决算），结算价（或审计决算价）＿＿＿＿万元，截止本次请款日我单位共收到该项目工程款＿＿＿＿万元，本次申请结算余款（或审计决算余款）＿＿＿＿万元。附件：结算单（或审计报告）施工单位：（盖公章）＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日二、工程款与施工费的区别有哪些1、表示范围不同。施工费一般指工程建设用款，一般应包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费；以及间接费用（指企业各施工单位，如工程处、施工队、工区等为组织和管理施工生产活动所发生的支出）。工程款一般指整体工程用款，也就是签订合同的总款项。2、金额大小不同，施工费一般是单个项目费用，相对数目要小，而且包含在工程款中。工程款表示合同总价

2023-06-08

125人看过
居住证
单位申请工作居住证怎么写申请报告

一、单位申请工作居住证怎么写申请报告申领《居住证》申请书我叫：________，性别：___，身份证号：___________，户口所在地址：___________________________________，现暂住地址：______________________________________，联系电话：_____________，现在________________从事__________________职业，请办理《居住证》。我保证不做违法犯罪的事，发现违法犯罪行为及时向公安机关检举。申请人(签名及捺印)：_______________年月日二、居住证是中国一些发达城市借鉴发达国家“绿卡”制度进行的尝试，为中国制定技术移民办法，最终形成中国国家“绿卡”制度积累了经验。持有居住证者，可享受当地居民的待遇。

2023-05-09

352人看过
工资
岗位工资调整申请报告怎么写

调整公司员工工资的申请报告尊敬的公司领导：我们公司乘着改革的东风，奋力拼搏，稳健发展，至目前已经成为区域经济的强势企业。为落实“以人为本”的治理理念，充分调动广大员工的工作积极性。针对现行员工工资偏低，不适应企业发展的需求，特请求对我公司员工现行岗位工资标准进行调整。一、调整的原因(一)公司近五年来工资标准一直未动，五年前的工资标准远远低于目前的工资水平，已不能适应企业发展的需要；(二)现行公司标准和集团内部各子公司之间不平衡，差距过大；(三)过低的工资标准，严重地影响到员工队伍的稳定。二、调整的原则(一)兼顾企业、员工二者利益的原则;(二)与集团内部各子公司基本平衡的原则;(三)充分体现人尽其才、按劳取酬的原则;(四)优化设岗、以能定岗、以岗定责、以岗定薪的原则;(五)便于操作和执行的原则。三、调整的方法和标准(一)经营治理人员以责任和职位定为四级一级：经理;副经理;二级：科长;副科长(

2023-04-28

121人看过
纳税申报
报税逾期怎么写免罚申请

一、报税逾期怎么写免罚申请国税逾期申报免罚申请书xxxx税务局：由于公司财务工作疏忽，财务交接不善，造成本公司在XXXX年XX月至XXXX年XX月国税逾期未正常申报，故恳请贵国税机关解除非正常用户，我公司保证在今后的管理中加强对财税经办人员的培训和管理，保证按时纳税，配合税务人员工作。纳税人：xxxx有限公司日期：xxxx年xx月xx日二、相关法律法规《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款;情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。

2023-05-09

74人看过

仲裁机构
怎么申请工程质量鉴定报告

一、怎么申请工程质量鉴定报告鉴定申请书申请人：xxxxxxx房地产开发有限公司住所地：xxxx市xxx路xxx三楼。法定代表人：xxx董事长。被申请人：河南xxx建设集团有限公司住所地：河南省xx市xx区xx路西段。法定代表人：xxx董事长。申请事项：请求依法对被申请人根据与申请人签订的《建设工程施工合同》所承建的xxxx11#、13#、14#、15#、16#、17#房屋出现墙体裂缝的具体原因进行鉴定。事实与理由：申请人与被申请人建设工程施工合同纠纷一案，因被申请人承建的xxxx11#、13#、14#、15#、16#、17#住房交付使用后，部分房屋出现墙体裂缝现象，申请人与被申请人对于墙体裂缝的责任主体存在争议。鉴于房屋墙体裂缝的原因直接影响到本案审理判决结果，为了能准确查明案件事实，确保判决的合法性、公正性，申请人特请求人民法院委托相关部门对上述请求鉴定事项作出公正合法的鉴定。此致xxx

2023-04-24

436人看过
燃气费
燃气费违约金怎么减免

一、燃气费违约金怎么减免违约金不能减免。根据《城市燃气管理办法》第五章第三十条规定：燃气用户应当按时交纳气费。逾期不交的，燃气供应企业可以从逾期之日起向不交纳气费的用户收取应交燃气费的3‰-1%的滞纳金，情节严重的，可以中止对其供气。二、燃气费怎么交1、如果有天然气卡，直接拿着燃气卡去燃气营业厅充值缴费即可。2、如果没有燃气卡，可以去营业厅报上你的燃气用户号充值缴费。3、如果当地支持，可以使用第三方软件缴费支付。

2023-05-10

491人看过
法律综合知识
工作居住证申请办理报告怎么写

尊敬的公司领导：我于XX年1月1日进入公司，根据公司的需要，目前担任XXXX一职，负责XXXXX工作。本人在工作期间认真、细心且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富工作热情，乐于与他人沟通，具责任感强，努力完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，积极学习新知识、技能，注重自身发展和进步，我也热爱这份工作，打算长期为公司的发展做出贡献，由于长期在这个城市居住和工作的原因，也响应政府的号召，所以特地向公司申请办理居住证，希望上级领导批准，谢谢！申请人：XXX申请日期：XX年X月X日

2023-12-10

118人看过
违约金
施工合同约定的延误工期违约金怎么写

施工合同中未约定延误工期的违约金的，当事人可以签订补充协议来约定违约金的数额；或者按照合同的相关条款等因素来确定违约责任；仍不能确定的，受损害方可以视情形合理地请求违约方承担修理、重作、减少价款或者报酬等违约责任。一、建筑合同违约方有什么责任建筑合同中，违约方应当承担继续履行、赔偿损失、采取补救措施、修理、重作等责任。根据《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条规定，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。二、合同内容瑕疵的补救办法是什么?合同内容瑕疵的，补救办法可以由双方当事人协商

2023-03-10

142人看过

海关监管
申请减免税企业需提交报告

笔者昨日从黄埔海关驻常平办事处(以下简称常平海关)获悉，2010年第一季度即将结束，目前仍有一些企业未向常平海关提交《减免税货物使用状况报告书》。根据《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》第三十七条规定，在海关监管年限内，减免税申请人应当自进口减免税货物放行之日起，在每年的第一季度向主管海关递交《减免税货物使用状况报告书》，报告减免税货物使用状况。特别是对存在减免税货物，近期又打算办理新的减免税备案、审批的企业，如果未按规定及时递交《减免税货物使用状况报告书》，其新的减免税备案、审批申请，海关将按有关规定不予受理。海关工作人员告诉笔者。常平海关同时提醒广大企业，随着经营状况的好转，企业到海关办理业务的种类不断增多，应密切关注海关的各项政策，切勿因疏忽而影响正常经营。

2023-06-07

376人看过
法律综合知识
工期顺延的情形有哪些，工期顺延申请报告怎样写

工期顺延的情形1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平（通水、通电、通路、场地平整）；②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续（如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等）；③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点；4、发包人未按约支付工程款一

2024-04-18

355人看过