【网友咨询】
如何撰写工期索赔报告?
[律师答疑]
工期延误索赔报告。
2。根据合同约定,成本增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任。根据现行法律法规、合同文件和工程惯例,因发包人原因造成工期延误,借土方不在现场的,提出工期索赔。
三、索赔概述
我公司承建的某工程于2013年12月27日举行开工仪式。2013年12月28日,我公司积极组织动员,投入大量机械设备和人员,确保工期。但自2014年3月6日起,施工方联系的借土石方未到达现场,现场处于停工或半停工状态。至2014年4月26日,对a区缺土情况进行了复测,最终确定我公司在红线外开挖借土进行场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日,延误时间为54天。根据甲方提供的地勘资料,钻孔1~4、6~12至设计标高均为土方工程。在现场施工过程中,发现1孔至4孔、6孔至12孔土方量大,局部有大量石方,与原设计地质条件不符,增加了施工难度,增加了施工时间。因土方工程施工的特殊情况,双方未能签订合同的,甲、乙双方应在54.5天内要求延长工期。在通用条款第2.4.3项中,发包人应向承包人提供地质勘察资料和其他有关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;在通用条款第3.4项中,由于基础资料的错误或遗漏,致使承包人的解释或推断不真实的,由发包人承担责任。人工成本:非施工单位责任造成的工作效率降低而增加的人工成本;非施工单位责任工程延误造成的法定人工成本增加和人员闲置、工资增加。工程机械成本:由于索赔事件,增加的工作量增加了机械使用成本,降低了工作效率,并造成机械停工和闲置的成本。现场使用的机械为租赁设备,按实际租金计算。管理费:因索赔事件增加的现场管理费和公司管理费,按合同约定的单位时间现场管理费率乘以延长工期计算。
4。利息:主要是履约保证金延期支付的利息。按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。措施费:包括环境保护费、临时设施费、安全费、文明施工费、大型机械进出场费和安装拆除费。按合同约定的单位时间现场管理费率乘以延长工期计算。工程变更索赔包括成本索赔、管理费索赔和利润索赔。人工费:工日:17x54工日=918工日,人员闲置乘以0.75,52.23元x0.75x918=35960元,不考虑加薪费用。工程机械费:2台350挖掘机市场租赁价48000元/月,2台16t推土机市场租赁价24000元/月。48000元x54△30x2=172800元,24000元x54△30x4=172800元
3。管理费合同期120天,投标管理费1240949.7元。项目延误管理增加费用1240949.7△120x54=558427元
4。利息履约保证金为115万元,按中国人民银行当期贷款利润5.6%计算。6%=115920元
5。合同工期120天,现顺延54天。投标报价381448.67元。项目延误管理增加费用381448.67/120x54=171652元。工程延期索赔总额为1227559元。索赔说明
本工程索赔未提出其他风险和不可预见因素索赔及其他索赔,主要原因是工期索赔发生的工程造价费用。承包商日期:
-
如何编写出纳报告
375人看过
-
如何编写专利检索分析报告模板?
304人看过
-
如何编写投标报价报告
101人看过
-
如何编写模型审核报告
416人看过
-
如何编写合同欺诈报告材料
481人看过
-
如何编写项目进度扩展报告
83人看过
工程造价就是指工程的建设价格,是指为完成一个工程的建设,预期或实际所需的全部费用总和。从业主(投资者)的角度来定义,工程造价是指工程的建设成本,即为建设一项工程预期支付或实际支付的全部固定资产投资费用。 工程造价是一个非常广泛的概念,它涉及... 更多>
-
工程索赔编制索赔报告时应注意什么问题江苏在线咨询 2022-11-05(1)对索赔事件要叙述清楚明确,避免采用“可能”、“也许”等估计猜测性语言,造成索赔说服力不强。 (2)报告中要强调事件的不可预见性和突发性,并且承包商为避免和减轻该事件的影响和损失已尽了最大的努力,采取了能够采取的措施,从而使索赔理由更加充分,更易于对方接受。 (3)责任要分析清楚,报告中要明确对方的全部责任。 (4)计算索赔值要合理、准确。要将计算的依据、方法、结果详细说明列出,这样易于对方接
-
咨询外资企业可行性报告如何编写?能否代写?新疆在线咨询 2022-08-05外资企业可行性报告,一般包括如下几个方面:公司名称、经营期限、投资方基本情况;项目建设规模、主要建设内容及产品、采用的主要技术和工艺,产品目标市场、计划用工人数及未来五年的收入规划;项目建设地点、对土地、淡水、能源等资源的需求,以及主要原材料的消耗量;涉及公共用品或服务的价格;项目总投资、注册资本及各方出资额、出资方式及融资方案,需要进口设备及金额。
-
租赁合同编号如何编写?能告诉我吗?浙江在线咨询 2022-12-14请问是要买房子还是租房子?租房子根本不需要去交易大厅,更不需要备案,找个中介签订个租房合同就行,甚至自己从网上下载个模板,然后双方签字即可。
-
如何写报告书香港在线咨询 2022-09-02报告是下级单位向上级单位或业务部门汇报工作,反映情况和问题,提出建议,答复上级单位询问事项的报请性公文。在生活中很常用,写好报告书也是很重要的。如何写报告书呢?1、标题标题是由发文单位,事由和文种组成。2、主送单位报告的事项是谁主管的,主送单位就写它的名称,如有抄送单位,在正文之后写明抄送单位名称。3、正文报告的正文分为缘由,事项和结尾三部分。缘由是报告的基础,说明发文的依据,原因和目的,或是由于
-
超市摔伤如何索赔哪些时间索赔内蒙古在线咨询 2022-08-19根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条规定,从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织,未尽合理限度范围内的安全保障义务致使他人遭受人身损害,赔偿权利人请求其承担相应赔偿责任的,人民法院应予支持。以上就是我们可以提供的超市摔伤,什么时间索赔问题的解决办法,希望你可以满意。 根据超市跌倒受伤判决规定,超市对顾客在其店里造成的顾客在店里摔倒