甲方原因无法办理施工许可怎么办-法师兄

甲方原因无法办理施工许可怎么办

来源：互联网时间： 2023-05-09 18:04:42 233 人看过

一、甲方原因无法办理施工许可怎么办

如果甲方没有得到施工许可证，那么就不能继续施工。由于甲方的原因，施工方不能继续施工，但是施工方人员设备已进场，写一份补偿说明书，最好写的委婉点，措辞不要太生硬。

二、施工许可证是什么

建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多房屋权属登记相关文章

非婚生子女
因甲方原因工地暂停施工或建设，需进行赔偿

1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。工地死人甲方有责任吗一、工地死人甲方有责任吗1、工地死人被认定为工伤的，甲方有责任。甲方需要协助工人所在的用人单位进行工伤认定的调查核实工作，且该用人单位可以与甲方约定补偿该工亡工人的办法。2、法律依据：《中华人民共和国安全生产法》第九十三条生产经营单位的安全生产管理

2023-07-07

345人看过
仲裁机构
装修施工合同甲方违约怎么办

1、装修公司未与业主商议，便私自拆改了房屋，此时需要赔偿所造成的全部损失。2、若工程质量与所签合同要求不符，装修公司需要在一定时间内无偿对其修理，必要时需进行返工。因装修公司原因致使工程交付逾期，装修公司还应承担工程逾期交付的违约赔偿责任。3、因装修公司单方面原因致使工程逾期的，装修公司须按照逾期的天数，给业主赔付相应的违约金（该金额在事先签订的合同中已有约定）。对于逾期若干天数时间（时间在合同中已有注明），但依旧未完工的，此时业主有权利终止该份装修合同，并要求装修公司赔偿相应损失。4、装修公司所提供的装修材料属假冒伪劣产品，经发现，业主有权对其要求赔偿相应损失。情节严重者，甚至可以终止合同。5、出于装修公司单方面原因而造成室内空气检测超标的，装修公司需负责治理空气质量，并做出相关赔偿。一、房屋装修合同纠纷怎么处理依据《中华人民共和国消费者权益保护法》解决。按照本法，房屋装修合同纠纷作如下

2023-06-20

352人看过
小产权房
未办理施工许可证但是已经在施工了怎么办

没有建筑工程许可证而开工属于违章建筑也就是个停工、罚款如果没有停工、罚款的话以后的房子就是小产权房，要办正规产权那就得补办手续和补交罚款等等一系列款项建筑法第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。一、建筑工程施工许可证的发放条件是什么1、已经办理该建筑工程用地批准手续；2、在城市规划区的建筑工程己经取得规划许可证；3、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；4、已经确定建筑施工企业；5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料；6、有保证工程质量和安全的具体措施；7、建设资金已经落实；8、法律、行政法规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。二、建筑工程施工许可证的概念建筑工程施工许可证是1999年12月1日办法的规定条例。是为了加强对建筑活动的监督管理，维护建

2023-02-20

305人看过
建设用地
办理施工许可证资料有哪些，施工许可证谁需要办理

办理施工许可证资料有建筑工程用地批准的文件和规划许可证，土地使用证明，施工中标通知书和施工合同等材料。施工许可证建设施工单位和建设单位需要办理。一、办理施工许可证资料有哪些办理施工许可证所需资料如下：土地使用证明文件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、环评审批、合理用能审批、施工图设计文件审查备案书、施工中标通知书、经备案的工程监理合同和施工合同、质量监督和安全施工备案通知书、施工企业签署的已经具备施工条件意见书、建设资金证明等材料。《建筑法》第八条，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。建

2023-06-04

363人看过

工程施工
施工许可未办理建设

一、房屋已建施工未办理许可证没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。《建筑工程施工许可管理办法》第十二条规定对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款;对施工单位处3万元以下罚款。二、相关规定《建筑法》第64条规定：“未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自掩工的，责令改正，对不符台开工条件的，责令停止施工，可以处以罚款。具体罚款的数额按你省的标准执行，对不符合开工条件的责令停止施工，如果不符合开工条件，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，还要责令停止施工根据《建筑法》第六十四条规定，应由建筑主管部门责令改正，未办理工程施工许可证就开工的。”据此：“违反本法规定，处以罚款，责令改正，可以处以罚款。

2023-05-09

453人看过
工程施工许可
工程施工许可管理办法对施工许可证有哪些规定呢？

按照工程施工许可管理办法规定，发证机关应当建立颁发施工许可证后的监督检查制度，对取得施工许可证后条件发生变化、延期开工、中止施工等行为进行监督检查，发现违法违规行为及时处理。对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1％以上2％以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。工业厂房装修工程施工许可证办理条件（1）施工场地已基本具备施工条件；（2）已经办理该建筑工程用地批准手续；（3）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（4）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（5）已经确定建筑施工企业；按照规定应该委托监理的工程已委托监理单位。（6）有满足相关设计规范要求的施工图纸；（7）已在质量监督主管部门及安全监督主管部门办理相应的质量、安全监督注册手续；（8）建设资金已经落实，工期不足1年的，到位资金不

2023-08-17

178人看过
房屋权属登记
风电项目怎么办理施工许可证

一、风电项目怎么办理施工许可证风力发电施工许可证是没有单独的证书办理的；如果说有一个风力发电项目，它包括风力发电工程的施工准备、施工交通运输、基础工程施工、风力发电设备安装、风电场的调试与试运行、施工安全与环境保护及工程验收等过程，风力发电工程施工每个期间应取得相应的施工许可证；每个过程也都有相关的技术标准；而这其中每个项目过程都会根据施工标准交给拥有相关资质的公司；因为标准不一样，资质认证要求也不一样，而且有些资质一个公司是不能同时认证的；不过这种项目的资质认证部门都是各个地区的【经住房和城乡建设部】二、施工许可证是什么建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府

2023-05-09

51人看过
法律综合知识
甲方原因停工索赔标准

一、甲方原因停工索赔标准（一）停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，复工单，一般人员是每天每人15元，管理费是人工费的20％，机械停滞费按机械台班的40％走。如果有干扰的话，可以计取干扰费用（二）因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）：费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费几个方面。1、人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。2、设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。3、保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。（反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则合同价内的保函手续费也

2022-04-07

139人看过

法律综合知识
施工合同签订多久施工许可证，施工许可证向谁办理

施工合同签订多久施工许可证是没有规定的，签订合同后要拿到施工许可证还需满足申请领取的其他条件。施工许可证向建设工程所在地的相关部门申请领取办理，申请人需要是建设单位，总包单位要配合的单位的工作。一、施工合同签订多久施工许可证施工合同签订多久施工许可证是没有规定的，但施工单位需要在工程开工前申请。建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。根据《中华人民共和国建筑法》第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。二、施工许可证向谁办理施工许可证向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申

2022-06-15

63人看过
违约金
建筑工程中甲方要求垫资施工怎么办？

【实务咨询】我公司接到某项工程的招标邀请，了解到中标的一个基本条件是需要前期垫资1000万元。我公司觉得可以垫资施工，但又怕甲方投资资金不到位，导致垫资施工后垫资款不能及时支付给我公司而造成长期拖欠。我公司应该怎么办？【评估】如果甲方后期建设资金无法筹集或难以到位，将可能致使施工工程款及垫资款项难以及时支付，也有可能导致工程停工，形成烂尾工程，从而使贵公司的垫资款变成呆坏账。【支招】目前，工程垫资在法律上没有禁止，属于有效法律行为。但为避免风险，贵公司可以在施工合同中约定甲方应当在工程竣工交付前支付全部或大部分垫资款，否则贵公司可以拒绝交付已经完工的工程。同时，贵公司可以在施工合同中明确约定垫资款的利息，如果甲方资金较紧张，一般会同意在合同中约定垫资款利息的。另外，贵公司也可以在施工合同中约定甲方逾期支付垫资款的，应当向贵公司支付违约金，如果有可能，贵公司还可以要求甲方提供垫资担保。

2023-04-23

443人看过
工程施工
不办理施工许可如何处理

一、不办理施工许可如何处理没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。《建筑工程施工许可管理办法》第十二条规定对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款;对施工单位处3万元以下罚款。二、相关法规根据《中华人民共和国建筑法》第8条，申请施工许可证应当具备以下条件：(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;(二)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(三)需要拆迁的，其拆除进度符合施工要求;(四)已经确定建筑施工企业;(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(六)有保证工程质量和安全的具体措施;(七)建设资金已经落实;(八)法律、行政法规规定的其他条件。

2023-05-09

330人看过
法律综合知识
施工方安全事故甲方怎么处理

一、施工方安全事故甲方怎么处理当工地上发生安全事故时，甲方应该按照以下步骤进行处理：1．立即报告：甲方应立即向相关的安全生产监督管理部门报告事故情况。根据我国法律，安全生产监督管理局负责安全生产的日常监管，对生产经营单位及其有关人员在生产经营活动中违反有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、国家标准、行业标准和规程的违法行为实施行政处罚。2．配合调查：甲方应积极配合有关部门的调查，提供事故相关的资料和信息，包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡人数等。同时，甲方应尽力防止事故扩大，减少损失。3．承担责任：如果事故是由于甲方的原因导致的，甲方应承担相应的责任，包括赔偿因事故造成的损失，如工人受伤的医疗费用、工伤赔偿金等。如果事故是由于乙方（施工方）的原因导致的，甲方有权要求乙方承担相应的责任和损失。4．整改措施：甲方应针对事故原因制定相应的整改措施，防止类似事故再次发生。同时，甲方应加强对施工

2024-03-15

409人看过

营业执照
办理塔吊安装告知无需施工许可证

这段内容讲述的是在没有取得施工许可证的情况下,如何进行塔吊的安装告知。主要思想是要让读者了解塔吊安装的流程和所需资料。需要到安监站领取申请表,并办理相关的资料,然后提交给安监站。只有在安监站审批通过后,才能领取到准用证,才算正式施工。办理的过程中包括办理备案手续和办理安装告知手续,以及在安装完毕后到安监站办理相关手续并交检测费请求检验。在没有取得施工许可证的情况下,仍然可以进行塔吊的安装告知。在进行塔吊施工前,需要到安监站领取申请表,并办理相关的资料,然后提交给安监站。只有在安监站审批通过后,才能领取到准用证,才算正式施工。办理的过程如下：1、办理备案手续，需要产权单位营业执照复印件、产品合格证、购销合同、销售发票、监督检验报告等复印件。均盖产权单位公章。当地建委安监站办理；审批后领到备案证及登记牌；2、办理安装告知手续，一般在办理备案时，就能领到一套表格，按照要求准备资料办理即可。办完告

2023-09-12

142人看过
房屋权属登记
办理施工许可证申请书

一、办理施工许可证申请书根据《建筑法》第8条，申请施工许可证应当具备以下条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆除进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件。二、施工许可证是什么建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。

2023-05-09

250人看过