工程结算报告所包括的主要内容是什么-法师兄

工程结算报告所包括的主要内容是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-23 03:48:33 313 人看过

一、工程结算报告所包括的主要内容是什么

1．工程项目基本信息：包括工程项目名称、工程地点、建设单位、施工单位等基本信息。

2．工程量清单：列出工程项目的各项工程量清单，包括工程造价项目、工程数量、单价等详细信息。

3．工程费用计算：根据工程量清单和合同约定的单价，计算出每一项工程的费用，并列出详细的计算过程。

二、工程结算报告需要什么文件

工程结算报告需要以下文件：

1．招标书：指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件，包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。

2．投标书：指我方为响应招标书而投出的并且已经中标的投标文件。

3．合同：指经甲乙双方签订的工程承包合同，其内容与工程承包合同所规定的合同组成内容一致。

4．设计变更：指由设计院开出的签字齐全并生效的设计变更通知单或其它文件。

5．委托单：指业主或其他单位开出的委托我单位施工的本标段范围以外工作的有效单据。

6．联系单：指业主、设计院、总承包单位、其他施工单位以及本单位就施工协调等方面开出的工程联系单。

7．施工方案及措施：指由我方编制经业主（发包方）、监理批准的用以指导工程施工的方法和程序。

8．价格确认单：指根据合同规定或业主另行委托由乙方采购设备或材料时，必须经业主确认价格和数量的单据。

9．工程量签证单：根据合同和图纸实际情况，必须由业主及监理现场确认的工程量签证单据。

10．工程索赔：指在合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出补偿要求的行为。

三、工程结算报告与决算报告区别

工程结算报告与决算报告区别为如下：

1．范围不同，工程结算确定的是工程建设阶段的工程价款，包括建筑工程费、安装工程费等，决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用；

2．主体不同，工程结算是在建设单位和施工单位之间进行，有两个平等的主体，工程决算则只有一个主体。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
工程结算主要包括哪几种

一、工程结算主要包括哪几种工程结算方式是：1．分段结算，对于当年开工但当年不能竣工的项目，按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算；2．竣工后一次结算，规模较小的项目，竣工后一次结算的方式；3．按月结算，即每个月结算一次；4．双方约定的其他的结算方式。二、工程结算需要什么材料工程结算需要的资料包括：结算时，除了合同约定的项目和金额，还有变更单、甲方与监理签字盖章的所有变更、新增、调减的项目单据，月进度款单据、超过一定百分比，例如：10％的材料涨价凭证等，这些都需要纳入工程款结算。三、工程竣工结算要注意的事项1．工程竣工结算应严格执行合同及补充条款和招标文件的规定，对于固定价格，结算不得调整。2．工程量差、设计变更、设计变更和委托谈判应当按照施工合同的有关规定执行。3．甲方供应材料的领用，由工程部根据分部分项工程的施工图纸进行审批，使用项目、材料规格、数量由材料设备部根据批准的申请计划进行审核

2023-11-21

131人看过
工程监理
施工单位工程竣工报告包括有哪些内容

工程竣工报告内容有工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。工程竣工报告应对分项、子分部、分部工程、单位（子单位）工程验收、工程质量检测、隐蔽工程验收、材料设备合格证明及进场检验复试情况进行描述。工程竣工验收报告：竣工验收报告是指工程项目竣工之后，经过相关部门成立的专门验收机构，组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告，简要说明项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算（包括修正概算），规定的建设规模及生产能力，建设项目的包干协议主要内容。一、建筑工程质量验收的程序与组织检验批和分项工程应该由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。分部工程应该由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术，质量负责人等进行验收。地基与基础，主体结构分部工程的勘察，设计单位项目负责人和施工单位技术，质量

2023-06-24

473人看过
经理
核算员控制成本的主要内容包括什么

(一)支票领用及结账采购员根据当天所采购的具体内容，由采购部主管批准后，将购货发票、及验货单送往财务部办理结账手续。结账时，成本核算员要检查发票的五大要素：A.发票签发日期;B.购货品名;C.购货数量及单价;D.大小金额是否一致;E.持票单位公章。检查验货凭证与发票金额是否一致，经办人、验货人、收货人签字是否齐全，并注销采购单。经审核无误后，将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上，即可转入每日银行支出统计。(二)每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前，首先按支票号码顺序及转账承付单发生时间，填写支出登记簿，注明银行支出日期，付款单位名称，付款金额及购货内容。按结账程序复核无误后，即可编制各银行支出表。统计表一式两联，一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据，另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额，要与每天填写支出登记簿金额一致。(三)

2023-06-12

200人看过
工程施工
施工质量检查的主要内容包括什么？

施工质量检查的一般内容包括：1、开工前检查，其目的是检查是否具备开工条件；2、工序交接检查，组织专职人员对重要工序进行交接检查；3、隐蔽工程检查，检查认证隐蔽工程；4、停工后复工前的检查；5、成品保护检查；6、现场巡视检查。一、承包人可以顺延工程工期的情形承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠

2023-03-21

494人看过

法律综合知识
工程结算报告的核心元素有哪些内容

一、工程结算报告的核心元素有哪些内容1．工程项目基本信息：包括工程项目名称、工程地点、建设单位、施工单位等基本信息。2．工程量清单：列出工程项目的各项工程量清单，包括工程造价项目、工程数量、单价等详细信息。3．工程费用计算：根据工程量清单和合同约定的单价，计算出每一项工程的费用，并列出详细的计算过程。二、工程结算报告需要什么文件工程结算报告需要以下文件：1．招标书：指业主或其委托单位发出的具有法律效力的招标文件，包括招标文件答疑、补充说明、往来信函、会议纪要等。2．投标书：指我方为响应招标书而投出的并且已经中标的投标文件。3．合同：指经甲乙双方签订的工程承包合同，其内容与工程承包合同所规定的合同组成内容一致。4．设计变更：指由设计院开出的签字齐全并生效的设计变更通知单或其它文件。5．委托单：指业主或其他单位开出的委托我单位施工的本标段范围以外工作的有效单据。6．联系单：指业主、设计院、总承

2023-12-12

479人看过
合同条款
工程索赔报告的组成部分包括哪些内容？

索赔报告的组成部分(1)总论部分。包括以下具体内容：①序言;②索赔事项概述;③具体索赔要求：工期延长天数或索赔款额;④报告书编写及审核人员。(2)合同引证部分。索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容：①概述索赔事项的处理过程;②发出索赔通知书的时间;③引证索赔要求的合同条款;④指明所附的证据资料。(3)索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支，应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索赔要求的迅速解决十分重要。(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：①横道图表法②关键路线法③进度评估法等等。承包商在索赔报

2023-06-04

57人看过
工程施工
钢结构主体工程验收包括的内容有哪些

*******钢结构主体工程验收报告*********工程位于****业园。由******有限公司开发建设，*****设计研究院设计，*******承建，地质由***勘察研究院勘察,由*******进行质量安全监督，本工程总建筑面积为***m2本工程钢结构主体工程施工日期为年月日开始，于年月日完成主体结构。在此我代表公司向各位领导、专家们在百忙中抽出时间参加今天的主体工程中间结构验收表示衷心的感谢，同时也感谢建设单位、质监站及各有关单位在施工中的大力支持和指导，以下简单介绍一下本工程的施工和质量情况。一、施工过程质量控制情况为确保工程质量目标的实现，项目部组织了精干的项目管理班子和施工班组，编制合理具有针对性的施工方案，制定强有力的质量保证措施，且在施工过程中重点抓好以下几个方面的施工质量。1、施工准备（1）清点构件的型号、数量，并按设计和规范要求对构件质量进行全面检查，包括构件的强度与完

2023-04-23

357人看过
征信
个人征信报告内容都包括什么？

央行征信报告最管用尽管阿里、腾讯等互联网巨头开始进入个人征信市场，但现阶段而言，对于大家贷款等获得金融资源，最为重要的依然是央行的个人征信报告。事实上，在很长一段时间里，信用报告上有什么内容，对于大多数没有申请过信用报告的市民而言，仍然是个谜。不少人甚至对央行的个人征信报告存在诸多误读。那么作为目前最为重要的“经济身份证”，央行的个人征信报告上有哪些内容？所谓的央行征信系统“黑名单”是否存在？并不存在所谓央行黑名单一说，央行的征信报告甚至不会像芝麻信用那样直接给出等级和分数。从记者查阅到的个人征信报告看，信用报告包括信贷记录（包含信用卡、贷款和其他贷款记录）、公用记录信息以及查询记录（包括机构查询和本人查询记录）等。对于个人申请贷款起到实质性作用的则是信用交易信息，包括了反映信用卡、贷款两类业务和为他人贷款担保的总体情况及明细情况。如个人最近5年内的贷款、贷记卡逾期记录以及准贷记卡透支超过

2023-05-01

87人看过

法律综合知识
工程结算内容包括哪些内容，有没有法律依据

律师解答工程结算是指企业或者单位按承包工程实现的工程价款结算收入，以及向发人包单位收取的除工程价款以外的按规定列入营业收入的各项款项。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条规定，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。由此可知，工程结算内容视情况而定，第1种，工程结算内容包括竣工后一次结算，第2种，是工程结算内容包括分段结算，按照工程进度或者季度，分阶段进行结算；第3种，是工程结算内容包括按月结算，即每个月结算一次工程款、竣工后清算的办法。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未

2024-05-14

218人看过
外资企业
外资企业清算报告的主要内容

外资企业清算报告根据《公司法》、外商投资企业有关法律法规及公司章程的规定，本公司股东已于年月日决定解散公司，经股东同意成立的公司清算组于年月日开始对公司进行清算。清算组由组成，清算组负责人由担任，并于Ｘ年Ｘ月Ｘ日在工商部门核准备案登记。清算组人员已对本公司进行了完全彻底的清算，具体清算结果如下：一、公司登记情况公司名称：公司类型：注册资本：法定代表人：住所：股东：二、通知和公告债权人情况公司清算组于年月日通知公司债权人申报债权，并于年月日在《》上刊登清算公告，要求公司债权人申报债权。三、缴付税款、海关注销情况公司已缴清所欠税款及清算过程中产生的税款，并已于年月日注销了国税税务登记证，年月日注销了地税税务登记证。于年月日办理海关注销登记。四、批准证书缴销情况：公司已于年月日缴销批准证书。缴销批准证书的文号为：号。五、资产及债权、债务清理情况公司财产按以下顺序进行清偿：1、清算费用；2、所欠职

2023-06-06

53人看过
上市公司
年度报告应当包括的内容

国务院发布的《股票发行与交易管理暂行条例》第57条规定，上市公司应当向证监会、证监会、证券交易场所提供经注册会计师审计的年度报告。并在第59条中规定，年度报告应当包括下列内容：（1）公司简况；（2）公司的主要产品或者主要服务项目简况；（3）公司所在行业简况；（4）公司所拥有的重要的工厂、矿山、房地产等财产简况；（5）公司发行在外股票的情况，包括持有公司5％以上发行在外普通股的股东的名单及前10名最大的股东的名单；（6）公司股东数量；（7）公司董事、监事和高级管理人员简况、持股情况和报酬；（8）公司及其关联人一鉴表和简况；（9）公司近三年或者成立以来的财务信息摘要；（10）公司管理部门对公司财务状况和经营成果的分配；（11）公司发行在外债券的变动情况；（12）涉及公司的重大诉讼事项；（13）经注册会计师审计的公司最近两个年度的比较财务报告及其附注、注释；该上市公司为控股公司的，还应当包括最近

2023-06-09

211人看过
法律综合知识
公司注销清算报告内容包括什么，法律依据是什么

律师解答公司注销清算报告内容一般包含以下几点：1、清算组成员组成的概况；2、公司登记的基本信息，包括名称、类型、住所、税号等；3、公告的基本情况以及债权人；4、公司财产、资产构成；5、债权、债务清算详情；6、剩余财产的分配情况；7、会计凭证等会计资料的保存。《公司法》第一百八十三条第一款规定，公司因本法第一百八十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。第一百八十八条规定，公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。《中华人民共和国公司法》第一百八十三条公司因本法第一百八十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。《中华人民共和国公司法》第一百八十八条公司清算结

2024-05-16

273人看过

法律综合知识
专利权所包括的主要内容有哪些

一、专利权所包括的主要内容有哪些专利权包括如下几项权利：1．专利申请权，且能够申请专利的只有发明、实用新型和外观设计；2．专利独占实施权；3．专利转让权；4．专利许可权；5．专利权包括的其他权利。二、专利权被侵权诉讼时效专利权被侵权诉讼时效为三年。根据《中华人民共和国专利法》第七十四条侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年，自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的，自专利权授予之日起计算。三、侵犯专利权有哪些行为侵犯专利权有如下行为：1．未经许可实施他人专利行为。2．假冒他人专利行为。这类专利侵权行为是指侵害专利权人的标记权。3．以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法

2023-05-13

396人看过
没收财产
没收违法所得公告包括什么内容？

人民法院受理没收违法所得的申请后，应当在十五日内发布公告，公告期为六个月。公告期间不适用中止、中断、延长的规定。没收违法所得公告应当载明以下内容：1、案由、案件来源以及属于本院管辖；2、犯罪嫌疑人、被告人的基本情况；3、犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实；4、犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通缉、脱逃、下落不明、死亡的情况；5、申请没收的财产的种类、数量、价值、所在地以及已查封、扣押、冻结财产的清单和相关法律手续；6、申请没收的财产属于违法所得及其他涉案财产的相关事实；7、申请没收的理由和法律依据；8、利害关系人申请参加诉讼的期限、方式以及未按照该期限、方式申请参加诉讼可能承担的不利法律后果；9、其他应当公告的情况。公告应当在全国公开发行的报纸、信息网络等媒体和最高人民法院的官方网站刊登、发布，并在人民法院公告栏张贴。必要时，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申请没收财产所在地张贴。

2023-05-01

138人看过