工程工期延误处罚规定
来源:互联网 时间: 2023-03-17 14:12:36 475 人看过

工程工期延误赔偿金的基本原则为,若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素,若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。

1、根据工期延误赔偿金额的计算公式计算,LD=0.15C/T。(LD,每个工作日的违约赔偿金;C,原始合同规定的总金额;T,原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的,不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。

2、若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定,建议找专业的注册造价工程师,让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。

工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的,具体的处罚根据合同约定进行,以及查询具体的违约条款。

工程工期延误赔偿金属于工期延误的一种处罚方式,我国法律规定,若赔偿金额过高,法院可自行决定往下减裁。

《民法典》第八百零二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

第八百零三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条:因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

一、工程延误的违约金一天是多少

具体没有一个固定数字,需要根据合同约定确定,一般按合同总金额的0.1%~0.5%合适一些吧,上限一般不超过20%~30%。

1、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定,合同工程发生误期的,除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

2、法律依据:《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》

9.13误期赔偿

9.13.1如果承包人未按照合同约定施工,导致实际进度迟于计划进度的,发包人应要求承包人加快进度,实现合同工期。

合同工程发生误期,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费,也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

9.13.2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中,在结算款中扣除。

9.13.3如果在工程竣工之前,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收,且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误,而是合同工程的其他部分产生了工期延误,则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

二、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务

根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月18日 09:42
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多强制执行相关文章
  • 建设工程延误工期怎么赔偿
    一、建设工程延误工期怎么赔偿1、最直接的就是工期索赔,起码要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话,需要有赶工措施费;2、若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费;3、若错过了最佳施工时期的话,要增加合理的施工措施费,如土方工程进入夏天的话,要考虑有雨季施工增加的措施费了;砼工程进入冬天的话,要考虑有冬施的费用了。总而言之,索赔主要是工期索赔和费用索赔,只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请,但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长,费用上一般是不支持的。二、工程反索赔类型(一)工期延误反索赔在工程施工过程中,由于承包商的责任,致使竣工日期延后,影响到业主对该工程的利用,给业主带来经济损失,业主有权对承包商进行索赔,有承包商支付延期竣工违约金。(二)施工缺陷索赔当承包商的施工质量不符合施工及验收规范的要求,或使用的设备和材料不符合合同
    2023-06-04
    284人看过
  •  延误工期能否要求赔偿施工延误
    根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误,您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法,您可以按照以下步骤进行:首先,根据定额计价的工程索赔费用计算合同,或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,
    2023-10-03
    324人看过
  • 关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理
    一、关于工程延误的期限如何认定建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保
    2023-04-18
    310人看过
  • 建筑工程延误违约金的相关规定
    建筑工程延误违约金原则上是有约定从约定,但是需要符合实际情况。1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?(
    2023-06-15
    141人看过
  • 工程延误和工程延长的对比分析
    建设工程延误与工程延长的区别是:1、对于承包商来说,业主应承担的责任或原因导致工期延长,称为工程延长,承包商应承担的责任或原因导致工期延长,称为工程延误;2、对于工程延期,承包商不仅有权要求延长工期,还有权要求业主赔偿费用,以弥补由此造成的额外损失。工程延误的损失由承包商承担;3、业主也有权对承包商实施误期违约罚款的延期由业主承担责任,而延期则由承包商承担责任。建设工程延误工期怎么赔偿1、最直接的就是工期索赔,起码要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话,需要有赶工措施费;2、若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费;3、若错过了最佳施工时期的话,要增加合理的施工措施费,如土方工程进入夏天的话,要考虑有雨季施工增加的措施费了;砼工程进入冬天的话,要考虑有冬施的费用了。总而言之,索赔主要是工期索赔和费用索赔,只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的
    2023-07-02
    202人看过
  • 每天工程延误的罚款是多少
    没有固定的数字,需要根据合同确定。一般以支付合同总金额的0.1%~0.5%为宜,上限一般不超过20%~30%。根据《建筑工程量清单计价规范》(GB500500-2013(09))的有关规定,合同工程延期的,除合同另有约定外,延期赔偿的最高金额为合同价款的5%。赔偿后,承包人不得免除本合同项下的任何责任和义务。二、法律依据:《建筑工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(09)9.13误期赔偿。承包人因承包工程延误,应当赔偿发包人因此遭受的损失,并按照合同约定向发包人支付延误赔偿金。即使承包人支付了误期赔偿金,也不能免除承包人按合同承担的任何责任和义务。9.13.2发包人和承包人应在合同中就延误赔偿达成一致,并规定每个日历日的赔偿金额。除合同另有约定外,误期赔偿的最高金额为合同价格的5%。延误赔偿应列入竣工结算文件,并从结算中扣除。9.13.3如果在工程竣工前,合同工程中的一个单位工
    2023-05-07
    105人看过
  • 关于工程延误的期限如何认定
    建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等
    2023-03-20
    428人看过
  • 工期延误超过合同约定
    在施工合同约定工期时,如果超出了合同工期,需要分不同的原因进行讨论,如果是发包方的原因,比如发包方场地协调出现问题,导致施工方迟迟不能进场施工,或者发包方提供施工材料,但材料却迟迟无法进场的,那么在这种情况下,一般都由发包方承担延期责任。如果是因为施工方的原因,比如设备、人员不到位,施工人员拖延严重等原因,导致超过工期的,则由施工方负责。此外,因为不可抗力的因素,即客观无法施工的情况,比如停电、政府原因或者天气原因导致的施工无法继续,由此产生的延期不应当由施工方负责,发包人不得据此要求施工方承担赔偿责任。需要提醒的是,在合同履行过程中,需要保留必要的各方协调、通知,催促等书面文件,比如当发包方提供的材料迟迟未入场时,或者出现大面积停电、冬季提前冻土无法施工时,施工方应当要求对上述事件的发生时间和期限进行记录,并交由发包方确认,以作为日后出现延期时可以免责的证据。合同施工时间怎么写根据《民法
    2023-07-04
    433人看过
  • 装修工程延误是否违反合同规定
    装修超期构成违约应满足以下几点:1、装修合同明确规定了交付期限。违约,顾名思义是违约的意思,所以前提必须有明确的协议;2、超期的原因不是业主的错,而是装修方的问题。装修超期一定是原因造成的,有些情况下是业主造成的。比如业主提供装修材料时,由于业主提供材料的时间延迟,无法按时装修。业主未按约定时间支付装修费用时,装修服务提供商延期装修不构成违约。装修超期多久可以起诉3-6个月。民事案件纠纷自立案之日起三到六个月内审结。装修如果没有正当理由延误工期,可以先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;如果装修合同中没有关于延误工期的赔偿,而延误工期给你实际造成了一些自己事先向装修公司声明过的延误工期将会给本人造成的损失情形的话,可以按实际损失主张赔偿,或者还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。《中华人民共和国民
    2023-07-05
    212人看过
  • 工期延误应急处理方案
    出现工期延误以后要工期延误的实际情况,如果是因为双方协商改变工程量、设计,而且双方同意工期顺延,或者是因为不可抗力导致的,那么双方不需要承担违约责任。如果因为消费者没有按期支付工程款从而导致的工期延误,这是消费者违约在先,消费者应当赔偿违约金。如果都不是以上情形,而是由于第三方公司自身原因导致不能按期完工,属于第三方公司违约,第三方公司应向消费者支付违约金。工期延误违约金怎么扣的工期延误违约金是实际损失的30%。法律规定,事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任,有约定损害赔偿的,依照约定;合同没有约定的,将适用普遍法下的赔偿条款的规定。发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费,明确每日应赔额度。除合同另有约定外,误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件,可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前
    2023-07-01
    65人看过
  • 什么是工程延误
    一、工程进度推迟:工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期,其责任和处理方法不同。(1)工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长,称之为工程延误。由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担,包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。同时,由于工程延误所造成的工期延长,承包商还要向业主支付误期损失补偿费。工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。(2)工程延期。由于承包商以外的原因造成施工期的延长,称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期,所延长的时间属于合同工期的一部分,即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。可能导致工期延期的原因有工程量增加,未按时间向承包商提供图样,恶劣的气候条件,业主的干扰和阻碍等。判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断,工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很
    2023-06-15
    416人看过
  • 工程延误损失计算
    1。总成本使用:相对简单,基本思路是:按照现行的计价规定计算索赔价值,另外,还可以按照固定的总价合同折算成成本加报酬合同,即索赔价值是以承包人的额外成本加上管理费、利润、税金,等;采用总成本法计算索赔价值时应满足以下条件:①合同执行过程中总成本计算准确,工程造价计算符合现行计价规定,费用分摊方法和分摊依据合理;实际费用应与索赔报价内容一致;②承包商的索赔报价合理,反映实际情况;③成本损失或干扰事件的责任与承包商无关。2。分项法:根据每一个干扰事件或每一类干扰事件造成的每一费用项目的损失计算索赔价值的方法。特点:比前者更复杂,能反映实际情况,为索赔报告的进一步分析提供依据,应用广泛。三。因子分析法:又称链代换法,根据客观经济关系,将各指标分解为若干因子和指标。权利要求依据:1。双方的通信、各种会议和会谈记录。2。招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各类签字记录、批准的施工进度计划
    2023-05-07
    63人看过
  • 延期支付工程款法律规定
    根据《民法典》第八百零七条的规定,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。所以,如果发包人延期支付工程价款,按照法律规定,承包人可以进行催告或者将该工程折价或者申请法院依法拍卖。一、建筑工程索赔的分类方式存在哪些建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。1、按索赔当事人分类:承包人与发包人之间索赔,承包人与分包人之间索赔,承包人与供货人之间索赔,承包人与保险人之间索赔。2、按索赔事件的影响分类:工期延误索赔,不可预见的外部障碍或条件索赔,工
    2023-03-17
    246人看过
  • 施工合同工期延误违约金规定包含什么内容?
    一般是包含以下四个内容:1、违约责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定,对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款:“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的,违约方需赔偿守约方违约金人民币元,该违约金不足以弥补守约方实际损失的,违约方应赔偿守约方所有实际损失。3、损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。4、违约金当
    2023-04-18
    365人看过
换一批
#执行
北京
律师推荐
    展开

    强制执行是指人民法院的执行组织依照法律规定的程序和方式,运用国家的强制力量,在负有义务的一方当事人拒不履行义务时,强制其履行义务,从而实现生效法律文书内容。... 更多>

    #强制执行
    相关咨询
    • 工程延误是不是工程延期
      浙江在线咨询 2022-10-18
      不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。
    • 工地合同给延误一周才完成工程延误罚金是如何规定
      台湾在线咨询 2022-06-19
      关于工期延误的违约责任,法律没有具体规定但是,可以根据以下方法加以确定: 1、合同中有约定的,按合同约定的违约金计算; 2、合同没有约定的,按照因延期交付而给业造成的损失计算违约金; 3、如果合同约定的违约金明显高于业主的实际损失,可要求法院适量降低约定的违约金
    • 交通工程延误工期是怎么处理的
      浙江在线咨询 2023-01-26
      交通工程延误工期可以协商或支付违约金。 一方不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务的,应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失的责任。价款的支付:一方不支付价款或者报酬的,另一方可以要求其支付价款或者报酬。 通常会约定一种“滞纳金”,主要是针对迟延履行合同义务时,进行违约责任">违约责任追究。但是只有在一方严重违约,导致合同解除" >合同解除时,才承担此部分违约金。如果合同继续履行,一般参照“滞
    • 工程合同工期延误被告答辩书因雨期等延误了工期
      甘肃在线咨询 2022-11-01
      合同是否有关于延期的约定,答辩状说明延期的是由,最好委托律师代写。
    • 那么请问工程延期与工程延误一样吗?
      河南在线咨询 2023-05-19
      不一样。 1.工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期,而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。 2.工程延误——损失由承包单位承担。同时,业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。 延期和延误是相当的,是指对承包商而言相当于业主的说法的,即对于承包商来讲,属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延期;属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长,这种就叫工程延误。