如何写建筑工程质量起诉书？-法师兄

如何写建筑工程质量起诉书？

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-04 04:50:25 498 人看过

建筑工程质量起诉书

原告：某某市某某有限公司

法定代表人：申某某经理

被告：某某市建筑工程三公司某某分公司

法定代表人：尤某某经理

诉讼请求

1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;

2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);

3、诉讼费等由被告承担;

事实与理由

二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然未在此约定的期限内完工，也没有正式交工验收，有关工程图纸仍然未予交付。无奈之下，原告于2005年5月19日点火试车，至此被告又延期60日，被告应按照约定交付工程图纸并支付违约金60万元;试运行过程中，原告发现该工程存在严重的质量问题，但被告也不按照合同约定尽维修责任，导致原告产出废品损失439732.10元，工程维修损失124013.67元，停产损失1143320元，共计损失1707065.77元。另外，该工程还存在偷工减料、漏建少建以及内在的严重质量问题，致使工程多处出现塌方和裂纹，给原告造成巨大经济损失。为此，原告请求法院委托有关部门按照国家对该类工程施工的规范要求进行鉴定，其损失另行计算。

综述：被告不讲诚信，一再违反合同，是严重的违约行为，应当承担违约责任，造成原告的损失也应予以赔偿。为保护原告的合法权益不受侵犯，特向人民法院提起诉讼，请求依法判决。

此致

某某县人民法院

具状人：某某市某某有限公司

二00八年某某月二十三日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

房地产开发
建筑设计单位不按照建筑工程质量如何处罚

建筑设计单位不按照建筑工程质量的处罚如下：依法责令改正，造成工程质量事故的责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得并处罚款，构成犯罪的依法追究刑事责任。一、房地产开发企业资质的法律责任是什么房地产开发企业资质的法律责任：房地产开发企业应当按照规定申请核定企业资质等级，未取得房地产开发资质等级证书的企业不得从事房地产开发经营业务。企业未取得资质证书或超越资质等级从事房地产开发经营的，由县级以上地方人民政府房地产开发主管部门责令限期改正并处罚款，情节严重的吊销营业执照。二、工程质量不合格的后果有哪些工程质量不合格的后果如下：1、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。2、施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下

2023-06-28

277人看过
工程施工
建筑地基基础工程质量如何验收？

一、建筑地基基础工程质量如何验收？现在执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》应仍是GB50202—2002，因《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011，自2012年8月1日起实施。地基和基础是两种概念。基础：老话说的下“地基”就是专业上说的基础了。概念：基础【fondation】指建筑底部与地基接触的承重构件，它的作用是把建筑上部的荷载传给地基。因此地基必须坚固、稳定而可靠。工程结构物地面以下的部分结构构件，用来将上部结构荷载传给地基，是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成部分。粗浅的理解就是埋在地下的非建筑主体（如地车库、人防工程等）部分的结构地基：是指承载建筑物压力的建筑物以下的部分（如垫层以下的土，非专业的可以理解为基础以下的部分）。概念：地基是指建筑物下面支承基础的土体或岩体。作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。地基有天然地基和人工地基两类

2023-04-17

73人看过
业主
如何解决建筑节能工程质量问题

1、对政府的责任进行强化，促进建筑工程中节能工作的健康发展在我国目前条件下，建筑节能工作首先必须依靠政府行为强制推行。政府建设主管部门是整个建筑工程节能工程管理体系中的主导者，必须要对自身的责任进行强化。在管理建筑节能工作的过程中，应该对各种建筑节能的法律法规及标准等加速进行配套完善、积极推进落实。2、对业主建设行为加以规范，提高建筑节能工程管理水平建设单位即业主作为建设工程中节能工程的投资者与组织者，是整个建筑节能工程实施的主要参与人员，同时也是建筑节能工程中的重要责任主体之一。在对建筑节能工程进行施工前，建设单位应该对施工图纸会审与设计技术交底专题会议加以组织，对业主的建设行为进行规划。在规划的过程中应该由专业人员对设计意图和关键部位及工艺的具体要求进行认真讲解，一旦规划完成后，建设单位必须要做好认真管理，严格按照规范和要求进行，不能对节能工程的设计文件擅自进行修改，施工单位的建筑材料

2023-02-18

165人看过
保证
如何写建设工程质量保证金返还申请书

如何填写工程质量保证金退还申请书工程质量保证金退还申请书。在工程保修期内，不存在因质量问题引起的投诉。保修期已满，现申请退还质量保证金。希望贵公司领导批准！房地产建筑安装工程有限公司2011年6月24日《建设工程质量保证金管理办法》第十一条发包人收到承包人退还保证金的申请后，应当按照约定与承包人核实14天内签订合同。如无异议，发包人应按约定将押金退还承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14日内将保证金返还承包人。逾期不退还定金的，用人单位应当依法承担违约责任。发包人在收到承包人退押金申请后14日内未答复，经催告后14日内仍未答复的，视为同意承包人退押金申请。什么是工程质量保证金工程质量保证金，又称建设工程信用保证金，是指建设单位在依法签订建设工程合同前，为保证工程质量而向建设单位提前交付的资金施工单位的要求。政府投资的全部或部分建设项目，建设单位应当按照工程价款结

2023-05-07

455人看过

民事诉讼证据
对于工程质量鉴定书如何写？

工程质量验收是对于一个工程的最终肯定，在工程施工时，严格按照施工标准以及工程质量验收标准来进行。工程质量鉴定书则是鉴定完后，向有关部门进行申报的一项重要步骤，而对于工程质量鉴定书很多人不是很清楚，那么工程质量鉴定书如何写。工程质量鉴定书如何写申请人：有限公司住所：法定代表人：申请事项：请求人民法院委托鉴定机构对被申请人负责施工的“”项目工程进行工程量、工程质量鉴定。事实和理由：年月日，申请人与被申请人签订《建设工程施工合同》，约定工程内容为“”，双方同时约定该工程整体质量标准为优良工程。年月日申请人明确表示双方签订的《建设工程施工合同》施工内容没有完工，仅同意被申请人的中间工程验收事宜，并由被申请人另行申报;有资质的第三方“有限公司”进行航道扫海测量测绘，被申请人对此并无异议，期间又遇台风，于年月日测量结果为：航道内共有浅点个，浅点面积㎡，根本无法达到《建设工程施工合同》约定的验收标准;且

2023-06-04

261人看过
业主
工程质量责任合同如何书写

一、工程质量责任合同如何书写甲方：乙方（施工责任方）：甲方承建之xxxx，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行，然后最后签字盖章。1、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程；2、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的-％为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳；二、组织领导1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工；2、乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3、乙方必须指定专职

2023-06-07

486人看过
工资
建筑工程资质如何申请

第一、对公司的要求：1、办资质你得有一个公司且注册资金得符合你想办资质的要求，经营范围也得达到2、你注册的区域是哪里的？如果是施工资质一般是在你公司所在地区建委，当然也有市建委审批的（这里说明一下因为我不知道你是哪里的，我所说的内容是上海的政策，因为我是上海的）。3、人员：一般资质就是要建建师，工程师，助工，经济员，财务负责人，技术负责人，法人，经营负责人，等这些人员齐备，（每项资质对人员数量不一样）4、公司的材料：执照、代码证、公章、设备等公司基本材料第二、审批流程：按建委的要求做所有的材料，人员都准备好，装订好材料报送建委，建委受理后大概15个工作日出结果，结果无非就两个，同意，不同意，同意的话，20个工作日出资质证书，不同意：你就看他们出专家评审意见，再把材料拿过来重新做再走一个流程，如果被出来材料有严重问题的话，估计一年内就不允许申报资质了。建筑工程资质申请答疑网友提问：关于建筑工

2023-08-18

453人看过
不可抗力
投诉济南市建筑工程质量案件该如何处理？

质量是工程存在的根本，一个无质量保证的过程是没有存在的价值的，反而还会对他人的生命造成威胁。虽然国家对某一工程质量会做出一个大致的规范，但具体适用还需结合当地情形。建筑房屋是诸多工程中的一项，在济南市建筑工程质量案件应该如何审理?济南市房屋建筑工程施工质量投诉处理暂行规定一、投诉处理暂行规定制定的政策依据是什么?《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《信访条例》(国务院令第431号)、《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部令第80号)二、工程质量投诉的定义是什么?工程质量投诉是指公民、法人和其他组织(以下简称投诉人)，通过信函、电话、来访等形式按规定的程序向城乡建设主管部门或投诉处理机构反映房屋建筑工程施工质量缺陷，并请求协调、督促和依法处理的行为。三、投诉处理的程序是什么?投诉人在工程建设过程中或质量保修期内发现工程存在施工质量缺陷时，可与工程建设单位(开发商)先行联系，协商处理

2023-06-03

483人看过

安全责任
建房质量安全责任书如何书写？

甲方：姓名性别年龄民族电话住址：乙方：姓名性别年龄民族电话住址：甲方因孩子即将结婚需建新房，由于甲方原宅基地向阳度的原因须占用乙方公出路少许，现经甲乙双方商磋，达成以下建房协议。1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路：北米，南米，西米(详见后附示意图)。2、甲方同意给乙方带来的占用公出路出入不便一次性补偿金人民币圆整。3、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有权永远归属乙方、使用权永远归属甲方。4、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切权属归乙方，但乙方不得要求甲方拆除该建房。5、甲乙双方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或规划等相关事项，房屋补偿归甲方，土地补偿归乙方。6、此协议电脑打印一式两份，甲乙各持一份，均有同等效果。7、此协议有不尽之处甲乙双方可另作补充。甲方：(签字盖章)乙方：(签字盖章)中人：(签字盖章)__年月日-----------

2023-04-16

489人看过
房地产开发
《建筑工程质量认定书》获得的条件

《建筑工程质量认定书》应由质检部门出具。《城市房地产开发管理暂行办法》规定，房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向主管部门提出综合验收申请，主管部门应当在收到申请后一个月内组织有关部门进行综合验收。综合验收不合格的，不准交付使用。综合验收应当包括以下内容：1、规划要求是否落实；2、配套建设的基础设施和公共服务设施是否建设完毕；3、单项工程质量验收手续是否完备；4、拆迁补偿款安置方案是否落实；5、物业管理是否落实；6、其他。一、如何认定建筑工程质量合格？按照验收规范要求，各检验批检验合格。分项工程监理验收合格。单位与分部工程监理单位组织了初验，并且核查竣工资料后。业主组织竣工验收，验收后将存在的质量问题形成验收报告。经施工单位整改完成后并经监理整改复查后即可交付使用。此过程就可以认定工程质量合格。二、工程质量问题的处理方式是什么？1、当施工引起的质量问题尚处于萌芽状态时，应及时制止，并要

2023-03-26

126人看过
法律综合知识
如何判断建筑工程的质量标准等级

一、如何判断建筑工程的质量标准等级建筑工程质量等级划分标准有四点，分别是：1．分项工程质量等级评定。分项工程评分值不于75分者为合格；小于75分者为不合格；机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分为合格，小于90分者为不合格；2．分部工程质量等级评定。所属各分项工程全部合格，则该分部工程评为合格；所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格；3．单位工程质量等级评定。所属各分部工程全部合格，则该单位工程评为合格；所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格；4．合同段和建设项目质量等级评定。合同段和建设项目所含单位工程全部合格，其工程质量等级为合格；所属任一单位工程不合格，则合同段和建设项目为不合格。二、建筑工程是否允许私人承包个人不可以承包建筑工程。承包建筑工程必须满足两个条件：1．具有企业法人资格，也就是承包建筑工程的是一个单位而非个人。2．具有从事建筑行业的资质。《建筑法

2023-06-04

234人看过
工程监理
建筑工程质量事故责任如何判定呢

（一）凡出现下列问题之一者为质量问题1、直接经济损失在一万元以下的；2、不影响使用功能和工程结构安全，但造成永久性质量缺陷的问题。（二）凡存在下列条件之二者为一般质量事故1、直接经济损失在一万元（含一万元）以上，不足五万元的；2、影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的。（三）凡出现下列条件之一者为严重质量事故1、直接经济损失在五万元（含五万元）以上，不满十万元的；2、严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的；3、事故性质恶劣或造成二人以下重伤的。一、工程质量的行政责任有哪些工程质量管理主体违反工程质量管理法律法规规定应承担的行政法律责任。主要形式有责令改正、罚款、责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书等，具体情形如建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的、迫使承包方以低于成本的价格竞标的；施工单位不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的；勘察单位

2023-02-25

430人看过

违约金
工程质量问题起诉书应该怎么写？

工程质量问题起诉书原告：**市**溶剂有限公司法定代表人：申**经理被告：**市建筑工程三公司**分公司法定代表人：尤**经理诉讼请求1、请求判决被告向原告交付全部工程图纸等资料及支付逾期交工的违约金60万元;2、请求判决被告向原告赔偿违约造成的经济损失1707065.77元(并对其所承建工程进行鉴定后确定实际损失额);3、诉讼费等由被告承担;事实与理由二00四年二月二十五日，原告与被告签定《建筑工程施工合同书》约定：由被告为原告提供符合国家规范的节能环保石灰窑的全部工程图纸并承建该工程，合同工期从2004年3月15日至2004年9月15日，但被告未能在合同工期内按约交工和交付工程的相关图纸，2005年1月29日，双方又签定一份《工程进度协议》约定：“土建以及安装工程未完部分，自2005年2月14日至2005年3月20日全部完工试车。如不能按时完工，每延误一天工期罚乙方一万元”。但被告仍然

2023-06-04

332人看过
法律综合知识
如何避免建筑工程质量纠纷的发生

一、如何避免建筑工程质量纠纷的发生为了避免未来出现质量纠纷时，在签合同时可以详细地把质量要求写进合同附件。如：卧室、厨房、卫生间的装修标准、等级；建材配备清单、等级；屋内设备清单；水、电、气、管线通畅；门、窗、家具瑕疵；房屋抗震等级等质量要求都应涉及到。合同中还可以规定房屋的保质期、附属设备保持期等。在发生质量问题时的处理办法，特别是责任范围及赔偿额度的确定，必要时可在补充条款中明确。同时还要与发展商确定工程质量问题的鉴定单位，鉴定应具有相应的资质，对鉴定意见的公正性确切保证。有必要在合同中规定，交付房屋的质量必须达到《住宅使用说明书》和《质量保证书》列明的标准，否则发展商就要向购房者赔偿。二、建设工程质量要求是如何规定的建设工程质量要求的规定：1．建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。2．建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。3．参加工程施工质量验收的各方人员应具备

2023-07-04

218人看过