商铺买卖合同标准格式
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-04 08:43:29 100 人看过

第一条买受人所购房屋的基本情况

买受人购买的房屋(以下简称该房屋,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)幢座单元层号房。

第二条计价方式与价款

出卖人与买受人约定按下述第___种方式计算该房屋价款:

第三条付款方式及期限

第四条交付期限

第五条交接

房屋达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。

第六条产权登记

第七条买受人的房屋仅作使用,买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

如何签订商铺买卖合同

1、合同中明确约定公摊的面积。购房者在购买商铺的同时,有必要让开发商在购房合同中约定好当商铺公摊面积过大或过小时的解决之道,这样购房者在购买商业物业中,遇到诸如商铺公摊问题时,不至于陷入被动。只有事先约定严密详尽,才能在前述情况出现时顺利维权。

2、明确约定交房的期限。在签订商铺买卖合同时应就交房期限做严格的规定,并约定一旦逾期交房时,开发商除了承担延期交房的违约金外还应当承担购房者的租金损失。

3、明确注意物业管理问题。相对于住宅而言,商用物业(尤其是商铺)因经营业态各异,物业的属性呈现多样性,因此商用物业(尤其是商铺)单独成立业主委员会的可能性很少、难度较大。购房者在购买商铺时极易忽略的环节。因此购房者在购置商铺时,不要轻易和开发商签定物业管理合同。

4、注意相邻权的问题。在物业日常的经营活动中,有关商铺相邻权的纷争也时有发生。购房者在购置商铺之前,应了解整个物业的整体规划,做到宜细不宜粗,明确好物业的通风、采光、通行以及物业的建筑布局走向等,以避免日后商铺在经营上带来的不必要的纷争。

5、明确约定商铺的交房条件。商业物业的房产条件对投资商的招商以及经营者日后的经营都相当重要。在签订商铺时应特别约定物业的平面格局、楼板承重、停车位、消防、广告位、客货梯、出入口、通透性、展示面、柱距、层高以及配套设施等条件,并在交房时特别予以注意验收。

大部分人购买商铺都是出于投资的目的,自然就比较看重商铺在日后能够为自己带来的收益,若是选择购买的商铺周围居住的人比较少,商圈也没有发展起来,那么后期的投资可能收益不大。除此之外,购买的商铺一般产权只有40年或者50年,但若是被征收开发的话,那对商铺所有人的补偿将是普通民宅的3倍。

《民法典》第四百九十条当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月19日 21:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多商铺买卖相关文章
  • 商铺买卖合同面积差异
    商铺买卖合同中,实际面积超过合同约定面积,应属于开发商的违约行为,但具体的处理方式要视买卖合同中的具体约定,一般而言,允许房屋的实测面积与合同约定面积存在一定的合理误差,在合理误差比内的,由双方进行结算,多退少补,超过合理误差范围的,一般是3%。如属于面积增加的,超过合理误差范围的增加部分由开发商自己承担,如属于面积减少的,超过合理误差范围的减少部分,由开发商双倍退还房价款。一、合同违约的类型有哪些1、实际违约一方违反合同,以致严重影响订立合同所期望的经济利益,在合同约定的期限没有履行合同,在被允许推迟履行的合理期限内仍未履行,另一方面可解除合同。实际违约制度作为允许和限定债权人在债务人违约的情况下解除合同的重要规则,是维护合同纪律、保护交易安全的重要措施,其适用范围应具有普遍性。主要有下列表现形式:(1)拒绝履行:债务人对债权人表示不履行合同;这种表示一般为明示的,也可以是默示的。(2)
    2023-02-28
    222人看过
  • 商铺买卖合同怎样拟定
    商铺买卖合同的写法:1、写清楚买卖双方的情况,包括买卖双方姓名、现住址及身份证号码等;2、主体内容应写明买方同意购买卖方拥有的商铺具体地址、建筑面积、交易价格、交易日期以及税费等;3、注明本合同至鉴定之日起生效,买卖双方共同遵守;4、买卖双方及见证人签字摁手印,后写明日期。在进行买卖商铺时,应当注意以下事项:业主要注意客户的购买能力、付款方式、首付款与尾款间隔时间、支付订金后的违约责任及违约罚则。客户要注意产权、商铺本身结构、配套。一、二手房交易首期款资金监管1、买卖双方签订《房屋买卖合同》,买卖双方共同提出办理交易资金监管服务需求;2、银行审核买卖双方的资质,并与买方签署贷款相关合同;3、评估该套房产,根据评估报告确定首付款金额;4、买方支付首付款,款项直接进入资金监管账户中,由银行监管。同时买卖双方签订《买卖双方资金监管协议》;5、买卖双方办理缴纳税费、过户手续;6、办理完过户手续后,
    2023-04-07
    110人看过
  • 商铺买卖合同正规版本
    第一条买受人所购房屋的基本情况买受人购买的房屋(以下简称该房屋,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)幢座单元层号房。第二条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第___种方式计算该房屋价款:第三条付款方式及期限第四条交付期限第五条交接房屋达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。第六条产权登记第七条买受人的房屋仅作使用,买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。一、民法典规定商品房买卖合同有什么内容房屋买卖合同作为一种特殊的买卖合同,它是指出卖人将房屋交付并转移所有权与买受人,买受人支付价款的合同。正式房屋买卖合
    2023-02-15
    471人看过
  • 商铺买卖合同能否诉讼
    法律综合知识
    在面对相关纠纷时,当事人可行使诉讼途径。就买卖合同引发的纷争,当事人得以依法向人民法院提出诉讼请求,以督促对方履行尚未执行的行为义务。然而,若合约双方签署了具备法律效力的仲裁条款,则此时由人民法院裁定并无管辖权,当事人须转而向所约定的仲裁地点递交仲裁申请。按照我国现行的法律规定,诉讼作为解决争议的合法手段之一,当事人可借助此种方式来维护自身权益。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法。
    2024-08-16
    147人看过
  • 店铺转让合同格式
    转让方(甲方):身份证号:顶让方(乙方):身份证号:房东(丙方):身份证号:甲、乙、丙三方经友好协商,就店铺转让事宜达成以下协议:一、丙方同意甲方将自己位于街(路)号的店铺(原为:)转让给乙方使用,建筑面积为平方米;并保证乙方同等享有甲方在原有房屋租赁合同中所享有的权利与义务。二、该店铺的所有权证号码为,产权人为丙。丙方与甲方签订了租赁合同,租期到年月日止,月租为元人民币。店铺交给乙方后,乙方同意代替甲向丙方履行该租赁合同,每月交纳租金及该合同约定由甲方交纳的水电费等各项费用,该合同期满后由乙方领回甲交纳的押金,该押金归乙方所有。三、店铺现有装修、装饰、设备(包括附件二)在甲方收到乙方转让金后全部无偿归乙方使用,租赁期满后不动产归丙方所有,动产无偿归乙方(动产与不动产的划分按租赁合同执行)。四、乙方在年月日前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写元,上述费用已包括甲方交给丙方再转付
    2023-04-23
    376人看过
  • 最新商铺转租合同格式是什么?
    房屋出租在实践中很常见,转租也是承租人经常发生的行为。那么,在商铺转租中,双方的转租合同应该包含哪些内容呢?商铺转租合同有哪些必备条款?商铺转租合同转租方(简称甲方):承租方(简称乙方):甲、乙双方在征得出租人书面同意后,双方在平等互利的基础上,经友好协商,一致订立本合同如下,以资共同遵守。一.商铺地址:甲方将其租赁的位于市区路号的商铺在良好状态下,转租部分给乙方用于使用。二.商铺面积:转租该商铺的使用面积约为平方米。三.租赁期限:租赁期自年月日起至年月日止,甲方应于年月日以前将商铺腾空交给乙方使用。装修免租期:从年月日起至年月日止为乙方免房租之装修期。四.租金:1.数额:甲乙双方议定每月租金为人民币整,后年租金由甲、乙双方根据市场价另行协商确定,应付租金由乙方以现金形式交付给甲方。2.支付方式:租金按为壹期支付,首期租金由乙方于本合同签定时一次付清;以后每期租金于每期开始前提前缴纳,先付
    2023-04-13
    407人看过
  • 上海式船舶买卖标准合同
    为积极有效贯彻落实国务院及上海市相关文件精神,更好地执行《船舶交易管理规定》的相关要求,完成全国船舶交易信息平台项目的既有内容,建设示范性船舶交易市场,规范船舶交易行为,保护交易双方的合法权益,上海航交所成立了船舶买卖标准合同项目小组,组织专家历时半年编制了船舶买卖标准合同。日前该合同已在中华航运网、中华船舶交易网和中国船东协会网站上进行公示,公示期间未收到任何异议,即将择期发布。该合同编制期间在上海、北京等地听取了多位航运界、法律界专家的专业意见,使其紧密贴合国内船舶买卖的现状,既有中国特色又与国际接轨,具有较强的指导性、适用性和可操作性,能够切实保护船舶交易双方的合法权益,规范船舶交易行为,推动上海国际航运中心软环境建设,强化航运软实力,突显上海乃至中国在制定标准化、格式化船舶买卖合同中的话语权,有望成为继挪威格式、新加坡格式合同后被业界广为认可的上海格式船舶买卖合同。
    2023-06-09
    469人看过
  • 买卖合同商品质量标准
    一、买卖合同商品质量标准质量要求,是指出卖人出卖的物品经双方约定,必须要达到的技术等级,如国际认证标准、国家标准、部门标准、行业标准等要求,或者符合产品质量法规定的其他标准,出卖人出卖的物品达不到合同约定的质量要求,应视为违约行为,应承担违约责任。1、出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的,交付的标的物应当符合该说明书的要求。2、合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。3、质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的标准履行。4、对出卖人出卖不符合质量要求的物品的处置办法,该条规定“质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。违约责任没有约定或者约定不明确,受损害方根据标的的性质以及损失的大
    2023-05-06
    414人看过
  • 商铺买卖合同的书写规范
    商铺买卖合同可以写明:1、买卖双方的情况,包括买卖双方姓名、现住址及身份证号码等;2、主体内容应写明买方同意购买卖方拥有的商铺具体地址、建筑面积、交易价格、交易日期以及税费等;3、注明本合同至鉴定之日起生效,买卖双方共同遵守;4、买卖双方及见证人签字摁手印,后写明日期。电子版商铺买卖合同简约版<p>出卖人(甲方):</p><p>身份证号码:</p><p>买受人(乙方):</p><p>身份证号码:</p><p>甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。</p><p>一、甲方自愿将其位于的房屋(建筑面积_________平方米,地下室建筑面积平方米以人民币元(大写:人民币)的价款出售给乙方。</p><p>二、乙方支付甲方合同保证定金  万元。如甲方解除本合同,双倍返还定金;如乙方解除本合同,甲方不予退还定金。</p><p>三、甲方于
    2023-07-06
    247人看过
  • 商铺买卖备案合同的效力
    一、购房合同备案效力是怎样的购房合同备案并不是合同生效的要件,未经办理登记备案手续的,不影响购房合同的成立,但是购房合同备案之后,合同能够产生对抗善意第三人的效力。这就是说,如果购房者和开发商签订了购房合同后,开发商又擅自转移给他方时,消费者可用登记备案的购房合同对抗开发商的转让行为,可以依法请求法院裁定其行为无效。二、购房合同的备案流程是怎样的如今购房合同都是实行网上备案。其中购房合同备案的具体流程如下:1、首先,商品房网上签约从2021年开始,所有买卖合同统一网上签订,网签之前一般先进性草签,确定合同内容无误,并且没有异议之后,再进行网上签约。2、相关部门审核后取备案号商品房网上签订后,开发商进行合同备案,经相关部门审核后取得备案号。3、打印出合同文本,买卖双方签字盖章,各持应拿的份数合同签约完毕后,经房地产管理部门审核会返回一个06开始的9位数备案号,说明合同已经备案成功。三、购房合
    2023-03-04
    487人看过
  • 商铺的买卖合同是预售吗
    并不完全如此。商品房预售合同以及商品房买卖合同在许多方面存在显著差异:首先,我们来看两者所涉及的标的物类型各异。商品房预售合同所涉及的是尚处在施工阶段的房屋,由于其特殊性质,存在着诸多待发现的未知因素。而商品房买卖合同所涉及的标的物相比之下具有更为复杂的法律形态,既可能包括已经完工的房屋,也可能涵盖了仍在修建之中的建筑,同时也包含了建筑物及其小区公共设施、设备的所有权或者使用权等多重法律关系。其次,这两种合同在履行周期上亦有着很大的区别。商品房预售合同的履行周期相对较长,在合同订立之后至房屋竣工之前,可能会遭遇众多的突发状况对房屋竣工产生影响,因此购买者在此期间承受着一定程度的风险。相较而言,商品房买卖合同的履行周期则较为短暂,通常在合同成立之后,卖方即需承担起交付买卖标的物并转移所有权的责任。最后,我们来谈谈这两个概念之间的区别。商品房预售合同是指由商品房预售方与预购方共同协商达成的协议
    2024-04-26
    118人看过
  • 商铺买卖合同书如何作废
    商铺出售合同是商铺出售过程里关于权利与义务的合同。购买商铺前应向房屋所在区的房产交易中心查询所购房屋的权属状况,严格审核开发商是否具备土地开发到房产销售的一切证照,包括是否抵押、是否受司法限制、了解商铺的权限等问题。中文名商铺买卖合同外文名Shopsalescontracts商铺买卖合同版本首先写买方和卖方的个人信息(个人写明姓名、性别、身份证号),买方与卖方就下列事项达成协议如下(也可以写为:买方与卖方经过协商一致,签订本合同);然后写明商铺的位置、商铺的产权证明、商铺面积、价款、付款方式、违约责任等条款;最后由买方和卖方签字或者盖章。《中华人民共和国民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
    2023-07-02
    379人看过
  • 买卖商铺合同纠纷怎么办
    一、买卖商铺合同纠纷怎么办涉及购房合同纠纷解决途径之四:洽商、调停、仲裁及法律诉讼1.洽商:依据合同当事人之间真诚且和睦相处的原则,通过积极协商以妥善化解矛盾,此乃最理想的策略;2.调停:若合同当事人无法就争议达成共识,则可请求相关机构进行调停。例如,倘若一方或双方为国企性质,便可申请上级部门介入调停。上级部门须在公正公平的立场上明辨是非,以调解为主,避免过度干涉行政事务;参与者还可以选择申请合同监管机构、仲裁协会、法庭等协商解决问题;3.仲裁:若合同当事人无法自行协商并达成一致意见,并且诸位拒绝接受调解服务,可依照合同中所预设的仲裁条款或者双方在争议爆发后达成的仲裁协议,向相应的仲裁机构提出仲裁。仲裁过程由争议双方自主聘请专家进行,公正公开,权威可靠,具有较强的约束力;4.法律诉讼:若合同中未事先设定仲裁条款,且事前亦未对此达成任何仲裁协议,合同当事人可以依照约定将争议诉诸法院,寻求司法
    2024-02-29
    420人看过
  • 商铺买卖合同的签署技巧
    签订商铺买卖合同的方式:租房合同当事人基于平等自愿原则,依法订立以当事人基本个人信息、租金、租赁期限、租金支付方式、支付期限、收益归属、违约责任、解决争议的办法等内容的租赁合同,并签字或盖章后,合同成立生效。正规的商铺买卖合同详细版<p>出卖人:__________________________________</p><p>(以下简称甲方)本人法定代表人姓名:_____________</p><p>国籍:_____________________________________</p><p>身份证护照营业执照号:______________________</p><p>住址:____________________________________</p><p>联系电话:_________________________________</p><p>委托代理人:______________
    2023-07-15
    279人看过
换一批
#房屋买卖
北京
律师推荐
    展开

    商铺买卖是指买卖双方通过协商,将商铺产权转移给买方,买方支付相应的价款。 在商铺买卖中,需要注意相关政策和规定的限制,如城市规划、土地使用、房产登记等,以确保交易的合法性和安全性。同时,需要签订正式的买卖合同,明确双方的权利和义务,以及违约... 更多>

    #商铺买卖
    相关咨询
    • 小产权商铺买卖合同具体有哪些格式要求呢?
      湖北在线咨询 2022-08-13
      小产权房屋买卖合同要有的内容是: 1、合同双方当事人。买卖双方的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话,那么还包括委托代理人的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。 2、房屋的价格及付款时间约定。一般新建的商品房及预售的商品房都是按所买卖房屋的建筑面积来计算房屋的价格,即约定每平方米建筑面积的售价为多少元,然后用单价乘以建筑面积来计算房屋所需支付的价款。旧房的买卖有时就直接
    • 买卖商铺合同商铺的解除条件
      北京在线咨询 2022-08-04
      一)业主要注意四大的问题1.客户的购买能力首先了解客户是否能够全款购房,如果客户是贷款购房,客户资质是否有问题必须落实,以免签定购房合同之后贷款不能按时到位从而造成买房纠纷。2.付款方式购买商业用房付款方式通常有全款购房、贷款购房、分期付款购房三种形式,尽量要选择全款购房客户,其次是贷款购房,其中贷款购买商铺,目前最高可以贷5成,年限最高为10年;最后是分期付款,尽可能减小卖房所承担的风险。3.首
    • 商铺解除商品买卖合同
      新疆在线咨询 2023-05-28
      在房屋的买卖合同解除之后,那么会涉及到一些违约赔偿责任,这个一般会涉及到违约方来进行赔偿的,而且会按照合同中约定的金额来进行赔偿
    • 商铺买卖合同和商品房买卖合同一样吗
      江西在线咨询 2023-10-06
      不一样。商品房认购书是预约合同,即为将来订立商品房买卖合同为目的而签订的合同,属于前契约阶段合同商品房买卖合同是本约合同,是为商品房买卖这一目的确定权利义务的合同。一般认购合同是属于前期对买卖意向的约定,对双方的约束力有限。
    • 我要把商铺卖掉,商铺买卖合同要怎么写
      重庆在线咨询 2022-10-12
      出卖方:______,电话:______,身份证号码:______,地址:______。 买受方:______,电话:______,身份证号码:______,地址:______。 第一条店铺的基本情况 出卖方店铺(以下简称该店铺)坐落于___________;位于第___________层,共__________(套)(间),店铺结构为_________,建筑面积_________________