在履行施工合同过程中,最常见的争议是什么
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:22:27 387 人看过

施工合同的履行归根结底是三件事:工期、质量和价格,即工期要保证,质量要合格,价格要合理。如果这三点处理得好,就不会有大的纠纷。

1。施工期。延期施工的主要原因是:施工现场不合格交付,勘察不准确,地基处理复杂,施工设计变更频繁,业主资金短缺,工程资金不足,造成施工困难。派对慢下来了,关门了。在一些大型工程中,多个施工单位之间的衔接和配合可能不顺畅,造成工期延误。工期延误会带来一系列问题。首先是第三方的责任。如果项目是商品房,会涉及到交付给买受人的问题,如果延迟交付,会发生一系列索赔;如果部分项目停工(如土建),会影响后续工程,会造成材料质量、材料堆放保管费用的变化,等等。此时,施工方应做好以下工作:非施工方原因不能施工的,应及时致函相关方,提醒其采取相应措施,减少停工造成的损失;如因发包人未按时支付工程款等原因,需提前请律师共同分析停工是否有力措施,研究停工期间享有的权利,并决定致函承包人提出停工后复工的条件,并致函上下游单位说明工作情况。

2。质量问题。造成工程质量问题的原因很多,一般有以下几种:

(1)设计缺陷引起的质量问题。本工程设计由发包人委托设计单位完成,施工方执行,存在责任问题。施工方作为图纸的执行者对图纸进行审查,从施工合理性和安全性的角度指出设计缺陷。(2)施工作业本身存在的问题。隐蔽工程中经常出现施工作业本身的问题。如果以后发现,则明显滞后,这就要求施工方及时将已完成的隐蔽工程交付验收,以保证隐蔽工程质量检查的正确性,然后进行下道工序。施工方不能忽视施工组织方案,应根据具体工程的特点量身定做施工组织设计方案。(3)质量保证体系。质量保证体系实际上是由一整套文件组成的。比如施工现场的材料管理制度,一些重点、公共工程或对质量有特殊要求的工程,要求双方选择中立的实验室进行材料检验。除了选择这个中性实验室外,还要注意检测方法。这两种方法有很大的区别,即样品是在监理工程师的监督下提取并封存送检,还是由施工单位或材料单位封存送检,然后提交各方面的检验报告。因此,现场管理是一个严格科学的问题,应纳入质量保证体系并严格执行。此外,还有工程的验收和检验方法,应在质量保证体系中加以规定。

3。价格。价格纠纷实际上是解决纠纷。施工现场经常发生谈判和技术变更,但谈判和变更不一定导致合同价格的变更。工程价款的结算必须有证据支持。取证要求双方特别注意技术签证向经济签证的转换。工程签证工作中应注意以下问题:

(1)工程设计变更时,发包人必须书面通知施工方后组织实施。施工方无权擅自变更原工程设计方案,否则发包人有权不予批准设计变更调整工作量,追究施工方的违约责任。(2)施工方必须按施工合同约定的时间,向发包人或监理单位提交竣工工程量报告,并请其签字。发包人未按期支付进度款,双方未能就延期付款达成协议,致使工程无法施工的,施工方可以停止施工,发包人承担违约责任。因发包人原因造成停工的,施工方必须在合同约定的时间内书面致函发包人,并说明停工原因。

(3)所有工期延长必须由施工方以书面形式向业主提出。施工方应在延长工期发生后14天内,以书面形式向监理工程师报告延误工期。如果施工方在信中仅指出上述事实,提出延期工期,但未明确提出延期天数的,工期不能延期。现实中,由于设计变更、甲方材料供应不及时、甲方进度款支付不到位等原因,很多施工单位都向业主或监理公司提出了延长工期的要求,但并没有明确提出延长工期的要求工期,这往往导致法院在今后的诉讼过程中判决不延长工期,建筑公司将因此被处以高额逾期竣工罚款,施工方为此付出了沉重的代价,教训尤为深刻。(4)合同价格调整时,施工方应及时致函业主。在设计变更、政策性价格调整、工程造价管理机构价格调整等情况发生后14天内,施工方未在规定时间内书面通知发包方的,应将调整原因及金额书面通知发包方,用人单位有权不作调整。(5)工程竣工后,施工方应及时向发包人提交竣工验收报告,并要求发包人签收。施工方应注意竣工验收记录表中规定的竣工时间与实际竣工时间保持一致,避免在以后的诉讼中出现竣工时间约定不明确的问题,对施工方不利。工程竣工验收报告经发包人批准后28天内(或合同约定的其他时间),施工方应及时向发包人提交竣工结算报告。发包人拒绝签署竣工结算报告的,施工方可以公证提交。施工方未在约定时间内向发包方提交完整的竣工结算报告,发包方催交后14日内未提供的,发包方有权根据已有资料自行复核,责任由施工方承担。

4。认真签署补充协议或会议纪要。

补充协议或会议纪要是施工合同不可分割的组成部分。个别协议或纪要甚至对工期、质量标准、付款方式、结算方式、违约条款等合同条款作了重大修改。有时,往往是一个关键的补充协议或会议纪要,导致一个案件的胜负,这是非常重要的。在施工过程中,应发包人要求,需要达成补充协议、会议纪要或出具书面承诺书的,应严格按照施工方内部合同评审程序进行合同评审,并将相关函件送施工方综合部各部门审核后签字盖章,报施工方高层领导批准,最大限度地规避公司经营风险。注意法律文书的有效送达。

如果双方发生争议,任何细节都可能成为索赔的障碍

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月12日 02:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 常见的建筑工程施工合同
    目前我国的《建设工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款,由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布,主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成,并附有三个附件:《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。一、专用条款和通用条款冲突优先用哪个通用条款是根据法律、行政法规限定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款;专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规限定,结合具体工程事实上,经商量达到一致意见的条款,是对通用条款的具体化、增加或修改。合同履行中可否执行通用条款要根据专用条款的商定。如果专用条款无对通用条款的某一条款作出修改,则执行通用条款,否则按修改后的专用条款执行。二、电力施工合同的法律特征有什么?1、签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以
    2023-03-14
    444人看过
  • 施工合同履行过程的主要形式是什么
    法律咨询:施工合同履行过程中工程变更的主要形式是什么?律师回答:工程签证。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》第三十条国家实行建设工程监理制度。国务院可以规定强制监督的建设项目的范围。第三十一条受监理的建设工程,由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位进行监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面监理合同。第三十二条建设工程监理应当依照法律、行政法规、有关技术标准、设计文件和建设工程合同的规定,代表建设单位对承包人的工程质量、工期和建设资金使用情况进行监督。项目监理人认为工程建设不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求施工企业改正。项目监理发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当向建设单位报告,要求设计单位改正。第三十三条建设工程监理实施前,建设单位应当将受委托的工程监理单位、监理内容和监理权限书面通知被监理施工企业。第三十四条工程监理单位应当
    2023-05-07
    130人看过
  • 承揽合同在履行过程中
    合同履行地应为合同规定义务履行的地点。加工承揽合同主要是以承揽方按照定作方的特定要求完成加工生产任务为履约内容的,承揽方履约又是以使用自己的设备、技术,人力为前提条件的。因此,加工承揽方所在地应为合同规定义务履行的地点,即合同履行地。一、股东权益纠纷的管辖规定是什么?1、因合同纠纷提起的诉讼,如果合同没有实际履行,当事人双方住所地又都不在合同约定的履行地的,应由被告住所地人民法院管辖。2、购销合同的双方当事人在合同中对交货地点有约定的,以约定的交货地点为合同履行地;没有约定的,依交货方式确定合同履行地:采用送货方式的,以货物送达地为合同履行地;采用自提方式的,以提货地为合同履行地;代办托运或按木材、煤炭送货办法送货的,以货物发运地为合同履行地。购销合同的实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的,以实际履行地点为合同履行地。3、加工承揽合同,以加工行为地为合同履行地,但合同中对履行地有约定
    2023-03-07
    406人看过
  • 建设工程施工合同的特征,合同中常见的陷阱
    一、建设工程施工合同的特征建设工程施工合同的特征如下:1.合同标的的特殊性。施工合同的标的是建筑产品、而建筑产品和其他产品相比具有固定性、形体庞大、生产的流动性、单件性、生产周期长等特点。2.合同的内容繁杂。由于施工合同标的的特殊性,合同涉及的方面多,涉及到多种主体以及他们之间的法律、经济关系,这些方面和关系都要求施工合同内容尽量详细,导致了施工合同内容的繁杂。3.合同履行期限长。由于工程建设的工期一般较长,再加上必要的施工准备时间和办理竣工结算及保修期的时间。决定了施工合同的履行期限具有长期性。4.合同监督严格。由于施工合同的履行对国家的经济发展、人民的工作和生活都有重大的影响,国家对施工合同实施非常严格的监督。二、建设工程施工合同中常见的陷阱建设工程施工合同中常见的陷阱有以下几个方面:1.陷阱一:显失公平的工程价款支付方式2.陷阱二:消极的沉默3.陷阱三:模糊的竣工验收程序。4.陷阱四
    2023-05-03
    79人看过
  • 在合同履行过程中存在欺诈的
    一、合同存在欺诈如何处理有欺诈行为的合同,被欺诈的合同当事人可以向法院或者仲裁机构请求撤销合同。根据法律规定,第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。《中华人民共和国民法典》第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。二、合同履行中的欺诈行为有:(一)虚假的质量欺诈行为;(二)虚假的商品标识欺诈行为;(三)虚假的合同主体欺诈行为;(四)虚假的宣传欺诈行为;(五)虚假的价格欺诈行为。三、合同欺诈行为的法律责任:
    2023-03-10
    372人看过
  • 施工合同的履行原则及履行过程中应注意的问题
    施工合同的履行原则(1)实际履行原则。意思是当事人必须按照合同标的履行。合同标的物是什么,债务人应当支付什么。不能用其他标的物代替,也不能用金钱补偿。违约时,即使债务人已支付违约金或赔偿金,也不能免除其合同责任。只要对方需要并坚持,就必须按照合同约定的标的继续履行。(2)适当履行的原则。是指按照合同条款实际、准确地履行,即适当履行(“适当”在这里是指履行行为和结果符合约定条款的要求)。(3)合作绩效原则。是指双方应本着团结、合作、互助的精神,履行合同规定的权利和义务,履行各自的责任。施工合同范本第三十一条“变更价格的确定”明确规定了承包人提交变更价格报告的期限和发包人工程师确认变更价格报告的期限(均为14天),第31.2条还规定,如果承包人在双方确定变更后14天内未向项目经理提交变更价格报告,如果工程师提出工程价格变更报告,该变更应视为不涉及合同价格的变更。因此,施工企业在办理谈判变更时,
    2023-05-02
    81人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 争议发生在施工过程中监理履行合同应怎样做
      安徽在线咨询 2022-12-15
      1、安全管理 ①、违约情况发生后(无论责任与否),合同当事人应立即采取各种措施,防止事故扩大。同时,在解决过程中,合同当事人应继续履行合同。 ②、划分安全责任,实施安全罚款,扣减履约保证金。 ③、通过民事方式来解决,如协商、调解、仲裁或诉讼等。理想的解决方式是协商。 2、质量管理 ①、违约情况发生后(无论责任与否),合同当事人应立即采取各种措施,防止事故扩大。同时,在解决过程中,合同当事人应继续履
    • 施工合同履行过程中
      河南在线咨询 2022-08-21
      在施工合同履行过程中应从以下7个方面防范风险:1.投标2.签订建设工程合同应注意的问题3.分包工程风险防范(转包和挂靠)4.项目经理在履行施工合同中应注的问题(风险)5.工期(无论签证还是索赔,一定不要忘记工期)6.正确利用诉讼、仲裁方式保护合法权益7.保险
    • 工程合同的常见争议有哪些
      海南在线咨询 2022-08-04
      (1)和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式,而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。 (2)调解。凋解是指在第三人的主持下,通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同
    • 在施工过程中监理履行合同应怎么做?
      宁夏在线咨询 2022-11-02
      这个问题很好解答都有法律法规的,在施工过程中监理履行合同应怎么做呢? 当双方未能达成一致时,总监理工程师应提出处理合同争议的意见。 项目监理机构在施工合同争议处理过程中,对未达到施工合同约定的暂停履行合同条件的,应要求施工合同双方继续履行施工合同。 在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中,监理机构可按仲裁机构或法院要求提供与争议有关的证据。
    • 劳动合同常见争议通常会采取什么措施
      新疆在线咨询 2023-01-27
      劳动合同常见争议的处理方法如下: 一、劳动者和单位自行协商解决。 二、如果不想协商解决,或者协商后没有解决纠纷以及协商后不履行协商结果的,可以向调解组织申请调解。 三、不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的,可以向仲裁机构申请仲裁解决。 四、如果仲裁后对仲裁结果不服的,可以向人民法院提起诉讼。