一、施工工期违约金该怎么收
违约金按照合同的约定数额或者是约定的百分比进行计算,但是不得大于百分之三十,超过部分,违约方可以要求减少,但是只能向法院起诉,由法院判定。
法律依据:《民法典》第五百八十五条:
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
该条规定的违约金属于约定的违约金,而不是法定的违约金,没有争议。但该条规定的违约金性质上是属于赔偿性违约金,还是惩罚性违约金,亦或二者兼有,则没有形成一致意见。
二、施工合同工期违约证明标准是怎样的
证明标准是指负担证明责任的人提供证据证明待证事实所要达到的程度。在司法实践中,由于对逾期竣工违约金纠纷的证明标准的把握上并不一致,导致同一案件在不同法官之间,在不同法院之间往往会得出截然相反的结论。有的法院对逾期竣工违约的证明标准要求较低,建设工程施工企业只要证明存在导致逾期竣工的因素便可免责,比如存在设计变更、工程量增加、图纸延误、未按合同支付工程进度款等事项。建设工程施工企业只要提供证据证明房地产开发企业存在上述导致逾期竣工的因素,不论实际延误工期多少天,便不承担逾期竣工违约的责任。有的法院对逾期竣工违约的证明标准要求较高,不仅要求建设工程施工企业证明存在导致逾期竣工的因素,还要证明这些因素导致了工期延误的天数,以及上述导致工期延误的因素和工期延误的天数之间存在因果关系即这些因素发生在关键线路上。
三、约定违约赔偿损失是否可以调整
合同中约定的违约金低于对方因违约行为给守约方造成的损失,守约方有权要求予以增加。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
-
施工合同工期违约的违约金应该怎么计算
358人看过
-
施工逾期违约金怎么算的
211人看过
-
建设施工合同逾期竣工违约金过高该怎么办
484人看过
-
施工合同超期违约金怎么算
77人看过
-
施工逾期违约金标准
228人看过
-
施工违约金怎么算的
128人看过
违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>
-
施工合同违约金应该怎么算云南在线咨询 2022-08-241、合同对违约金有具体约定的,按照约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理;2、违约金的计算依据是合同总额;3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限;4、当事人无特别约定的话,支付违约金的行为不能替代履行合同,当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。
-
该怎样算施工合同违约金宁夏在线咨询 2022-08-261、合同对违约金有具体约定的,按照约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理;2、违约金的计算依据是合同总额;3、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限;4、当事人无特别约定的话,支付违约金的行为不能替代履行合同,当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。
-
施工合同违约金该怎样算陕西在线咨询 2022-09-04即是建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。违约金有法定违约金与约定违约金之分,《》规定的是约定违约金,约定违约金具有如下特征:违约金的数额是双方预先确定的;违约金是—种违约后的补救措施;违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。换言之,只要当事人无特别约定,支付违约金的行为不能替代履行合同,当事人不得在支付违约金后而免除履行主债务的义务。工程根
-
员工离职违约金该怎么收取贵州在线咨询 2022-09-04只有劳动者违反培训服务期的约定,用人单位才会要求支付相应培训费用的。如果用人单位与劳动者签订的中约定了培训协议的相关条款,并且用人单位为劳动者提供了专业的技术培训,并且支付了培训期间的费用以及能提供培训费用期间的发票的,劳动者的,用人单位是可以要求劳动者支付违约金的。《》第二十二条用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。劳动者违反服务期约定的,
-
施工合同中未约定延误工期违约金怎么办内蒙古在线咨询 2022-07-231.施工合同中未约定延误工期违约金的,若确实存在违约事实,合同法规定以赔偿守约方的实际损失为基本原则。 2.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的;损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 3.经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的,依照《中华人民共和国消