疫情期间施工企业延误工期怎么办-法师兄

疫情期间施工企业延误工期怎么办

来源：互联网时间： 2023-06-23 20:35:28 339 人看过

疫情期间施工企业延误工期可以免除责任，但延误工期行为发生在疫情之前的不能免除。根据法律规定，因不可抗力不能履行合同义务的，应该根据不可抗力的影响全部或部分免除责任。

一、疫情导致合同无法履行要注意哪些问题

疫情导致合同无法履行要注意以下问题：

1、合同不履行的需要与新型冠状病毒疫情有因果关系；

2、当事人要求免责的范围应与疫情影响相当；

3、疫情导致合同未履行时，当事人应及时通知对方；

4、当事人延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

根据《中华人民共和国民法典》规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

二、水灾导致合同违约怎么办

水灾导致合同违约的，那么要根据水灾发生的时间来决定。合同一方因为不可抗力不能履行合同的，按不可抗力的影响，部分或全部免除责任。由于不可抗力不能履行合同的，要及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，要在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

三、不可抗力导致合同迟延履行是否可以免责

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。如果是当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过
不可抗力
疫情期间承包方是否需承担工期延误责任

疫情期间承包方不需要承担工期延误责任。根据法律规定，合同一方当事人因不可抗力而不能履行民事义务的，不承担民事责任，但当事人应当及时通知对方，减轻可能给对方造成的损失。一、不可抗力解除合同能否要赔偿因不可抗力不能履行合同时，是可以部分或全部免除责任的，但是应当及时通知合同相对方，并在合理期限内提供证明，未及时同通知合同相对方而造成的损失包括道路交通费、误工损失等，应当由遭受不可抗力的一方负责赔偿。根据2021年1月1日起施行生效的《中华人民共和国民法典》第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。二、因不可抗力致

2023-03-27

393人看过
工时
疫情期间吉林省企业复工时间

依据吉林省相关通知的规定，受新型冠状病毒疫情的影响，吉林省各类企业不早于2020年2月2日24时前复工，但涉及保障城市运行必需、疫情防控必需等企业除外。二、相关通知规定《关于延迟企业复工、学校开学和行政事业单位实行弹性工作制的通知》各市(州)人民政府，长白山管委会，长春新区管委会，各县(市)人民政府，省政府各厅委办、各直属机构:为切实加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，更好保障人民群众生命安全和身体健康，按照党中央、国务院工作部署，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》和我省重大突发公共卫生事件Ⅰ级应急响应机制的有关规定，经省政府研究决定，现就延迟企业复工、学校开学和行政事业单位实行弹性工作制等事项通知如下：一、省内各类企业不早于2月9日24时前复工。涉及保障城市运行必需(供水、供气、供电、供煤、通讯等行业)、疫情防控必需(医

2023-06-01

206人看过
政府投资
施工方延误工期如何赔偿

施工方延误工期的，属于合同违约的情形，合同中有约定的，按照合同约定赔偿；合同中没有约定的，按照违约造成的损失赔偿。依据我国法律规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。施工方要交保证金吗承包工程一般是要求交一定数额的保证金。《建设工程质量保证金管理办法》第四条规定，缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额

2023-08-02

387人看过

违约金
遇到工期延误，该怎么办？

一、施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定的，项目监理机构应予以受理。二、当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构应对施工单位提交的阶段性工程临时延期报审表进行审查，签署工程临时延期审核意见后报建设单位。当影响工期事件结束后，项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，签署工程最终延期审核意见后报建设单位。三、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设单位和施工单位协商。工程工期延误违约金具体有多少具体没有一个固定数字，需要根据合同约定确定，一般按合同总金额的0．1％～0．5％合适一些吧，上限一般不超过20％～30％。一、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500－2013（09）》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5％。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务

2023-07-04

344人看过
工资
疫情期间企业延迟复工的工资标准是如何规定的?

1、延长春节假期与迟延复工期间的工资支付标准。第一是延长春节假期期间(1月31日-2月2日)。本次延长春节假期是国务院针对此次疫情采取的防控措施之一。延长的春节假期应属于休息日。2020年1月31日至2月2期间因疫情防控不能休假和提前结束休假复工的职工，企业应当安排其同等时间的补休，不能安排补休的，按照不低于工资基数的200%支付加班工资。第二是延迟复工期间(2月3日-2月9日)。企业按照省政府通知要求延迟复工期间(2月3日至2月9日)的工资支付，参照关于停工、停产期间工资支付相关规定执行，即企业在一个工资支付周期内的，按照劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，企业应当按照不低于当地最低工资标准的80%发放生活费。但对企业与职工协商优先使用带薪年休假等各类假期的，按相关休假的规定支付工资；对企业要求职工通过远程办公等形式提供正常劳动的，依法支付工资。符合规定不受延迟复工命

2023-03-25

260人看过
不可抗力
施工合同延误怎么处理，能不能延期

1。工期延误的情况有哪些？示范文本的一般条款规定了工期延误的情况，需要索赔和签证，双方也可以达成其他协议。（1）发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件；（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致施工进度异常；（3）工程师未按合同约定提供所需的指令和批准，导致施工进度异常；（4）工程设计变更、工程量增加；（5）因非正常原因造成一周内停水、停电、停气等原因造成停工8小时以上承包人原因；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务？根据司法解释和《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人迟延支付预付款和进度款的，承包人有义务通知。（1）因设计变更，建设工程的数量、质量标准发生变化，该部分工程价格无法协商的，承包人可以要求按定额复核价格；（2）不属于合同范围的工程，承包人需保留发包人同意施工的证明，并结合其他签证文件

2023-05-07

114人看过
业主
疫情期间企业复工的一般条件

1.防控机制到位。项目单位负责人必须现场指挥调度，制定疫情防控方案和应急预案，建立疫情防控组织架构，明确疫情防控应急流程、具体工作人员、工作职责，落实专人对接属地街道(社区)主管部门、疾控部门。作业人员较多的项目需成立防疫专班，专人专岗，落实疫情防控工作主体责任。疫情防控方案和应急预案应报项目所在行政区域卫生防疫部门备案。2.员工排查到位。把好项目作业人员入口关，对项目作业人员进行全面排查，填写《健康信息登记表》，核实身份证号、手机号码、家庭住址等关键信息，并与项目所在街道(社区)共享，特别要重点排查涉鄂(湖北)涉汉(武汉)人员或与确定感染者有过接触史的人员，按照“一人一档”做好建档筛查工作。如果有重点防控地区外来务工人员或与确定感染者有过接触史的人员，必须设置集中隔离医学观察场所，如没有条件设置的，在重大突发公共卫生事件一级响应期间不得接收重点防控地区的返潭务工人员或与确定感染者有过接触

2023-03-19

471人看过

财产损失
肺炎疫情导致工期延误期间财产损失由谁承担

因疫情引起或将引起建设工程工期延误的,工期延误天数可不计入建筑工程施工合同期,同时应顺延工期。由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。本次疫情属于不可抗力。依据《民法典》第五百九十条【不可抗力】因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2023-06-12

398人看过
工资
疫情期间企业可否调整工资

可以调整，但不应当低于最低工资标准。根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》的相关规定：企业因受疫情影响导致生产经营困难的，可以通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员。符合条件的企业，可按规定享受稳岗补贴。企业停工停产在一个工资支付周期内的，企业应按劳动合同规定的标准支付职工工资。超过一个工资支付周期的，若职工提供了正常劳动，企业支付给职工的工资不得低于当地最低工资标准。职工没有提供正常劳动的，企业应当发放生活费，生活费标准按各省、自治区、直辖市规定的办法执行。因受疫情影响造成当事人不能在法定仲裁时效期间申请劳动人事争议仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。因受疫情影响导致劳动人事争议仲裁机构难以按法定时限审理案件的，可相应顺延审理期限。各地人力资源

2023-02-20

210人看过
法律综合知识
疫情期间企业复工员工如何做好排查

出入测体温，工作期间戴口罩，保持安全距离，对员工旅居史及健康状况严密排查,企业要正确看待疫情防控和经济效益的关系，疫情防控是当前头等大事，只有疫情防控抓得紧、不松劲，才能保护好企业员工的身体健康，企业复工复产才能不会受到影响，才能产生经济效益和社会效益。复工前对员工旅居史及健康状况严密排查为帮助企业做好疫情防控，主要有五项内容。一是落实防控责任，企业落实主体责任，政府落实属地责任，部门落实行业监管责任。二是落实防控制度，企业要制定细致的防控方案和应急处置方案，成立工作专班，复工前对员工前14天的旅居史及健康状况严密排查，建立员工健康台账，针对不同疫情地区的员工实行分类返岗;三是落实关键措施，实行企业封闭管理，出入测体温，工作期间戴口罩，保持安全距离，作业场所、集体宿舍和就餐场所都要拉开间距，避免聚集，注意通风，定时对工作生活场所和交通工具进行消毒;四是做好应急处置，企业要在生产区和生活区设

2023-06-12

302人看过
业主
疫情期间企业复工风险如何规避

在疫情防控期间，企业复工的，风险规避的措施如下：落实管控责任各级政府、行业部门要严格落实疫情防控、安全监管责任，“零缺位”做好职责范围内企业复工复产工作。各类企业要健全落实全流程、可追溯的疫情防控和安全生产责任清单和责任体系，把责任落实到每一个环节、每一道工序、每一个岗位，确保企业安全生产和职工身体健康。科学编制方案制定科学合理、操作性强的复工生产实施方案和疫情防控应急方案，细化落实到车间、班组，明确专人负责。企业复工前，按照企业所在地相关部门要求，报送疫情防控工作方案、复工复产方案等相关材料，经允许后方可启动复工。严密防控疫情严格落实《河南省企业单位加强新型冠状病毒感染肺炎防控工作指南》和疫情防控各项工作要求，加强返岗返工人员健康监测工作，建立“一人一档”。坚持错峰返程、错峰返岗，引导工人有序返岗、安全上岗。落实日报告、零报告制度，做好做足防护措施，减少人员聚集和外出，职工就餐实行分餐制

2023-06-01

422人看过

不可抗力
商品房施工因疫情延期复工，施工方属于违约吗

商品房施工因疫情延期复工，施工方不属于违约，施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件，并及时书面告知发包方。证明在施工单位无过错的情况下，因遵从政府要求而导致的工期延误，该延误期间为不可抗力因素导致，不属于施工单位违约，工期应当相应顺延。一、建设工程发包方式有哪些？常见的工程发包方式有以下三种：1、工程总包的方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位，或发包给由多个施工单位组成的施工联合体，作为施工的总承包单位。总承包单位必须具备施工总承包的资质。总承包单位在承包工程后，主要依靠自己的施工力量完成施工任务。其可以视工程的需要，并经过发包人同意后，再委托其他施工单位作为分包单位配合施工。2、工程总承包管理方式。发包人将全部工程发包给一个施工单位，或多个施工单位组成的施工联合体；或施工合作体，作为施工总承包管理单位，在该施工总承包管理单位的管理下，发包人另向其他施工单位发包。一般情况下，施

2023-02-20

167人看过
融资
疫情期间企业贷款到期可以申请延后办理吗

疫情防范影响企业还款能力，导致其履行延迟。如确有“履约困难”情形需延期还款，应当与出借人协商确定或按照《通知》的相关规定与出借方进行协商，申请延后办理。根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》一、（三）积极帮扶遇困小微企业、个体工商户。做好辖内小微企业和个体工商户的服务对接和需求调查，对受疫情影响暂时遇到困难、仍有良好发展前景的小微客户，积极通过调整还款付息安排、适度降低贷款利率、完善展期续贷衔接等措施进行纾困帮扶。加大对普惠金融领域的内部资源倾斜，提高小微企业“首贷率”和信用贷款占比，进一步降低小微企业综合融资成本。加大企业财产保险、安全生产责任保险、出口信用保险等业务拓展力度，为小微企业生产经营提供更多保障。

2023-06-12

286人看过