应对承包商逃避工程款的措施-法师兄

应对承包商逃避工程款的措施

来源：互联网时间： 2023-07-08 15:13:19 147 人看过

承包商逃跑欠的工程款可以通过向法院起诉的方式解决。对于可以折价、拍卖的工程，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。法律规定建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。而对于跑掉的承包商，则触犯了拒不支付劳动报酬罪，会被追究刑事责任。

承包商拖欠工钱可以找建委吗

承包商欠发工钱一般是不可以找开发商的，农民工工资应由承包商支付，开发商不承担向农民工支付工资的义务。农民工可以通过以下方法讨要工资：向调解组织申请调解；向劳动行政部门投诉；向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；向人民法院请求支付令；其他。

《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多仲裁委员会相关文章

法律综合知识
借款人逃避还款应该采取什么措施

一、借款人逃避还款应该采取什么措施借款人故意躲避的处理方式分别有：可以先尝试与借款人协商；协商不成的可以申请调解；调解不成的可以向法院起诉；如果当事人有签订仲裁协议或仲裁条款的，可以申请仲裁机构进行仲裁。法律规定或当事人约定的其他方式等。二、借款人逃避还款的起诉流程有哪些1．携带起诉书到有管辖权的法院进行起诉，写明双方当事人的基本信息，同时向法院起诉应提交证据材料；2．立案庭在收到有关证据材料之后，应当在七天内，对符合立案条件的，办理立案手续；3．当事人应当在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用；4．立案后，案件由法院排期开庭。《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十三条起诉应当向人民法

2023-12-22

95人看过
有期徒刑
应对老赖债务规避的措施

老赖规避债务可以向法院起诉。如果有能力偿还债务，而拒不偿还的可以称之为老赖。债权人可以向法院起诉，请求法院追究其责任，并予以赔偿。对于恶意逃避债务的，可能会构成拒不执行判决、裁定罪。如果有必要，可以申请强制执行，将其财产冻结或抵扣债务。法律规定拒不执行判决的，情节严重的处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。不还债的老赖怎么办不还债的老赖解决办法如下：1、协商签订还款协议，明确还款的方式和期限；2、到法院申请支付令或者起诉；3、经判决后仍不还的，可申请强制执行。老赖一般指失信被执行人。失信被执行人是指未履行生效法律文书确定的义务并具有“有履行能力而不履行”、“抗拒执行”等法定情形，从而被人民法院依法纳入失信被执行人名单的人。《中华人民共和国刑法》第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以

2023-07-01

257人看过
违约金
工程款拖欠纠纷的诉讼应对措施

当事人诉讼主体资格的证据包括工商登记资料、企业名称变更证明以及建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同等。建设工程合同履行情况的证据包括工程预、决算报告、支付工程款的付（收）款凭证以及当事人对工程量、工程质量共同确认的证据。提交诉讼请求的计算依据包括建设单位拖欠工程款时可要求对方承担违约金以及合同没有违约金条款时可要求对方支付一定金额的逾期付款利息。1.证明当事人诉讼主体资格的证据主要包括双方的工商登记资料,例如营业执照或工商查询资料。如果涉及起诉时双方企业名称与原签订合同时不一致的情况,还需要提交证明双方名称变更的证据。2、证明建设工程合同关系成立的证据，本类证据主要是建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同（或协议、备忘录、现场工程签证单等）。3、证明建设工程合同履行情况的证据：（1）工程预、决算报告；（2）支付工程款的付（收）款凭证；（3）当事人对工程量、工程质量共同

2023-11-10

467人看过
刑事责任能力
商检逃避罪的特征与处罚措施

逃避商检罪成立的必要条件包括犯罪客体为国家进出口商品检验管理制度,客观方面是逃避商检,主观方面要求行为人具有逃避商检的主观故意,主体要件为国家进出口商品检验机构的工作人员,客观要件是违反国家进出口商品检验法的规定,逃避国家对进出口商品的检验,情节严重。主观要件为过失,即行为人应当预见危害结果,但因疏忽而没有预见,或者虽然已经预见可能发生,但相信可以避免,导致严重危害。逃避商检罪成立的必要条件包括：1、犯罪客体：本罪所侵害的客体是国家进出口商品检验管理制度。2、客观方面：本罪侵犯的具体行为是逃避商检。3、主观方面：本罪要求行为人必须具有逃避商检的主观故意。4、主体要件：本罪所侵犯的犯罪主体为国家进出口商品检验机构的工作人员。2、客观要件：本罪客观上表现为违反国家进出口商品检验法的规定，逃避国家对进出口商品的检验，情节严重。3、主体要件：本罪的主体是一般主体，即具有刑事责任能力的自然人。单位也

2023-11-04

298人看过

不可抗力
发包人拖延工期导致承包人损失的应对措施

发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。3、发包人逾期提供甲供材料。4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。承包人与发包人之间发生纠纷后可以提前解除合同的情形有哪些（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的

2023-07-16

227人看过
鉴定结论
工程款收回与破产甲方的应对措施

可以通过申报破产债权的方式来争取维护权利。破产债权是针对破产人，并原则上基于破产宣告而发生的一种财产上的请求权。所谓可以通过破产程序得到满足，就是经过债权人申报债权并得到查实后，从破产财产中得到清偿。破产债权既区别于可以从破产财产中优先拨付受偿的破产费用请求权，也区别于将不属于破产人的财产从破产中取回的取回权，以及有担保的债权人行使的别除权。单位破产破产工伤怎么办1．十级工伤待遇主要包括：医疗费、一次性伤残补助金（7个月本人工资）、一次性伤残就业补助金（根据劳动者所在省的工伤条例确定，解除劳动关系时领取）、一次性工伤医疗补助金（根据劳动者所在省的工伤条例确定，解除劳动关系时领取）、停工留薪期工资（根据劳动能力鉴定结论通知书确定）、伙食补助费、护理费、交通费等。2．如果用人单位没有给劳动者缴纳工伤保险，以上所有待遇，均由用人单位承担。如果用人单位给劳动者缴纳了工伤保险，用人单位主要承担：一次

2023-07-04

151人看过
工程款纠纷
工程款纠纷的司法应对措施有哪些

司法上的应对措施包括：1、用连带责任制度对农民工工资给予特殊保护。2、黑白合同以中标备案合同的计价标准为结算依据。3、拖欠工程款应计利息，起算时间按不同情况计取。4、拖欠工程款可顺延工期，但承包人必须事先发过书面催告。5、垫资作有效处理，成为统一的执法标准。6、发包人逾期不答复承包人提交的结算报告将被视为已经确认。7、造价鉴定应依法有序进行，人民法院应严格控制和审核。8、造价结算协议与审计报告发生矛盾以前者为准。最好的工程款支付方式工程款支付方式：(为保证各项工作有序进行，客户分四次支付)(1)工程合同签定后，客户支付全部工程总价的30%；(2)水电验收合格后，客户支付全部工程总价的35%；(3)工程工期过半后，油漆工程进场前，客户支付全部工程总价的30%(4)全部工程验收合格后，客户支付全部工程总价的5%。注意：如有项目增减，请在第三阶段前结清。解决工程欠款有哪些对策政府有关部门应对建设

2023-06-15

380人看过
罚款
避免员工被罚款的措施

1、按我们的劳动法规定，加班必须是出于自愿的。也就是说，按正规程序公司在安排员工加班时必须制作一份员工自愿加班申请表，经员工签字确认后才能算是员工自愿加班，如果员工不愿意加班企业不可以强制性安排其加班，如果他强迫你加班就可以算是企业强迫性劳动。2、至于你不加班被罚款更是企业的不是呀，你可以通过劳动局进行协调，不过这样一来如果你是计时制工人那就麻烦了，他以后都不安排你加班，那你的收入就会少很多。因为你要麼不告诉他，告他就不要想还在那个企业做。如果员工不愿意加班可以不加班吗可以的。1．一般情况下劳动者可以拒绝加班。2．用人单位由于生产经营需要，延长工作时间，应当与工会和劳动者协商，征得工会和劳动者同意。并且一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。因此，劳动者有权拒绝加班。3．具有下列情形之一的

2023-07-04

215人看过

业主
分包施工对地基基础的影响及应对措施

不可以，地基与基础是主体工程，而建筑工程主体结构的施工部分不可分包。其它分项工程，总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。地基基础工程专业承包资质等级怎样划分1、一级资质标准1）企业资产净资产2000万元以上。2）企业主要人员（1）一级注册建造师不少于6人。（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师或注册岩土工程师执业资格；结构、岩土、机械、测量等专业中级以上职称人员不少于15人，且专业齐全。（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于30人，且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员等人员齐全。（4）经考核或培训合格的桩机操作工、电工、焊工等技术工人不少于30人。3）企业工程业绩近5年承担过下列4类中的2类工程的施工，工程质量合格。（1）25层以上民用建

2023-07-06

305人看过
法律综合知识
应对商业欠款：措施与建议？

一、他人欠钱不还的解决方式如下：1、双方协商还款；2、符合条件的可以向人民法院申请支付令；3、收集证据向法院起诉。二、起诉必须符合下列条件：1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；2、有明确的被告；3、有具体的诉讼请求和事实、理由；4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。三、借款纠纷中需要准备的证据如下：1、双方身份信息，是自然人的，应提供身份证或户口本等，是法人或其他组织的，应提交其主体登记资料。2、证明借款关系存在的证据，借款合同、借款协议、借条、欠条、还款承诺书等。3、证明已偿还借款的证据，收条或每次还本付息的付款凭证。4、诉讼请求金额的计算依据。5、其他证据。【法律依据】《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十六条，人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百二十二条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不

2023-11-26

354人看过
承诺
承诺失效的应对措施

承诺失效的情况有：1．承诺被撤回；2．迟到的承诺；3．承诺对要约的内容作出变更，遭到要约人反对的，该承诺失去效力。承诺延迟的情况有：1．超过要约规定的承诺期限作出，因而出现了迟延；2．在要约规定的承诺期限内作出，但由于邮政等其他原因，没有及时到达要约人。申请人郑重声明和承诺1、已阅知《广州市商事登记制度改革实施办法》及相关提交材料规范，已知悉本次申请行为将纳入信用监管体系，保证所提交的申请材料真实、合法，承担相关法律责任。2、所登记的住所或备案的经营场所已取得合法使用权，地址表述真实无误。如属于法律、法规规定应当经规划、环保、消防、文化、卫生等有关部门批准的，在取得许可审批文件后，再开展相关经营活动。3、如需从事许可经营项目活动，在申领营业执照后，向相关许可审批部门领取许可证或者批准文件，再从事许可经营项目活动。申请人签字（盖章）：（注：有限责任公司由全体股东签字（盖章）；股份有限公司由董

2023-07-05

228人看过
结婚证
户口迁走对承包地的影响及应对措施

1，如果你全家的户口只是迁入了小城镇的：（1）你家不愿交回承包地的，村里无权收回。（2）此时你家承包的土地可以流转，即可以转让、出租或是与他人互换。（3）但如果你家让承包地撂荒的，村委会有权回收回承包权。2，如果你全家的户口是转入设区的市、转为非农业户口的：（1）你家应当交回承包地；（2）你家不交的，村委会有权收回。户口迁走还能迁回来吗只要当事人符合户口原籍地的准入政策要求，并且原籍的集体及户主都同意接收的，就是可以回原籍落户的：1、基础证件（资料）：当事人的户口本及身份证原件、迁出地的集体出具的同意户口迁出证明、户口迁入地的集体及户主出具的同意接收证明；2、其他证件及资料：当事人的迁移户口申请书（出具迁移的理由）、购房入户（提供房产证）、人才引进（提供劳动合同）、夫妻投靠（提供结婚证）等；3、带上述资料及证件，去户口迁出地的派出所户籍科，申请领取户口迁移证并注销原户籍的常住户口；4、带上

2023-07-04

293人看过

法律综合知识
违约工程发包商的处理措施

一、违约工程发包商的处理措施依法向法院起诉，追究发包方的违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、建筑工程发包应具备的条件是什么建筑工程发包应具备的条件是如下的：1．必须具有筹建许可证；2．必须已办理建设工程规划许可证；3．必须已办理建设用地规划许可证；4．必须具有建设工程所在地块的立项批文。三、建筑工程发包方式有哪几种建筑工程发包方式有两种，分别是：1．招标发包：是指建设单位通过招标确定承包单位的一种发包方式。具体的适用招标

2023-09-30

483人看过
法律综合知识
老板逃避工伤索赔应该采取哪些措施

一、老板逃避工伤索赔应该采取哪些措施老板逃避工伤索赔应该采取的措施是：1．可以与老板协商，要求其按规定进行赔偿；2．可以向当地的社会保障局进行投诉；3．可以到单位所在地劳动仲裁委员会申请劳动争议仲裁。根据《中华人民共和国社会保险法》第四十一条规定职工所在用人单位未依法缴纳工伤保险费，发生工伤事故的，由用人单位支付工伤保险待遇。用人单位不支付的，从工伤保险基金中先行支付。从工伤保险基金中先行支付的工伤保险待遇应当由用人单位偿还。用人单位不偿还的，社会保险经办机构可以依照本法第六十三条的规定追偿。二、工伤赔偿包括哪些项目1．治（医）疗费。治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。2．住院伙食补助费。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70％发给住院伙食补助费。3．外地就医交通费、食宿费。经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工

2023-09-27

246人看过