建筑工程不可抗力索赔原则有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-04 09:51:24 413 人看过

一、建筑工程不可抗力索赔原则是什么?

根据工程量清单计价规范,对不可抗力造成的损失,根据责任不同,由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008.

具体如下:

因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;

2.发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

3.承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;

4.停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;

5.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

不可抗力,顾名思义也即没有办法阻抗之力,它的发生是人力所不能掌控的,所以在发生这就不可归咎于各方当事人的现象时,不可简单的让一方承担责任,需要发包方、承包方共同承担。造成人员伤亡的,需要承担赔偿责任,其中发包方的责任更重些。

二、什么是不可抗力?

不可抗力是一项免责条款,是指合同签订后,发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件(如战争、车祸等)或自然灾害(如地震、火灾、水灾等),以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责,发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。

不可抗力主要包括以下几种情形:

1.自然灾害、如台风、洪水、地震;

2.政府行为,如征收、征用

3.社会异常事件,如罢工、骚乱。

暴雨具体情况需要具体分析,并不只有一种理解,关键在于区分暴雨事件的性质,而不在于天气现象本身:

第一种情况:如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨,则施工单位无权就此提起施工索赔。因为,正常季节性暴雨对工程施工工期和费用的影响已经包含在工程定额造价之内,也包括在投标报价之内,属施工排水性质。

第二种情况:由台风引起的暴雨,此类情况应为不可抗力性质,因为台风雨属于台风引起的自然灾害性性质。因此,依照法律规定和施工合同约定,此类情况可以索赔工期和非施工单位自有损失。其中,对雨水的抽排属于灾后恢复费用性质。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 18:42
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 建筑工程投标书编制的原则有哪些
    一、建筑工程投标书编制的原则建筑工程投标书编制共有四项原则:a.全面反映使用单位需求的原则;b.科学合理的原则;c.公平竞争(不含歧视性条款)d.维护本企业商业秘密及国家利益的原则;全面反映使用单位的需求的原则:我们招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物了解程度的差异非常大。再加上项目的复杂程度大,招标机构就要针对使用单位状况、项目复杂情况,组织好使用单位、设计、专家编制好标书。做到全面反映使用单位需求。这方面我是有教训的。举例(略):科学合理的原则:技术要求商务条件必须依据充分并切合实际;技术要求根据项目现场实际情况、可行性报告、技术经济分析确立,不能盲目提高标准、提高设备精度、房屋装修标准等等,否则会带来功能浪费,多花不必要的钱……举例说明(略)。公平竞争(不含歧视性条款):招标的原则是公开、公平、公正,只有公平、公开才能吸引真正感性趣、有竞争力的投标厂商竞争,通过竞争达到采购目
    2023-05-02
    148人看过
  • 建筑工程不可抗力合同规定要注意哪些问题
    建筑工程不可抗力合同中的不可抗力有以下情形:战争、敌对行动、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等,以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。建筑工程不可抗力索赔原则是什么?根据工程量清单计价规范,对不可抗力造成的损失,根据责任不同,由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》,具体如下:因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承
    2023-07-29
    471人看过
  • 不可抗力原因造成停工能索赔吗?
    不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力因素合同怎么写不可抗力因素合同上应当写明出具的证明文件的时间以及方式;发生不可抗力之后责任的承担;不可抗力的具体情形;不可抗力事件发生后通知对方的期限等。根据相关法律规定,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。二、合同不能履行可解除吗合同不能履行可以解除合同。如果是因为一方过错原因造成合同不能履行的,由过错方承担合同不能履行的违约责任或赔偿责任;如果是因为不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。当事人迟延履行
    2023-03-09
    92人看过
  • 建筑工程索赔的实践经验有哪些?
    建筑工程索赔的方法有:1、协商索赔;2、根据双方签订的施工合同,双方协商处理损失和赔偿问题;3、根据《中华人民共和国建筑法》,建筑工程的发包人和承包人应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务;发包人和承包人应当全面履行合同约定的义务;未按合同履行义务的,依法承担违约责任;4、起诉索赔;双方协商不成的,可以向法院提起诉讼;实际费用法常用于建设工程索赔费用的计算方法;计算原则是根据承包商为索赔工作支付的实际费用向业主要求费用补偿;由于实际费用法是基于实际成本记录或文件,所以在索赔时必须准备相关记录。建筑工程索赔费用有哪些费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。1、人工费。对于索赔费用中的人工费部分包
    2023-07-05
    240人看过
  • 建筑工程不可抗力合同是怎样的如何理解不可抗力
    建设工程合同履行过程中的不可抗力是指承、发包双方在签约时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。发生不可抗力的情况后承包方应迅速采取保护措施以尽力减少损失,并在最短期限内通知发包方损失情况。如因承包方未及时采取有关的保护措施或未履行尽快的通知义务致使损失扩大的,承包方对扩大的损失承担责任。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。它包括自然现象和社会现象两种,自然现象诸如地震、台风、洪水、海啸,社会现象如战争、海盗、罢工、政府行为等。一、疫情退租属于不可抗力吗新冠肺炎疫情是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况,属于法律规定的不可抗力。所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。对在疫情前已签订租赁合同的履行造成影响的,可适用不可抗力条款。当事人迟延履行在先,不可抗力发生在后的除外。二、拆迁属于否可抗力因素吗拆迁不属于不可抗力。不可抗力是指不能预见、不能避
    2023-06-19
    272人看过
  • 建筑工程的签证与索赔有哪些策略?
    其一:工期延误的签证。发包人提供原材料、设备、场地、图纸、技术资料,一方面会导致正常开工时间延期,开工后又会导致工期延误,甚至停工。一旦发包方不能够按合同约定的时间和条件履行上述义务,承包人一定要及时进行工期的签证,无论以后的工程是否复工,工期是否延期,签证所确认的顺延工期一定是可以在总工期中扣除的。如果因为上述事件导致承包人停工、窝工,这些签证也将成为承包人向发包人主张停工损失的有力证据。其二:工程量的签证。目前施工合同通常会采用承包人按专用条款约定每月向工程师提交已完工工程量的报告、工程师审核确认后作为发包方支付进度款的依据。工程师对工程量的确认,意味着对已完成工程量的价款的确认。工程量的及时签证,对工程价款的最终结算,是最直接的证据。当发生结算纠纷时,无论工程有无最终完工,发包方是否按合同的约定如期支付进度工程款,通常是承包人向发包人主张违约责任的重要依据。而工程在停工之前,已施工部
    2023-06-03
    89人看过
  • 建筑工程索赔要注意哪些事项
    建筑工程索赔条件:1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任;2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等;3.合同变化;4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等;5.不可抗力因素,如恶劣天气,地震,洪水,战争状态等。建筑工程索赔程序是怎样的一、建筑工程索赔程序是怎样的1、建筑工程索赔程序如下:(1)承包商递交索赔意向书;(2)承包商继续施工,同时准备索赔材料;(3)提交索赔文件;(4)工程师审核索赔文件;(5)工程师作出处理决定;(6)业主审查索赔处理;(7)承包商是否接受最终索赔处理决定。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第四百七十条(一)当事人的名称或者姓名和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;(八)解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。第四百七十一条当事
    2023-07-27
    368人看过
  • 建筑工程安全保障义务归责原则有哪些
    1、安全保障义务具体是指经营者在经营场所对消费者、潜在的消费者或者其他进入服务场所的人之人身、财产安全依法承担的安全保障义务。其义务主体为服务场所的经营者,包括服务场所的所有者、管理者、承包经营者等对该场所负有法定安全保障义务或者具有事实上控制力的公民、法人或其他社会组织。2、其归责原则应适用过错推定责任原则,对其过错的举证上实行举证倒置原则,即经营人举证证明自己主观上没有过错,对场所内会造成安全事故的地方已经设置了明显标志及采取了相应的安全措施方可免责。一、建筑工程安全保障合同注意事项1、签订合同时应当审查施工合同主体;2、注意约定合理的付款方式;3、工期和工期调整的约定技巧当事人在约定工期调整的时候,应当明确,对于施工方递交的工期调整报告,发包方应当在几日内回复,如不回复视为认可。4、签订建设施工合同时应注意的其他问题:质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括质量等级、验收标准、特殊标
    2023-04-06
    481人看过
  • 建筑工程要贯彻的目标分解原则有哪些
    建设项目目标分解应遵循以下原则:(1)能分能合。这就要求建设项目的总体目标可以自上而下分解,也可以根据需要自下而上综合。不按工种分解,按工程部位分解。这是因为建设工程的建设过程也是工程实体的形成过程,分解直观,可以连接投资、进度、质量三个目标,方便分析偏差原因。区别对待,有粗有细。根据建设项目目标的具体内容、功能和数据,目标分解的粗细应有所不同。(4)数据源可靠。目标分解本身不是目的,而是手段,服务于目标控制。目标分解的结果是形成不同层次的目标,成为各级目标控制组织和人员控制目标的依据。若数据源不可靠,分目标不可靠,则不能作为目标控制的依据。(5)目标分解结构对应于组织分解结构。前面提到过,目标控制必须有组织来保证,要落实到具体的机构和人员,因此有一定的目标控制组织分解结构。只有将目标分解结构与组织分解结构相对应,才能进行有效的目标控制。消防工作应当贯彻的原则是什么?消防方针是'预防为主,
    2023-08-07
    297人看过
  • 建筑工程索赔费用有哪些?索赔的时限是多久呢?
    费用索赔:费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;
    2023-05-22
    180人看过
  • 不可抗力发生时索赔的处理原则是什么意思
    一、不可抗力发生时索赔的处理原则是什么意思不可抗力发生时索赔的处理原则意思是处理不可抗力发生时如何进行索赔的原则。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、不可抗力的免责范围是什么不可抗力的免责范围应从以下几个方面来确定:1.不可抗力免除的责任仅限于违约责任;如果卖方在买卖合同中收取定金后遇到不可抗力,导致合同无法履行,卖方可以免除双倍返还定金的违约责任,但不能扩大卖方返还原定金的义务也
    2023-05-14
    461人看过
  • 订立建筑工程施工合同应符合哪些原则
    1、合同当事人的法律地位平等。一方不得将自己的意志强加给另一方。2、当事人依法享有自愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预。3、当事人确定各方的权利和义务应当遵守公平原则。4、当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。5、当事人应当遵守法律、行政法规和社会公德,不得扰乱社会经济秩序,不得损害社会公共利益。一、建筑工程承包合同订立的程序是什么?1、接受中标通知书。2、组成包括项目经理的谈判小组。3、草拟合同专用条件。4、谈判。5、参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同。6、合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。二、签署建筑施工合同注意事项有哪些?1、质量条款不应采取主观标准质量条款通常包括“质量等级”、“验收标准”、“特殊标准”的约定。关于“特殊标准”,曾经有一个案子,合同中约定要达到国外某专家认可的标准,这就给施工企业带来了很大风险,因为
    2023-03-23
    112人看过
  • 建筑工程合同订立的程序,建筑工程合同订立的原则包括哪些
    建筑工程合同订立的程序包括接受中标书后成立谈判小组,拟定合同后进行谈判,签订建筑工程合同,登记备案交税。建筑工程合同订立的原则包括事人自愿订立合同;公平、诚实信用等。一、建筑工程合同订立的程序建筑工程合同订立的程序:1.接受中标通知书。2.组成包括项目经理的谈判小组。3.草拟合同专用条件。4.谈判。5.参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同。6.合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。二、建筑工程合同订立的原则包括哪些建筑工程合同订立的原则包括:合同当事人法律地位一律平等;合同权利义务对等;协商一致成立合同;合同当事人自愿订立合同;公平、诚实信用、善良风俗等。《中华人民共和国民法典》第四百六十四条合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用
    2022-06-08
    277人看过
  • 建筑工程索赔费用包括哪些方面?
    1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自由时,按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3、材料费材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用
    2023-04-16
    93人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 建筑工程停工索赔的解决原则是什么
      台湾在线咨询 2022-09-03
      1、按照双方签订的中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于
    • 建筑工程中的不可抗力意思是什么
      湖南在线咨询 2021-11-21
      建筑工程中的不可抗力是指无法预见、避免和克服的客观情况。具体指以下情况: 自然灾害,如台风,洪水,地震等; 2、征收、征用等政府行为; 3、罢工、骚乱等社会异常事件。
    • 建筑工程的相关索赔有哪些缺陷?工程索赔如何开展
      安徽在线咨询 2022-10-13
      索赔是市场经济活动中常见的法律行为。具体是指合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是由于对方责任造成实际额外损失,向对方提出经济补偿和工期顺延的法律要求,是当今市场经济发展的必然产物。如何正确认识索赔和提高索赔的管理水平,对强化合同意识,加强管理,提高企业的经济效益有着重要的作用。四川时代永嘉律师事务所雷拥军律师解析。
    • 建筑工程的索赔可以索赔利润吗,法律上有哪些规定
      河北在线咨询 2023-10-17
      建筑工程的索赔可以索赔利润吗要看情况来定。如果是由于工程范围的变更(如计划外的工程、大规模的工程变更)和施工条件变化引起的索赔,可以索赔利润。
    • 不可抗力原因造成的停工可以索赔吗
      山东在线咨询 2024-04-27
      不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方。