工期延误应该如何反索赔
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-02 15:10:44 293 人看过

延误工期的反索赔是:发包方对承包方进行的索赔。如果承包方在合同规定的工期内没有完成合同约定的工程量和内容,影响了发包方对工程的使用和营运生产,造成发包方的经济损失的,发包方可向承包方进行反索赔。

一、甲方不按合同付工程款怎么办?

施工单位完成建设单位交给的施工任务后,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。施工合同的当事人是发包方和承包方。如果不付款是由于发包方自己的原因导致的,那么发包方没有理由不支付工程款,否则构成违约。

二、承包协议书要怎么写

承包协议书书写内容是,写清楚发包方和承包方的信息、工程概况、工期、工程质量和验收标准、工程款支付方式、发包方和承包方的责任,解决争议的方法等内容,然后双方签字,写上日期即可。承包协议范本发包方:承包方:遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定立本合同。

工程概况是,工程名称;发包文号;工程地点;工程内容;工程造价。工期是,承包方应按发包方要求的工期完成全部工作;开工日期;竣工日期;合同工期;日历天。有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延:

1、因发包方原因影响开工;

2、不可抗力。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

工程质量及验收,质量标准。承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。

工程款支付工程竣工验收合格并通过审计后付价款的95%,余款5%作为质量保证金。

三、工程合同发包方违约怎么办

工程合同发包方违约的,承包方可以要求违约发包方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

如果工程合同中约定了违约金的,承包方可以要求对方按照约定支付违约金;如果没有约定违约金的数额的,承包方可以要求对方按照实际造成的损失承担违约责任。

如果对方拒不承担违约责任的,承包方可以通过向被告住所地法院或者合同履行地的基层法院提起诉讼。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月23日 00:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多不可抗力相关文章
  • 收到错误的外卖,应该如何索赔?
    外卖送错了赔偿方式如下:1、外卖送错了属于送餐人员的责任,可以有送餐人员再次下餐进行赔偿;2、外卖送错了,可以要求送餐人员按照外卖订单的价格进行赔偿。也可以要求外卖人员增加相应的补偿费用。但不能超过一定的标准。否则属于敲诈勒索行为。网络交易平台提供者不能提供销售者的真实名称、地址和有效联系方式的,消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿。外卖送错单被别人吃了自己应该赔谁如果是卖家的过失而骑手没有送错单号,可以直接通过app上的卖家联系方式联系卖家进行更换或者协商赔偿。如果是骑手送错了单,可以通过app上骑手的联系方式进行联系协商,索要赔偿,必要时候可以向美团官方投诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2023-07-03
    157人看过
  • 工伤赔偿应该如何索要
    法律综合知识
    一、工伤赔偿应该如何索要在工伤赔偿索赔流程中,最为关键且首要的步骤是劳动者或其近亲在工伤事件发生后,立即向用人单位进行报告,并且务必尽快提出工伤认定申请。当成功取得工伤认定结果之后,员工或者其近亲便拥有了依据《工伤保险条例》以及其他相关法律法规,向工伤保险基金或者用人单位提出工伤赔偿请求的权利。赔偿范围通常涵盖了医疗费用、工伤津贴、一次性伤残补助金等多个方面。在具体的申请过程中,申请人必须准备充足的证明文件,例如工伤认定决定书、医疗费用清单等等。若遭遇用人单位拒绝支付或者支付金额不足的情况时,劳动者或其近亲可选择通过劳动争议仲裁或者诉讼等途径来维护自身权益。《工伤保险条例》第十七条规定:职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政
    2024-07-09
    448人看过
  • 误工日期应该如何确定
    法律综合知识
    误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。根据司法实践,误工时间人民法院判决的依据绝大多数是来源于法医司法鉴定,因此即便出院证明上医院留有休息xx天的医嘱,但还是建议受害人以该医嘱为鉴定材料检材,送至具有司法鉴定资质的法医司法鉴定机构,对误工费及其他需要鉴定的项目予以法医鉴定。进行法医鉴定的时间定在何时为宜,离受伤日期越近,受害人恢复的状况就越差,定残的可能性就越大,但很有可能造成误工费的计算时间少于实际误工时间;而法医司法鉴定时间离受伤日期越远,误工时间虽能全额支持,但受害人恢复的情况可能就越好,定残的可能性就越低。
    2024-01-31
    376人看过
  • 工期延误索赔报告书怎么写
    工期延误索赔报告书一、索赔成立理由1.与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。三、索赔事项概述由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测A区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过
    2023-06-07
    86人看过
  • 工程索赔与反索赔如何进行
    在实践中,一方提起工程索赔,另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的,发包人(建设单位)和承包人(施工单位)都可能向对方提出索赔要求。一般来讲,发包人索赔额较小,而且处理方便,可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔;而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下,工程索赔是指承包人在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求,可称其为承包人的施工索赔(简称施工索赔)。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张,称为发包人的反索赔(简称反索赔)。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2
    2023-06-07
    120人看过
  • 征地拆迁耽误工期如何索赔
    一、征地拆迁耽误工期如何索赔在征收与土地拆迁过程中,若工程周期被无故延长,此现象可视为合约违约的典型案例,针对这种情况,建设方有权与负责施工的承包商就补偿事宜展开深入的磋商。如双方无法达成共识,那么建设方便可选择向法院提起诉讼。在工期延误情况下,承包商有权对各种费用提出索赔,具体包括因人工成本增加、材料价格波动、机械设备损耗以及工地管理等因素而导致的经济损失。具体的诉讼程序如下:首先由原告向人民法院呈交正式的起诉状及其副本,以及与其案件有关的所有证据;司法部门收到上述文件后,会对其进行严格的审查,如果符合法定条件,则会予以立案受理;随后,法院会将原告的起诉书副本送达给被告,被告需在规定时间内作出书面回应;接下来便是开庭审理环节,最后由法院根据审理结果做出最终裁决。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十五条房屋征收部门与被征收人依照本条例的规定,就补偿方式、补偿金额和支付期限、用于产权调换房
    2024-07-17
    91人看过
  • 怎样应对工程工期的反索赔
    案情简介:2002年5月,某建筑公司与某开发商签订了《建设工程施工合同》(99文本,以下简称合同),承揽某住宅小区一期、二期工程施工,双方约定竣工日期为2003年7月。工程实际于2003年9月竣工验收合格并交付使用,结算过程中双方产生争议,2005年2月,建筑公司提起诉讼,要求开发商支付剩余结算款项,开发商针对建筑公司本诉提出反诉,称建筑公司未按照合同约定工期竣工,应承担逾期竣工的违约责任,要求按照违约条款支付逾期竣工违约金140余万元。围绕工程工期,双方争议焦点在于工程实际竣工日期滞后于合同约定工期是否由于建筑公司施工原因所致,建筑公司工期顺延理由是否成立?庭审中,建筑公司针对工期延误答辩称由于开发商违反合同约定,没有及时履行支付工程款、提供材料设备义务及施工中进行大量设计变更洽商等原因所致,并当庭提交了大量书证。合同通用条款24、26.4条及专用条款35.1条明确约定了开发商及时审核并
    2022-07-25
    326人看过
  • 如何索赔建设工程延期付款
    1、建设工程延期付款如何索赔。拖欠工程款是一种普通的民事纠纷,只能由人民法院解决。法院判决胜诉后,违约方仍不支付的,应当申请法院强制执行。政府部门可以对工程款的支付进行调解,但对工程款的拖欠问题没有管辖权和强制权。但是,如果是政府项目,可以要求政府支付或者处理。二是如何处理拖欠工程款。一是明确约定工程款的支付期限、逾期利息和调价方式。工程款包括预付款、进度款、结算款和保修金。使用“建设工程施工合同”示范文本的,在第二节通用条款中明确规定了各类工程款的支付金额、支付期限、通知期限和利息起息期限;未使用的,参照协议。由于设计变更可能导致工程量增加,为公平起见,承包人应明确约定超出固定价格风险范围的合同价格调整方法,如采取材料价格上涨幅度、工程量增减幅度或施工进度等超过一定期限为可调条件。此外,承包人不得同意将因设计变更和工程量增减而增加的部分作为利润,否则,承包人不得要求追加工程款。2。《最高
    2023-05-07
    98人看过
  • 飞机延误两小时,应该如何进行赔偿?
    飞机延误两个小时不进行赔偿。飞机延误赔偿包括以下几点:1、由于承运人原因造成航班延误、取消,机票退、改、签费用由航空公司承担;2、延误预计在1-4小时以内的航班提供免费餐饮,4小时以上则安排免费休息场所;3、延误4-8小时需提供价值300元的购票折扣、里程或其他方式的等值补偿,或200元现金;4、延误8小时以上则提供价值450元的购票折扣、里程或其他方式的等值补偿,或现金300元。飞机延误险的具体规定是如何的航班延误险,是指投保人(旅客)根据航班延误保险合同规定,向保险人(保险公司)支付保险费,当合同约定的航班延误情况发生时,保险人(保险公司)依约给付保险金的商业保险行为。从法律性质上分析,航班延误险属于商业保险、自愿保险和财产保险,以**保险股份有限公司的航班延误保险条款来具体解读航班延误保险的主要内容1规定若航班落地时间延误2小时以上(不包括2小时),无论任何原因、无需任何证明,旅客便
    2023-07-11
    449人看过
  • 反索赔延期是什么意思?
    工期延误反索赔是指承包人在合同规定的工期内未能完成合同约定的工程量和内容,延迟交付工程,影响发包人对建设工程的使用、经营和生产,给发包人造成经济损失。因此,发包人可以对事件进行反索赔。根据《中华人民共和国民法典》规定,因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。工期索赔和费用索赔是按什么分类的在工程索赔中,工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中,一般来说工期索赔困难不大,容易得到发包方和监理的同意,而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则,先落实工期索赔,再落实费用索赔,应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求,这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路,容易使费用索赔获得成功,因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔,说明延长工期是合理的,那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理
    2023-07-15
    80人看过
  • 工期延误,应该采取哪些措施?
    施工单位未按合同的约定交付工程的,如果合同有约定的,按合同约定承担违约责任,合同没有约定的,按实际损失赔偿或者支付违约金。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。什么是工期顺延工期顺延是指根据法律或者合同约定双方对工期延误作出合同变更,即工期延误是事实,但双方可以根据合同约定或者法律规定的满足条件对工期顺延达成一致。工期顺延需要满足的条件有:1、工程量的增加,对合同约定的工程变更增加;2、施工材料的变更;3、工程质量鉴定,工程质量鉴定会花费时间,会导致工期延期;4、不可抗力等《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2023-07-07
    398人看过
  • 如何处理飞机延误保险的索赔
    1、如何解决飞机延误保险的索赔问题虽然飞机延误保险是一种航班延误保险,但并不是所有的延误都能得到赔偿。旅客在购买飞机延误保险时,必须看清延误保险的免责条款。比如,有的保险公司规定,如果航班延误超过5小时,可以获得赔偿,有的则是延误3小时。各家保险公司的理赔条件不尽相同。以市场上销售的飞机延误保险为例,如果出现以下情况,飞机延误保险不予赔偿。(1)战争、军事活动、劫持、劫持、外敌入侵、敌对行为(不论宣战与否)、内战、叛乱、革命、起义、罢工、暴动、暴动、恐怖活动(2)被保险人以非旅客身份乘机(3)执法或国家机关的司法行为(4)被保险人航班的航空公司破产(5)因自然灾害或自然灾害以外的原因关闭机场(6)因旅客人数少航空公司取消航班造成的旅行延误(7)个人原因被保险人为获得保险赔偿而采取的行为(8)使用航空积分或里程兑换乘坐全部或部分航班(9)被保险人是被保险人(10)被保险人在航班预定起飞时间前
    2023-05-31
    278人看过
  • 误工费单位延迟一个月误工时间应该如何处理
    误工费延迟误工时间所得取得的收入,应当将不当得利返还给另一方,所以应当将额外所得的一个月的误工费送回。一、少收顾客了钱能要回来吗少收顾客钱可以要回的。属于不当得利的。不当得利返还请求权的标的为受有利益的一方所取得的不当利益。受益人返还的不当利益,可以是原物、原物所生的孳息、原物的价金、使用原物所取得的利益,也可以是其他利益。返还不当利益请求权的标的的范围,也就是受益人返还义务的范围。受益人返还义务的范围依其受利益是否善意而不同。1、受益人为善意的。即受益人于取得利益时不知道自己取得利益无合法的根据。于此情况下,若受损人的损失大于受益人取得的利益,即受益人返还的利益仅以现存利益为限。利益已不存在时,受益人不负返还义务。受益人受有的利益大于受损人的损失时,受益人返还的利益范围以受损人受到的损失为准。2、受益人恶意的。即受益人知情,受益人于受有利益时知道其取得利益是没有合法根据的。于此情形下,受
    2023-06-24
    128人看过
  • 如何证明误工费应该被赔偿?
    提供证明收入状况的证据:(一)《收入证明》有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受害人在单位的工作时间、职务和最近一年平均的月工资。(二)《收入状况证明》没有固定收入的可以提供一段时间(前三年)收入状况证明。内容包括从事的行业、工作所在地、工作内容,并提供相关政府部门出具的证明文件。提供证明误工时间的证据:(一)《病历》或者《出院小结》。正常情况下,应当根据医疗机构的病历或者出院小结。内容包括即医疗机提出的建议休息时间、需要加强营养、需要专人护理的建议。(二)《误工证明》所在的工作单位可出具受伤人员误工时间的证明,并加盖单位公章。(三)《误工期司法鉴定书》即关于误工时间的司法鉴定文书。可申请司法鉴定机构对误工期长短进行鉴定,凭鉴定文书确定误工时间。交通事故死亡赔偿的证据材料1、死者的户口本和身份证,能证明死者的年龄。如果死者在六十
    2023-07-07
    498人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 延误工期,反索赔是否合理?
      内蒙古在线咨询 2021-09-29
      指工期延误属于施工单位责任时,建设单位对施工单位进行索赔,即由施工单位支付延期竣工违约金。建设单位在确定违约金的费率时,一般要考虑以下因素:建设单位盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用,租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法,在每个合同文件中均有具体规定,一般按每延误一天赔偿一定的款额计算,累计赔偿额一般不正超过全同总额原10%。
    • 受伤后应该如何索赔误工费
      贵州在线咨询 2022-05-01
      受伤后根据交警出示的交通事故责任认定书划分责任后进行赔偿。涉及情况很多,需要具体情况具体分析。例如,交通事故误工费赔偿金额的计算公式: 有固定工资的:误工费赔偿金额=误工时间(天)×收入水平(天\元) 无固定工资的又分两种情况: 第一种情况:能够证明其最近三年的平均收入的状况的,按照其最近三年的平均收入计算。误工费赔偿金额=误工时间(天)×最近三年平均收入水平(天\元); 第二种情况:不能够证明其
    • 工期延误索赔需除吗
      贵州在线咨询 2022-10-09
      1、工期延期和工期延误的区别:r工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的;而工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监理单位申请获得批准而增加工期的。在不可抗力的影响下,工期延期在一定范围内,一般属于正常。r2、违约赔偿一般的计算公式为:LD=0.15C/T。LD为每个工作日的违约赔偿金,C为原始合同规定的总金额,T为原始合同规定的项目完工时间。这种方法的缺陷在于它是根据项目总
    • 建筑工程工期延误索赔
      河北在线咨询 2022-02-04
      建筑工程工期延误索赔⒈按定额计价的工程项目其工程索赔费用计算按合同或招标文件约定的计价依据进行计算索赔的各项费用。⒉按工程量清单计价的工程项目其工程索赔费用计算计价依据和综合价格组成同招标时发包人编制的工程拦标价。⒊停、窝工时发生的索赔费用计算。①人工费按经签证后的工日数量乘定额人工费单价或造价管理部门公布的定额人工工日单价;②周转性材料费按定额计算出已投入使用的周转性材料摊销费用和维护费用除合同
    • 延误工资应该如何支付
      青海在线咨询 2022-05-14
      迟延复工期间的工资的支付是企业安排劳动者工作又不能安排补休的,按照不低于劳动者本人日或小时工资的200%支付工资报酬。符合规定不受延迟复工限制的企业,在此期间安排劳动者工作的,应当依法支付劳动者工资。