建筑工程设计原则与实践
来源:互联网 时间: 2023-08-04 15:32:43 352 人看过

第一,建设工程设计应当符合国家经济、社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求;第二,要符合资源综合利用、节约能源和环境保护的要求;第三,要符合强制性工程建设技术标准的要求;第四,公共建筑和住宅建筑要符合美观、实用和协调的基本要求;第五,要注意采用新技术、新工艺、新材料和新设备;第七,要重视技术和经济相结合。

建设工程勘察设计合同

发包方:_________

承包方:_________

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

第一条工程名称__________;

工程地点__________;

工程规模__________;

工程投资__________;

第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。

第三条勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后__天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在__天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为__元估算设计费为__元。

委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

第四条委托方的义务

1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。

提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。

2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

(1)(2)

(3)3、委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包参加。

4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5、维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条承包方的义务

1、承包方应在__年__月__日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。

2、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

第六条违约责任

1、因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

(1)(2)

(3)2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5的违约金。

4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

(1)(2)

(3)5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计,应另行增加勘察设计费用。

6、委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5计算。

第七条争议的解决方式

合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决,协商不成时,双方属于一个部门的由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

第八条经双方协商一致,增加补充下列__项条款(没有增补以“空白”记入)。

第九条附则

本合同未言明事项,一律按《中华人同共和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件:《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本__份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

委托方(盖章):承包方(盖章):

鉴(公)证意见

地址:地址:

经办人:

法定代表人(签名):法定代表人(签名):

鉴(公)证机关(章)

委托代理人(签名):委托代理人(签名):

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

电挂:电挂:

邮政编码:邮政编码:

签约时间年月日签约地点___________

《建设工程勘察设计管理条例》第四条从事建设工程勘察、设计活动,应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月18日 12:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济合同仲裁相关文章
  • 建筑物估值的准则与实践
    房地产价格评估的类型:1.土地使用权出让价格评估;2.房地产转让价格评估;3.房地产租赁价格评估;4.房地产抵押价值评估;5.房地产保险估价;6.房地产课税估价;7.征地和房屋征收拆迁补偿估价;8.房地产分割、合并估价;9.房地产纠纷估价;10.房地产拍卖底价评估;11.企业各种经济活动中涉及的房地产估价;12其他目的的房地产估价。[房产中介]申办房地产价格评估机构资质等级须知一、申请条件:1、一级:(1)注册资本100万元以上;(2)有7名以上取得《房地产估价师执业资格证书》并登记注册的专职房地产估价师(不包括离退休后的返聘人员和兼职人,下同);(3)专职房地产估价人员(包括房地产估价师和房地产估价员)占职工总数的70%以上。(4)从事房地产价格评估业务连续4年以上。(5)每年独立承担估价标的物建筑面积10万平方米以上或土地面积3万平方米以上的评估项目5宗以上;(6)以房地产价格评估为主
    2023-07-08
    227人看过
  • 建筑工程勘察设计的原则有哪些
    一、建筑工程勘察设计的原则有哪些第一,建设工程设计应当符合国家经济、社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求;第二,要符合资源综合利用、节约能源和环境保护的要求;第三,要符合强制性工程建设技术标准的要求;第四,公共建筑和住宅建筑要符合美观、实用和协调的基本要求;第五,要注意采用新技术、新工艺、新材料和新设备;第六,要重视技术和经济相结合。此外,编制建设工程勘察文件,应当真实、准确,满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要。编制方案设计文件,应当满足编制初步设计文件和控制概预算的需要;编制初步设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。二、建筑工程勘察设计工作管理准则(一)根据基本建设工程设计文件编制和审批办法及上级有关指示,为提高工程设计质量,提高效
    2023-06-16
    280人看过
  • 建筑工程设计
    勘察设计
    建筑工程设计第一篇建筑工程设计概论第一章建设工程设计第二章建设工程勘察设计工作基本要求第三章设计单位资质等级和标准第四章建筑设计单位的专业划分和设置第五章建筑设计工作各岗位职责和任务第六章建筑工程设计阶段第七章建筑方案设计文件的内容及深度第八章初步设计的内容和深度第九章施工图设计文件内容及深度第二篇建筑工程设计工序规范管理第一章项目初始阶段设计管理第二章工程设计工作程序第三章设计工作中的主要会议第四章建筑专业设计工作第五章结构专业设计工作第六章暖爱空调专业设计工序第七章给排水专业设计工序第八章电气专业设计工序第九章建筑经济专业设计工序第十章设计文件校审和会签第十一章设计变签第十二章工程设计中材料选择与应用第三篇建筑工程设计质量与技术规范管理第一章建筑工程设计质量管理概述第二章建筑工程设计质量职责与分工第三章专业设计质量保证程序第四章设计质量控制第五章设计技术管理第四篇建筑工程设计文件和资料
    2023-06-09
    327人看过
  • 建筑工程与建筑设计是一个专业吗
    首先这是两个完全不同的专业课程,但是这两个又是相辅相成的,是相互合作的关系。建筑设计是提供图纸设计及相关技术支持,科学验算,建筑工程是按照设计所出的图纸进行施工。一、建筑工程跟建筑设计的区别1.建筑工程,指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。2.建筑设计:是对建筑造型、外观的设计,是对建筑结构的设计,使建筑物满足使用功能的设计。使建筑物具有外部造型美观、功能适用,使用安全。建筑工程主要学科:《建筑工程材料》、《建筑工程测量》、《建筑工程施工技术》、《工程预算》、《房屋与民用建筑》、《建筑结构》、《建筑力学》、《建筑工程资料管理》、《建筑CAD制图》等你可以更具自己需要进行侧重i选择,建筑设计课程:《基础工程》《建筑环境》《建筑电气》《建筑制图》《建筑结构》《建筑CAD》《建筑给排水》《建筑通风》《建筑材料》,其中《房屋建筑学》、《建筑
    2023-03-28
    121人看过
  • 建设工程设计费与定金罚则
    建设工程在正式施工前有一个必经的程序叫做“设计程序”。房地产开发项目的设计一般都由开发商委托具有资质的设计单位对开发项目的方案、施工图等图纸资料进行设计。业主(开发商)与设计单位为确立彼此的权利义务,一般都要签订一份《建设工程设计合同》,通常情况下,双方选用的合同文本都是由建设部和国家工商行政管理局联合制定的示范文本——《建设工程设计合同》(一)[民用建设工程设计合同](GF—2000--0209)。但是本人发现,就是在这份国家级的示范文本中,却暗藏着一些“杀机”,因此,在签合同时也不可大意,防止差之毫厘,谬以千里。对于这份示范文本,本人结合曾代理过的一件建设工程设计合同纠纷案件简单谈谈。2005年4月15日,成都XX房地产开发有限公司(房产公司)与四川XX建筑设计有限公司(设计公司)签定了前述示范文本的《建设工程设计合同》。合同约定设计公司为房产公司开发的XX商品住宅小区进行设计,包括总
    2023-06-12
    331人看过
  • 建筑法实施细则:权威解读与实践指导
    中华人民共和国建筑法实施细则第一章总则第一条为了加强对建筑活动的监督管理,维护建筑市场秩序,保证建筑工程的质量和安全,促进建筑业健康发展,制定本法。第二条在中华人民共和国境内从事建筑活动,实施对建筑活动的监督管理,应当遵守本法。本法所称建筑活动,是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动。第三条建筑活动应当确保建筑工程质量和安全,符合国家的建筑工程安全标准。第四条国家扶持建筑业的发展,支持建筑科学技术研究,提高房屋建筑设计水平,鼓励节约能源和保护环境,提倡采用先进技术、先进设备、先进工艺、新型建筑材料和现代管理方式。第五条从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠依法进行的建筑活动。第六条国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理。第二章建筑许可第一节建筑工程施工许可第七条建筑工程开工前,建
    2023-07-08
    385人看过
换一批
#经济仲裁
北京
律师推荐
    展开

    经济合同仲裁是一种法律手段,用于解决经济合同纠纷。当双方当事人无法通过协商或其他方式解决纠纷时,可以向仲裁机构申请仲裁。仲裁机构根据当事人的申请,组织专家或专业人士对纠纷进行调查、审理和裁决。 经济合同仲裁具有以下特点: 1.自愿性:当事人... 更多>

    #经济合同仲裁
    相关咨询
    • 建筑工程勘察设计的原则
      陕西在线咨询 2021-11-24
      建设工程勘察设计合同是指委托方和承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务而订立的合同。建设单位称为委托方,勘察设计单位称为承包方。建设工程勘察设计的原则是什么?具体来说,有以下原则:一是建设工程设计应符合国家经济社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求;二是要满足资源综合利用、节能环保的要求;三是要符合强制性工程建设技术标准的要求;第四,公共建筑和住宅建筑应符合美观、实用、协调的基本要求;第
    • 建筑工程设计原则有哪些
      重庆在线咨询 2023-03-16
      建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同,建设单位称为委托方,勘察设计单位称为承包方,那么建筑工程勘察设计的原则有哪些呢? 具体而言,有以下原则: 第一,建设工程设计应当符合国家经济、社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求; 第二,要符合资源综合利用、节约能源和环境保护的要求; 第三,要符合强制性工程建设技术标准的要求; 第四,公共建筑和住宅
    • 建筑工程勘察设计原则是什么
      上海在线咨询 2022-12-01
      建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同,建设单位称为委托方,勘察设计单位称为承包方,那么建筑工程勘察设计的原则有哪些呢? 具体而言,有以下原则: 第一,建设工程设计应当符合国家经济、社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求; 第二,要符合资源综合利用、节约能源和环境保护的要求; 第三,要符合强制性工程建设技术标准的要求; 第四,公共建筑和住宅
    • 建筑工程勘察设计的原则有哪些
      香港在线咨询 2022-11-30
      建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同,建设单位称为委托方,勘察设计单位称为承包方,那么建筑工程勘察设计的原则有哪些呢? 具体而言,有以下原则: 第一,建设工程设计应当符合国家经济、社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求; 第二,要符合资源综合利用、节约能源和环境保护的要求; 第三,要符合强制性工程建设技术标准的要求; 第四,公共建筑和住宅
    • 建筑工程勘察设计的原则有哪些?
      安徽在线咨询 2021-11-11
      1、建设工程设计应符合国民经济、社会发展规划、城乡规划和产业政策的要求; 2、符合资源综合利用、节能环保要求;符合强制性工程建设技术标准的要求; 3、公共建筑和住宅建筑符合美观、实用、协调的基本要求; 四、注意采用新技术、新工艺、新材料、新设备;注重技术与经济的结合。