建筑工程延期交付违约金怎么计算?
(1)合同对违约金有具体约定的按约定,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。
(2)违约金的计算依据是合同总价。
(3)约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。
工期延误的情形有哪些?
《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)工程设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
承包人如何避免逾期竣工违约责任?
(1)掌握施工进度,避免工期延误;
(2)收集工期顺延的证据;
(3)承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。
、同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任?
(1)按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;
(2)发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;
(3)如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。
随着社会的进步,建筑业在在不断的发展,而建筑合同中往往会涉及建筑工程延期交付违约金,而建筑工程延期交付违约金的计算一般是根据合同上约定好的方式。就算是合同无效,也可以通过仲裁的方式来进行维权,只不过之前合同违约条款无效而已。
-
建筑工程延期交付违约金怎么计算?
335人看过
-
建筑工程延期交付违约金怎么计算?
212人看过
-
建筑工程延期交付违约金是怎么计算的
178人看过
-
建筑工程延期交付违约金应该怎么计算
293人看过
-
建筑工程延期交付违约金多少
463人看过
-
工程延付违约金怎么计算
249人看过
违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>
-
延期交付建筑工程违约金怎么计算云南在线咨询 2023-04-271、合同对违约金有具体约定的按约定计算,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。 2、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。 3、法律依据;《民法典》 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请
-
建筑工程延期交付违约金如何计算贵州在线咨询 2022-11-101、建筑工程延期交付违约金一般按照合同约定计算,具体可以双方在合同中协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。 2、法律依据;《民法典》 第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到
-
建筑工程延期交付违约金应该怎么计算山东在线咨询 2022-06-231、合同对违约金有具体约定的按约定计算,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。 2、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。 3、法律依据;《民法典》 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请
-
建筑工程延期交付违约金怎么算?上海在线咨询 2022-11-121、合同对违约金有具体约定的按约定计算,对违约金无约定或约定不明确的,按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。 2、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。 3、法律依据;《民法典》 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请
-
建筑工程延期交付违约金应该怎么计算的陕西在线咨询 2022-07-191、建筑工程延期交付违约金一般按照合同约定计算,具体可以双方在合同中协商约定,同时可以根据违约情形判断实际损失。造成的损害比较大时违约金可以适当上浮,但最高不应超过实际损失的30%。 2、法律依据;《民法典》 第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到