附件工程承揽合同样本：示范文本-法师兄

附件工程承揽合同样本：示范文本

来源：互联网时间： 2023-08-04 08:40:07 270 人看过

1、委托单位（甲方）与承揽单位（乙方）姓名；2、工程概况。包括工程名称、工程地点、承包范围与工程承包方式；3、施工时间；4、甲方与乙方工作内容；5、验收和标准；6、工程款付款方式；7、违约责任与质保期；8、甲乙双方签字盖章。

合同附件合同附件怎么写

合同附件的写法：

1、需要写明本合同的附件也是本协议不可分割的组成部分，与本合同效力均等；

2、对于劳动合同，可以写明甲乙双方《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策及法规，于某年某月某日订立了《劳动合同》在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议。

《中华人民共和国民法典》

第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。

第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

第七百九十三条建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（一）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；（二）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

合同内容
加工承揽合同范本怎样

一、加工承揽合同范本怎样加工承揽合同承揽方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________定作方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________定作方委托承揽方加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条加工成品第二条加工成品质量要求第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量1.(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定

2023-06-04

133人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同示范文本

1、建设工程施工合同示范文本（以下简称甲方）承包人：甲方（以下简称乙方）甲乙双方就建设工程全面协商签订本合同，并共同遵守。项目名称：项目地点：项目区（含土建、水暖、电气工程）：总建筑面积1平方米。4。合同内容：5。建安费：人民币元，合计万元。6。工程价款和费用的结算依据和支付方式：7。工程开工日期：\年\月\工程竣工日期：\年\月\工程质量：依据国家颁发的施工图纸、图册、施工验收规范和质量检验标准。甲方主要义务：11。乙方的主要义务：12。违约责任：（1）甲方因自身原因延迟支付工程价款时，每逾期一天，应支付应付金额，并计算违约金。（2）如果乙方未能在合同规定的时间内完成工程，每逾期一天，将收取未完成工程的费用，并计算违约金。（3）甲方未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地和技术资料的，乙方可要求推迟工程日期，并可要求赔偿停工、窝工损失。（4）保险期为工程竣工后一年。供热工程保修期为采暖期

2023-05-02

101人看过
仲裁委员会
仓储合同范本（示范文本）

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿保管人：＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿存货人：＿＿＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿年＿＿月＿＿日第一条仓储物－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜品种｜｜｜｜｜｜｜｜品名｜｜性质｜数量｜质量｜包装｜件数｜标记｜｜｜规格｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（注：空格如不够用，可以另接）第二条储存场所、储存物占用仓库位置及面积：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第三条仓储物（是／否）有瑕疵。瑕疵是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四条仓储物（是／否）需要采取特殊保管措施。特殊保管

2023-06-09

472人看过
仲裁委员会
保管合同范本（示范文本）

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿保管人：＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿寄存人：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日第一条保管物保管物名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿价值：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条保管场所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第三条保管方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第四条保管物（是／否）有瑕疵。瑕疵是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第五条保管物（是／否）需要采取特殊保管措施。特殊保管措施是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第六条保管物（是／否）有货币、有价证券或者其他贵重物。第七条保管期限自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日至＿＿＿＿年＿＿＿＿月

2023-06-09

290人看过

要约
承揽加工合同范本

一、承揽加工合同范本加工承揽合同主要包括以下内容：（一）定做项目。承揽人按照定作人的要求应进行的工作，对定作物的规格、数量和价款作明确约定。是承揽合同的必备条款。（二）材料的提供。定作物所需的原材料提供方、原材料品名和规格。（三）数据的提供。定做物的技术数据及图样、样品要求。（四）承揽方式。即承揽人完成工作的方式，不是合同的必备条款。（五）定作物的品质.定作物的品质及质量保证。（六）定作物的交付和验收。主要约定定作物的交付时间，及验收时间和方式（七）转包。针对承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完成的约定。（八）双方权利义务。就加工承揽项目的具体情况进一步明确各方应当履行的合同义务。（九）留置。若定做人未按时支付报酬，承揽人有权留置定作物。（十）就是合同违约及争议处理方式等约定。二、加工承揽合同可以约定管辖吗可以。因合同提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖，最高院司法解释规定：加

2023-06-19

271人看过
法定代表人
加工承揽合同范本

加工承揽合同范本承揽方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________定作方：____________________________________地址：____________邮码：__________加工承揽合同范本承揽方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________定作方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：_______

2023-06-09

223人看过