申请顺延工期签证的方法-法师兄

申请顺延工期签证的方法

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-16 22:31:13 463 人看过

当工程无法按照约定期限完成时，是可以申请工期延顺的，此时应当及时办理现场签证。凡涉及经济费用支出的停工、窝工、用工签证、机械台班签证等，一定要在第一时间找现场代表核实后签证，如果现场代表拒签，可退一步请他签认事实情况，及工期顺延。并且要马上向相关领导汇报办理情况。

工期延误索赔依据

1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要．

2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等．

3、发包人或者工程师签认的签证．

4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明．

5、国家有关法律法令政策性文件．

6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片．

7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定．

8、工程有关的图片片和录象，备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认．

9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料．

10、其他，如官方发布的物价指数，汇率，规定等．

《中华人民共和国劳动合同法》

第三条订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。依法订立的劳动合同具有约束力，用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。

第十条建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

第三十六条用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多签证相关文章

护照
顺德申请护照延期须知

1、持照人在护照有效期期满前6个月之内，可申请延期。特殊情况(如有效期不够外国签证期限的)可持有关签证证明或通知提前申请。2、护照可延期二次，每次5年。延期的有效时间自护照原有效期截止日算起。超过有效期的护照为失效护照，不办理延期手续。原手工填写的护照及92版护照不办理延期，可申请换发护照。3、护照的延期，在国内，由原签发机关或持照人户口所在地发照机关办理。在国外，由我驻外使领馆或外交代表机关办理。4、定居国外的中国公民临时回国在我市申请护照延期，可凭原护照和在国外定居的证明(验原件，收复印件)至市公安局出入境管理部门办理。居住国内的我市居民申请护照延期，由市公安局出入境管理处办理。如原护照是由省公安厅出入境管理处受理审批的，申请人也可到省公安厅出入境管理处申请延期。如原护照是本省其他市或外省(自治区、直辖市)签发的，市公安出入境管理科应向原发照机关核查发照情况。户口已迁到现住地的可不再发

2023-05-29

159人看过
训诫
法律规定的延期举证申请

当事人提出主张，人民法院会确定当事人应当提供的证据和期限，如果当事人在诉讼该期限中提供证据有困难（例如行动不便、地区偏远、交通不便等），可以向人民法院提出申请延长期限，人民法院根据当事人的主张和案件的情况进行分析适当延长期限。但是一旦逾期提供证据，人民法院将会责令并要求说明原因。延期举证申请的时间依据证据规则第三十六条规定，当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，应当在举证期限内向人民法院申请延期举证，经人民法院准许，可以适当延长举证期限。当事人在延长的举证期限内提交证据材料仍有困难的，可以再次提出延期申请，是否准许由人民法院决定。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十五条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的，可以向人民法院申请延长期限，人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期

2023-07-01

138人看过
法律综合知识
甲方延迟付款是否能顺延工期

法律咨询：建筑甲方推脱延迟付款的责任我应该怎么办？我方作为建筑企业，2014年6789四个月没有收到甲方的任何工程款，近期甲方在对我方发函的回复中称，“银行拨付工程款需要，建筑方，甲方和财政局的三方核对的预算，因三方预算于2014年9月9日才出来，所以678三月的工期不得顺延。”(因为我方城建的是一个学校工程，所以有财政局的参与)，现向各位律师请教，我方需要怎么才能争取到工期的顺延，法律依据有哪些，谢谢律师回答：按照合同约定履行义务。如果合同约定先付工程款，那你们有理由顺延工期。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则

2023-01-25

156人看过
签证
监理人员工期顺延签证的效力如何认定

一、监理人员工期顺延签证的效力如何认定？监理人员工期顺延签证的效力认定，应根据监理职责及发包人（即业主）与监理人员所签订合同进行综合判断。从监理人的法律地位角度分析，其是根据建设单位的授权和指示，负责对工程实施进行监督、检查和管理，以维护建设单位的利益，权限是由委托人授权产生的，该代理人资格不是监理人所具有的行为能力，而是委托人赋予的行为自由。一般而言，监理人无权对工程量和工程价款作出认定。在实务中，施工合同常常约定监理人对正常工程量、设计变更所导致的工程变量、工程价款变更有权初审，而决策权则由发包人驻工地代表或者发包人行使。因此，监理人对工期顺延所作的签证是否有效，关键在于发包人（业主）与监理人以及施工人之间的约定。二、办理工程签证的程序是怎样的呢？它的适用范围又是什么？（一）办理工程签证的程序1．工程签证由承包人的项目经理向项目监理部提出。同时提交工程经济签证核定单及设计变更通知单或设

2023-06-07

438人看过

工伤停工留薪
如何顺利通过工伤停工留薪期延长申请

停工留薪期满后申请延长的办法：工伤人员因伤情严重或者情况特殊，要求延长的，应当在停工留薪期满前的合理时间内，向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出书面申请，并提供治疗工伤的医疗机构的诊断证明和《延长停工留薪期申请表》、《工伤认定书》、诊疗工伤的医疗机构的诊断证明和相关材料。经其批准的，即可延长。工伤停工留薪期是多长？停工留薪期是指职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受医疗并享受有关待遇的期限。为遏制小伤大养，休工无限制的不良现象发生，工伤停工留薪期应当根据伤情的具体情况来确定，一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊需要延长治疗期限的，经设区的市级劳动鉴定委员会确认，工伤停工留薪期可以适当延长，但最多可再延长12个月。职工在停工留薪期内，除享受工伤医疗待遇外，原工资福利待遇不变，由所在单位发给，生活不能自理需要护理的，由所在单位护理。《工伤保险条例》第三十三条职工因工作遭受事故伤害

2023-07-06

321人看过
签证
外国人申请签证延期怎么办？

1、有效护照和签证；2、住宿登记证明；申请“L”签证延期还需提交以下之一证明：ａ、亲属关系证明；ｂ、医院诊断证明；ｃ、经济保证证明。申请“F”签证延期还需提交：接待单位申请书。申请“F”签证还需提交：授权单位的申请书。申请“L”、“D”返回签证还需提交：有效居留证。申请“X”、“Z”返回签证还需提交：ａ、有效居留证或临时居留证；ｂ、单位申请书。由上海市公安局出入境管理处受理、审批。

2023-05-10

115人看过
继续履行
劳动合同到期顺延怎么申请

劳动合同到期后，用人单位既未终止劳动合同，也未续签订劳动合同，劳动者继续在用人单位工作，实际上双方建立了事实劳动关系。一、不续签劳动合同可以得到经济补偿吗劳动合同到期未续签，除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，用人单位应当向劳动者支付经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。二、合同到期不续签怎么处理不需要赔偿一、合同期满，劳动合同终止。如仍在单位工作，则存在事实劳动关系，建议尽快续签。1、如果单位不续签，需要进行经济补偿。2、如果员工不续签，要看具体情况又细分为两种情况：（1）如果单位维持或者提高原来劳动条件，员工仍然不续签的，则不进行经济补偿。（2）如果单位降低原来劳动条件，员工不续签的，则单位还要进行经济补偿。3、不续签劳动劳动合同超过一个月不满一年的，可以要求单位向劳动者每月支付二倍的工资。二、

2023-03-24

83人看过
女职工
“三期”女职工合同顺延与续签

三期女职工合同届满必须续签吗？女职工三期内遇到劳动合同届满，劳动合同就不得终止，企业必须与其续签劳动合同。这种说法并不是绝对的。一方面，根据《劳动合同法》第42条的规定，女职工在孕期、产期、哺乳期，用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同，劳动合同应当顺延至相应的情形消失时终止。第45条规定，劳动合同期满，有本法第42条规定情形之一的，劳动合同应当顺延至相应的情形消失时终止。因此，当张女士进入孕期之后，即使她的劳动合同期满也应当顺延至其哺乳期结束之后才能终止。此时，单位必须做的是顺延而不是续签。顺延原劳动合同至法定情形消失时终止，只要用人单位通知劳动者，而不是双方再协商一致签订一个新合同。所谓法定情形也包括了流产、早产或者晚产等情形，不必另外专门约定。一般情况下，孕期、产期、哺乳期是接续发生的，以最终期限届满即哺乳期结束(孩子满一周岁之时)为准即可，但也不排除终止妊娠、婴儿

2023-06-05

347人看过

不可抗力
疫情期间建工企业是否有权申请工程顺延

疫情期间建工企业有权申请工程顺延。疫情是不可抗力，属于不能预见也不能避免且不能克服的客观情况，当事人因不可抗力不能及时履行民事义务的，不承担民事责任。一、被人起诉解除合同是明示违约吗在我国提起诉讼解除合同并不一定是明示违约，有可能是出现法定解除合同的情形请求法院解除合同。其中，因不可抗力致使不能实现合同目的的情形就属于解除合同的法定情形。因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、遇到疫情租赁合同可以解除吗？遇到疫情租赁合同可以解除。根据《中华人民共和国民法典》的规定，不可抗力是指不可预见、不可避免、不可克服的客观情况。同时，不可抗力属于法定免责原因，不属于当事人。因合同不能履行的，可以变更或者解除合同。因此，不可抗力的法律后果是直接免除责任，通过变更或解除合同解决不可抗力的不利影响。三、侵权中意外事件如何

2023-06-22

97人看过
法律综合知识
工期顺延和工期延误的区别是什么

一、工期顺延和工期延误的区别是什么工期顺延和工期延误的区别是：1．工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。2．工期顺延的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。《民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工期顺延的条件工期顺延的条件：1．发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；2．发包人未按合同约定支付工程款的；3．发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；4．设计变更，导致工程量增加的。三、建筑工程工期顺延有哪些风险建筑工

2023-11-06

408人看过
工程承包
承包商工期顺延的法律规定

承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。工程承包人包括什么建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任：（1）按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工；（2）接受发包人的监督；（3）确保建设工程质量达到合同约定的标准；（4）发包人经检验验收未

2023-07-08

138人看过
建筑工程纠纷
工期顺延一般是不是合法的

工期顺延的合法情形：1、工程量增加；2、发包人变更设计；3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；4、发包人未按约支付工程款；5、工程质量鉴定。一、建筑工程款支付优先清偿条件是什么工程款优先受偿权的适用条件是：1、建设工程承包人必须依照合同约定履行了全部义务。建设工程必须按期完工，并经验收合格。2、建设工程承包人行使先行催告权。发包人未按照约定支付价款的，承包人不能直接将该工程折价、拍卖，而应当催告发包人在合理期限内支付价款。3、符合法律规定的实现程序、方式。优先受偿权的实现方式有两种，即承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。4、建设工程优先受偿权的行使期限。建设工程承包人行使优先受偿权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。二、建筑工程施工违约怎么办根据我国《民法典》规定：发包人应当对以下违约行为负违约责任

2023-06-21

380人看过

不可抗力
工期顺延怎么样才合法

1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中，通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、

2023-04-16

403人看过
签证
美国移民签证可以申请延期吗

美国移民签证可以申请延期。美国b类签证都可以延期的，签证过期48个月之内，同一类型的签证续签，无需面签，代传递资料就可以了，如果48个月以上，需要预约面签。和重新办理的流程一致。之前如果在美国逾期或者停留时间过长，也可能会要求面签。美国移民签证怎么办美国移民签证的办理手续是：1、根据美国大使馆的相关要求准备好资料和申请函。需要填写缴交的资料包括投资人的个人资料，医疗记录，护照，身份证，履历表以及婚姻文件。2、美国移民签证资料提交获得批准之后，律师为取得签证替申请人申请在美国使领馆面谈。3、面谈通过之后会当场通知当事人结果，当事人正常办理签证领取手续即可。《中华人民共和国护照、签证条例》第一条中华人民共和国护照是发给中国公民出、入国境和在国外的身份证件。护照分为：外交护照、公务护照和普通护照（普通护照分因公普通护照和因私普通护照）。颁发护照机关根据需要也可以颁发代替护照的其它证件。

2023-07-31

302人看过