房地产工程承包合同怎么写
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-19 19:17:31 164 人看过

一、建筑工程劳务承包合同书范文只要为以下几点:

发包方:________________(以下简称甲方)

承包方:________________(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国民法典》,《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守):

一、工程概况

1.工程名称:______________________

2.工程地址:______________________

3.建筑面积:______________________平方米

4.结构类型:______________________

5.工程造价:______________________

二、承包方式

承包方(乙方)对______________________项目劳务人工费总承包。

三、承包范围

1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)

四、承包工期

1.开工时间:_____年_____月_____日(以双方确定的开工报告为准)

2.竣工时间:_____年_____月_____日

五、费用标准

1.劳务费按实际施工建筑面积─0.000以上/每平方米_________元(结算单价:框架每平方_________计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为_________元)

2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。

3.工程在施工过过程中若发生设计变更,劳务整体在人民币_________元以内,甲方不另外补份,变更量在_________元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。

六、工程质量

在甲方工程技术人员的安排下,工程质量必须达到合格标准。

七、履行保证金及劳务人工费及支付

1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币_________元整。

2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币_________元整。

3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。

4.该现场除合同包干外的另外用工,每日平均_________元,技工为每日_________元。

5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户,乙方向甲方提供人工费收据。

6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

八、甲、乙方的职责

1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝,元钉铅丝,”其余均由甲方负责。

2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房,食堂的设备及锅具。

3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

九、由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币_________元。

十、现场安全

1.现场按甲方要求,乙方人员应遵守现场的规章制度,做到安全生产、文明施工。

2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故,由乙自行负责。

甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

代表人(签字):________________代表人(签字):________________

身份证号码:__________________身份证号码:__________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

二、法律依据

《中华人民共和国民法典》第七百八十八条

建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月12日 02:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 私人承包工程合同违约金怎么写
    私人承包工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。违约金有法定违约金与约定违约金之分,如果合同双方在合同中的违约责任中约定了违约金额,则在法律允许的范围内,按照约定的数额执行,如果没有约定相应的违约金额的,按照实际损失的金额进行赔付。建设工程合同违约,如果没有约定违约金,按照合同金额的百分之二十确定。当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为“过分高于造成的损失”。一、合同违约金如何支付(一)违约金的支付应体现合理性。当事人可以依法请求仲裁机构或者法院予以适当增、减,从而保
    2023-02-26
    342人看过
  • 土地承包合同怎么写,土地承包合同违约如何赔偿?
    土地承包合同,写明双方约定人的基本身份信息,土地的基本相关信息,承包的用途,期限和起止日期,双方约定人的权利义务和违约责任等合理条款。土地承包合同违约的赔偿根据违约情况可以要求其停止侵害,恢复原状,消除危险,赔偿损失等。一、土地承包合同怎么写土地承包合同,应写明承包方和发包方的基本身份信息;土地的名称、面积等信息;承包的用途;承包的期限和起止日期;双方的权利义务;以及违约责任等条款。二、土地承包合同违约如何赔偿?土地承包合同违约的赔偿是基于不同的违约情况而定的,具体情况如下:1.承包方没有依约定交纳承包费,构成违约的,应当按照《民法典》的规定承担违约责任,对于因承包费或交纳承包费等方面产生争议的,承包合同的双方当事人可请求人民法院予以解决。2.承包方给土地造成永久性损害的,《农村土地承包法》第60条第2项规定:承包方给承包地造成永久性损害的,发包方有权制止,并有权要求承包方赔偿由此造成的损
    2022-08-10
    222人看过
  • 建筑工程施工合同承包意向书怎么写
    甲方发包人:__________市__________房地产开发公司乙方承包人:根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规,遵循平等。自愿。公平和诚实信用的原则,经双方友好协商就乙方承包甲方__________社区期项目工程的施工事宜达成以下条款,特订立此合同双方共同遵照执行,如按照招投标签订的制式(备案)合同与协议不一致时,以本协议相关内容为准。一、工程概况:1,工程名称:__________社区期2,工程地点:__________县__________镇__________社区3,结构形式:砖混结构4,建筑面积:2栋,5层+1,(共10500左右平方米)二、工程承包范围以发包人提供的施工图中交房标准包工包料进行总承包施工图纸,所含土建,安装等全部工程内容(挖槽,基护)三、承包方式:包工包料,垫资施工四、合同工期:开竣工日期:开工日期自挖槽,3:7灰土始
    2023-05-05
    431人看过
  • 承包土地合同地上作物怎么写
    一、承包土地合同地上作物怎么写在撰写承包土地合同时,关于地上作物的条款是不可忽视的一环。1.合同应依据相关法律法规,在双方自愿的基础上签订。2.要明确承包土地的面积、位置、用途及承包形式等基础信息。3.土地的承包经营期限也需要详尽规定。至关重要的是,承包土地上的物品,包括地上作物的处置方式,应该详细约定,以预防未来可能产生的争议。4.合同还应包含承包金及其支付方式、甲乙双方的权利与义务、合同的转包、变更和解除条款、违约责任以及合同纠纷的解决办法。5.合同签署生效的条件,包括签章、合同份数及其分布,都应明确记载。未避免手写文本可能引发的争议,建议使用电脑打印合同文本。二、关键条款细节细化合同内容时,几个关键条款需要特别注意。1.承包金及交付方式条款要明确承包金的数额,支付时间点以及支付方式。2.双方权利和义务的规定是维护合同执行公平性的基础。3.对于合同的转包、变更和解除,要详细列明可能发生
    2024-02-04
    241人看过
  • 土地承包后承包人的权利,土地承包合同书怎么写
    一、土地承包后承包人的权利土地承包后承包人的权利有:1.占有承包的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面的,承包人有权从集体组织取得一定数量、质量、位置的土地以及森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面。2.使用承包的土地或其他生产资料,独立进行生产经营活动。3.收取承包土地或其他生产资料的收益,并取得依约定数额向发包人支付收益后所余收益的所有权。公民个人的承包收益,可以继承。4.转让承包经营权。转让承包经营权的收益应归承包人所有。5.承包人承包土地以后,仍有权按集体组织规定的制度使用集体组织所有的农林设施。6.承包地被征收的,土地承包经营权人有权依法获得相应补偿。二、土地承包合同书怎么写土地承包合同书中应写明的内容有:1.发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;2.承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;3.承包期限和起止日期;4.承包土地的用途;5.发包方和承包方的权利
    2022-05-29
    68人看过
  • 建筑工程承包合同怎么写,包括哪些内容?
    一、合同的签订建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。应当采用书面形式签订建设工程承发包合同;对于实行招标发包的建设工程,其承发包合同的主要条款内容应当与招标文件、投标书和中标通知书的主要内容相一致,承发包双方签订了建设工程合同后,不应该再签订与合同实质性内容相违背的补充协议。二、合同的主要内容可以依据国家颁布的有关合同示范文本拟定建设工程承发包合同专用条款,并特别注意以下条款:(1)工程名称、地点、范围和内容;(2)工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;(3)工程质量保修期及保修条件;(4)工程造价;(5)工程验收及工程价款的支付、结算方式、支付方式;(6)设计文件及概算预算、技术资料的提供日期及提供方式;(7)材料的供应及材料进场期限;(8)工程变更;(9)违约、索赔和争议;(10)当事人约定的其他事项
    2023-06-08
    191人看过
  • 承包厨房工程工程的合同
    想知道厨房工程合同都包括什么内容的,一般1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成,在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中,能准确确定工程价款的,需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的,尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程,在合同中需明确规定工程价款的计算原则,具体约定执行的定额、计算标准,以及
    2023-03-16
    100人看过
  • 编写工程承包合同的步骤
    工程承包合同写法如下:首先需要写明甲乙双方的姓名,写上经过双方协商,乙方愿意承接甲方的工程。然后写明工程的概括、承包的相关方式、工程的范围以及质量要求。其次可以写清楚合同价款,付款的相关方式。最后写上工程的相关期限,在结尾的部分可以写上双方的责任范围,同时写上相应的日期,以及盖章。简单土方工程承包合同怎么写简单土方工程承包合同范本需要写清楚以下条款:1、承包合同当事人的姓名(名称)、性别、年龄、地址等身份信息;2、合同的标的、范围、建设工期、工程期限起止时间节点、工程质量、工程造价、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围等主要内容;3、合同的违约责任以及争议解决方式等。《中华人民共和国农村土地承包法》第二十二条规定,发包方应当与承包方签订书面承包合同。承包合同一般包括以下条款:1、发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;2、承包土地的名称、坐落、面积、质
    2023-07-01
    441人看过
  • 承包房地产合同纠纷怎么处理
    首先,我们应当积极致力于以和解协商的方式来化解纷争。这意味着通过由各方当事人共同参与并负责,针对争端的具体事宜进行公平合理且符合双方利益的深入探讨,以便达到妥善处理争议的最终目标。此种方法主要依赖于当事人预先确定并签订的合同条款,旨在协调解决涉及双方当事人之间房产方面的争议。但是如果当事人不能自主达成和解,可以依据纠纷的性质及其对法律义务的关联程度,分别采取向行政管理机关提交申诉、请求仲裁以及直接启动诉讼程序等不同措施。其次,当一方当事人选择向行政管理机关提出申诉时,该行政管理机关便需依据其所拥有的管辖权范围内的权力进行审查,然后依据相关的法律规定及行政法规条款做出具有合法效力的行政决定。在此过程中,如果涉案的任何一方对行政决定持有异议,他们都有权选择提起行政复议或者发起行政诉讼。然而,一旦行政决定正式作出,就必须立即予以执行,同时对于仲裁或诉讼程序的进行,也不得影响到行政决定的即时实施。
    2024-05-15
    484人看过
  • 土地承包经营权证补办流程,土地承包经营合同怎么写
    一、土地承包经营权证补办流程土地承包经营权证补办流程如下:1.承包方填写换发申请书。2.村委会审核后在申请书上签字盖章。3.原农村土地承包经营权证、合同、户主身份证复印件。4.财政所进行审核,在登记簿上进行登记。5.镇人民政府向区人民政府提出换发农村土地承包经营权证申请书。6.以上资料一同报上级部门审核。符合规定的,在登记簿上进行登记,在省土地承包系统平台进行登陆,换发农村土地承包经营权证,并在证上注明“换发”/“补发”字样。二、土地承包经营合同怎么写土地承包经营合同应当写明以下内容:1.发包方与承包方的基本信息;2.承包经营的方式;3.发包方的权利与义务;4.承包方的权利与义务;5.合同的变更、解除或终止;6.违约责任等。三、农村土地承包经营权证的作用有哪些农村土地承包经营权证的作用有:1.农村土地承包经营权证是农村土地承包合同生效后,国家依法确认承包方享有土地承包经营权的法律凭证。2.
    2023-06-23
    367人看过
  • 2024土地承包合同怎么书写的?
    一、土地承包合同怎么书写的?甲方:村民委员会乙方:根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,乙方通过xx方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权,经双方共同商定,达成如下协议,特立此合同:1、甲方将位于xx村民委员会(组)所有的,以北、现xx以西与xx毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用,其四至为:东至:现西边;南至:与村荒山相隔的通往上山的道路;西至:这两座山顶东西分水岭一线;北至:从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。2、乙方承包后,承包使用期五十年不变,即从xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日终止。3、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币元整,付款方式为:4、乙方承包荒滩荒山后应积极治理,在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。5、乙方对所承包的荒滩荒山有
    2024-01-06
    283人看过
  • 工程承包协议怎么写才合适
    范本承包方(乙方):发包方(甲方):兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、承包内容:4、承包范围:5、承包方式:6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》7、工期要求:年月日至年月日。二、甲方工作:1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。2、负责向乙方提供临时水电。三、乙方工作:1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。3
    2023-05-01
    107人看过
  • 承包地遇到政府征地怎么写合同
    承包人承包的土地遇到政府征收的,承包人是可以获得经济补偿的,补偿合同应该载明承包人可以获得哪些补偿、获得多少补偿、补偿支付时间等内容。《中华人民共和国农村土地承包法》第二十二条发包方应当与承包方签订书面承包合同。承包合同一般包括以下条款:(一)发包方、承包方的名称,发包方负责人和承包方代表的姓名、住所;(二)承包土地的名称、坐落、面积、质量等级;(三)承包期限和起止日期;(四)承包土地的用途;(五)发包方和承包方的权利和义务;(六)违约责任。第四十条土地经营权流转,当事人双方应当签订书面流转合同。土地经营权流转合同一般包括以下条款:(一)双方当事人的姓名、住所;(二)流转土地的名称、坐落、面积、质量等级;(三)流转期限和起止日期;(四)流转土地的用途;(五)双方当事人的权利和义务;(六)流转价款及支付方式;(七)土地被依法征收、征用、占用时有关补偿费的归属;(八)违约责任。承包方将土地交由
    2023-06-18
    415人看过
  • 土地承包合同怎么写,签订土地承包合同时需要注意什么
    一、土地承包合同怎么写合同填写必须整洁规范,严禁自作主张。下列内容必须统一规范:(1)合同封面上的“合同编号”和“鉴证编号”为同一编号;(2)“承包方代表姓名”要与身份证一致;(3)“承包土地人口”为农户现有人口;(4)“土地承包经营权共有人”与“承包方代表关系”要明确;(5)“承包期限”起始日期为签订合同的现时日期;(6)“承包方签章”如无私章的,应由承包方签名并按手印确认;(7)“承包土地地块情况”长、宽可以不填,面积一定要填,地块“田界”必须准确具体,台账登记不准确具体的应予纠正;(8)“地块地类”只分水田、旱地两类;(9)“承包地附着物情况”要实事求是,不能漏填错填;(10)“鉴证机关签章”必须在对签订合同进行认真审查后进行,不符合质量要求的不能签章。二、签订土地承包合同时需要注意什么1、土地纠纷必须处理到位,严禁回避矛盾。在土地承包纠纷未彻底处理前,存在土地承包纠纷的村民小组的所
    2024-04-15
    467人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 土地承包合同怎么写...土地承包合同怎么写展开
      福建在线咨询 2022-10-25
      (一)当事人姓名、住所和身份证号;开头:甲乙双方经协商,在公平自愿的原则下,签定以下土地承包合同(说明是自愿的)(二)土地面积、坐落(四至界限)及现状;(三)承包后的土地用途;(四)承包费用和交付时间(五)双方责任和违约责任(六)解决纠纷的办法(法院)
    • 合同工程承包范围怎么写?
      河北在线咨询 2023-09-03
      建设工程承包范围是由招标文件或施工图纸确定的,应包括你们负责的具体部分,包括具体的工作内容,比如土建、线路、管道、设备安装及装饰装修工程、采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等专业工程的安装以及室外线路、管道、道路、围墙、绿化等工程。
    • 怎么写绿化工程承包合同书?
      云南在线咨询 2023-03-09
      绿化工程承包合同书首先要需要写明发包方和承包方的基本信息,然后针对工程概况、期限、造价、价款的支付和结算、工程质量和检查验收、双方的权利与义务、违约责任以及争议解决的方式等做出具体规定,最后由双方签字盖章、注明日期。法律依据《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款: (一)当事人的姓名或者名称和住所; (二)标的; (三)数量; (四)质量; (五)价款或者报酬; (六)履行
    • 村在土地承包过程中应该怎么写土地承包合同
      上海在线咨询 2022-07-26
      甲方: 乙方: 由于甲方搬迁外出,长期不在家中,因为人力、财力等方面的因素致使其在本村的承包土地闲置,为了有效利用土地资源发展经济,在征得土地发包方同意后,甲乙双方经过充分协商,依据《中华人民共和国农业土地承包法》的有关规定,由甲方自愿将在本村的承包土地经营权有偿转让给乙方,现双方达成如下协议: 一、甲方转让给乙方的土地是周家沟村东庄子河社处甲方的承包土地及荒山、荒滩,总面积亩,其中号土地承包经营
    • 承包工程合同如何写?
      天津在线咨询 2022-08-14
      工程外包合同甲方:乙方:甲方将工程委托乙方施工,协议如下: 1.工程名称: 2.工程地址: 3.工程施工内容:。 4.工期要求:工作日开工日期:年月日竣工日期:年月日5.施工费用:1)、承包方式:2)、本合同内容总工程施工费:人民币元整)¥元)。 6.付款方式:乙方进场施工日开始甲方应预付总工程款的%人民币元整工程款;工程竣工并验收合格后(竣工后一周未验收视为验收合格),一周内付给乙方应得剩余工程