ktv承包合同的写作技巧
来源:互联网 时间: 2023-07-02 16:21:41 468 人看过

ktv的承包合同,一般包括以下的八个条款,分别如下:

1、当事人的名称、姓名和住所;

2、标的;

3、数量;

4、质量;

5、价格或报酬;

6、履行期限、地点和方式;

7、违约责任;

8、解决争议的方法。

合同是合同类型之一。ktv的承包合同包括以上条款后,只要没有违反法律的相关规定,表达了双方的真实意思表示,那么该承包合同一般都会有效。

量贩ktv承包合同包括哪些内容?

量贩ktv承包合同

发包人:________________________

承包人:________________________

发包人委托承包人承担:__________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称:__________________________________________________

1.2工程地点:__________________________________________________

1.3工程立项批准文件号、日期:__________________________________

1.4岩土工程任务委托文号、日期:________________________________

1.5工程规模、特征:____________________________________________

1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:____________________________

1.7承接方式:__________________________________________________

1.8预计的岩土工程工作量:______________________________________

第二条发包人向承包人提供的有关资料文件

序号

资料文件名称

份数

内容要求

提交时间

第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

序号

报告,成果,文件名称

份数

内容要求

交付时间

第四条工期

本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工,工期为__________天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。

第五条收费标准及支付方式

5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为__________元(大写__________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。

5.3本合同生效后,发包人按下表约定分__________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

拨付工程费时间(工程进度)

占合同总额百分比

金额人民币(元)

第六条变更及工程费的调整

6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术革新求提出变更,发包人应在变更前________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第__________天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。

6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:___________________________

第七条发包人、承包人责任

7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。

7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付__________元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费______元。

7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;

发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任

在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;

发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。

7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。

7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。

7.2承包人责任

7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。

7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采了补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的__________%。

7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。

7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。

7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条违约责任

8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

第九条材料设备供应

9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。

9.2承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。

第十条报告、成果、文件检查验收

10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后__________天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。

10.3隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未以到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在____________天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。

10.5工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起__________天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条其他约定事项:_________________________________

第十三条争议解决办法

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第________种方式解决:

(一)提交__________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式__________份,发包人__________份、承包人__________份。

发包人名称:________________承包人名称:________________

(盖章)(盖章)

法定代表人:(签字)________法定代表人:(签字)________

承包合同实质上也是建设工程合同,合同的双方当事人分别称为委托方和承包方。承包合同是根据建设工程的要求,对所承包的建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的协议。

《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

(一)当事人的姓名或者名称和住所;

(二)标的;

(三)数量;

(四)质量;

(五)价款或者报酬;

(六)履行期限、地点和方式;

(七)违约责任;

(八)解决争议的方法。

当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月06日 16:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多仲裁委员会相关文章
  • 继承人证明的写作技巧
    书写第一继承人证明首先应该相信写出被继承人的身份信息,以及被继承人的死亡时间和死亡信息。另外,还要详细的写出被继承人所有的第一顺位继承人的详细信息。其中包括与被继承人之间的关系,继承人的姓名以及联系方式。第一顺位继承人包括在世的父母,配偶以及子女。如果需要开具第一顺位继承人的证明可以到当地的居委会去办理相关手续。请问第一继承人证明怎么办理办理第一继承人证明,需要继承人拿着身份证或者是户口本,然后去死者生前的户籍所在地的村委会,或者是居委会,先要开具一个亲属关系证明,然后再拿着亲属关系证明以及身份证,户口本等材料,到派出所去开具亲属关系的证明,然后就可以。根据《民法典》第一千一百二十七条,遗产按照下列顺序继承:(一)第一顺序:配偶、子女、父母;(二)第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承;没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。本
    2023-07-01
    157人看过
  • 合作协议的撰写技巧
    公司之间的合作协议应当这样写:1、公司的相关信息,包括公司的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;2、公司合作的项目是什么,这个应当写清楚;3、公司之间的合作方式,是以出资合作,还是其他的方式来合作的;4、公司之间对合作事项达成的约定是怎样的,这些约定必须在协议中写明;5、违约责任;6、争议的解决方法。汽修厂与保险公司合作协议怎么写甲方:身份证:地址:联系电话:乙方:身份证:地址:联系电话:丙方:身份证:地址:联系电话:应方共同要求,方作为投资人共同投资人民币万元共同;第一条总则;1、汽修厂(乙下简称汽修厂)是遵照中华人民共和国法律;2、可根据我方《民法典》及其有关法律规定,同意以资金;折合入股,成为汽修厂股东之一;同意抱着诚挚的态度遵守本合同;第二条汽修厂名甲方:身份证:地址:联系电话:乙方:身份证:地址:联系电话:丙方:身份证:地址:联系电话:应方共同要求,方作为
    2023-07-01
    131人看过
  • 合同转让协议书的写作技巧
    合同转让协议书应该包含当事人的基本身份信息等。除此之外,要包含标的的数量、质量;价款;支付价款的期限、方式、地点;以及违约责任等条款的,并且意思表示真实合法,主体具有相应的民事行为能力的,是有效的。当事人采用合同书形式订立合同的,从当事人都签名、盖章或者是按指印时合同成立。在签名、盖章或者是按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的时候,此合同成立。委托合同转让协议书新版<p>甲方:_________________________</p><p>法定地址:_____________________</p><p>企业法人营业执照号码:_________</p><p>乙方:_________________________</p><p>法定地址:_____________________</p><p>企业法人营业执照号码:_________</p><p>鉴于:</p><p>(1)甲方全
    2023-07-01
    114人看过
  • 合同解除通知函的写作技巧
    解除通知函书写内容:首先写明是给谁的,然后写明双方是什么时间时间签订的什么协议,然后写关于协议约定内容,双方遵守的情况(一般都是对方不遵守协议,不履行义务);对于对方的不合理情况,双方多次协商未果,对方一直不改正,已经违反了签订的合同,所以决定解除合同然后写上根据签订协议的哪些条款来通知对方公司,几几年几月几日签订的什么协议与通知函发出之日解除;相关的贷款需要在规定时间内支付完,如果对方公司不支付,会受到起诉。最后写上:“特此通知!”。劳动合同解除的协议怎么写解除劳动合同书写法如下:双方同意于年月日解除劳动合同、工薪及福利同时截止。乙方保证本协议书签订之日起一周之内,按照甲方的相关规定,和要求办理完毕全部的交接手续。为弥补乙方因上述约定而有可能出现的损失,甲方同意支付乙方补偿金元人民币。《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定:未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的。《中华人民共和
    2023-07-01
    399人看过
  • Brief写作技巧
    法律综合知识
    HowtoBriefaCaseConfsionoftenarisesoverthetermlegalbrief.Thereareatleasttwodifferentsensesinwhichthetermissed.AppellatebriefAnappellatebriefisawrittenlegalargmentpresentedtoanappellatecort.Itsprposeistopersadethehighercorttopholdorreversethetrialcortsdecision.Briefsofthiskindarethereforegearedtopresentingtheissesinvolvedinthecasefromtheperspectiveofonesideonly.Appellatebriefsfrombothsidescanbeveryv
    2023-06-09
    316人看过
  • 房屋买卖合同起诉状的写作技巧
    房屋买卖合同有效起诉状应当包括以下事项:1、原告和被告的身份信息,包括其姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;2、请求人民法院确认房屋买卖合同是有效的,还有被告应当按照合同的约定履行义务,诉讼请求所根据的事实与理由也必须写清楚;3、房屋买卖合同有效的相关证据和其来源,还有证人的姓名和住所也必须如实说明。解除房屋买卖合同起诉状怎么写解除房屋买卖合同起诉状怎么写,需要注意以下方面:1、写明标题“解除房屋买卖起诉状”;2、这一份起诉状中需要写明双方当事人的姓名、居所、身份证号码等基本身份信息;3、写明解除房屋买卖合同的事实和理由;4、写明时间。需要注意的是,起诉状需要带到人民法院,并且和证据一起上交。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条起诉状起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、
    2023-07-01
    226人看过
换一批
#仲裁知识
北京
律师推荐
    展开

    仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>

    #仲裁委员会
    相关咨询
    • ktv承包合同怎么写?
      西藏在线咨询 2022-06-09
      ktv承包合同需写明,承包人和发包人的姓名或名称等基本信息;ktv的基本情况介绍;承包的期限和价款;支付的期限、地点和方式;以及违约责任等。
    • ktv承包合同怎么写
      黑龙江在线咨询 2022-06-09
      ktv承包合同需写明,承包人和发包人的姓名或名称等基本信息;ktv的基本情况介绍;承包的期限和价款;支付的期限、地点和方式;以及违约责任等。
    • ktv承包合同怎么写啊?
      云南在线咨询 2022-06-09
      ktv承包合同需写明,承包人和发包人的姓名或名称等基本信息;ktv的基本情况介绍;承包的期限和价款;支付的期限、地点和方式;以及违约责任等。
    • ktv催收打官司技巧
      河南在线咨询 2022-02-04
      汏蔀汾嘟湜婹楂彵亾哋,沵+《8160。6881》,彵们浍哠诉沵朂佳蒤径汏蔀汾嘟湜婹楂彵亾哋,沵+《8160。6881》,彵们浍哠诉沵朂佳蒤径汏蔀汾嘟湜婹楂彵亾哋,沵+《8160。6881》,彵们浍哠诉沵朂佳蒤径这种事情不是壹般人可以解决的如果确定重要,您可zhao做数据恢复《8160。6881》实力见
    • 工程合同跟承包人谈话技巧
      浙江在线咨询 2022-01-22
      我们是专业建筑工程律师,。 您的叙述不太清楚,没有明确您和Ab的法律关系。 ab二人是不是从业主那边共同承包了工程,还是他们二人就是业主呢? 一般根据工程惯例,如果发包人不能及时支付工程款,那么作为施工方式可以顺延工期的。这并不会导致违约责任发生。 关键看您和他们二人的施工合同关系。