工期索赔条件和依据有哪些？-法师兄

工期索赔条件和依据有哪些？

来源：互联网时间： 2023-06-04 00:30:43 486 人看过

(一)工期索赔的具体依据

承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：

(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;

(2)合同双方认可的详细进度计划;

(3)合同双方认可的对工期的修改文件;

(4)施工日志、气象资料;

(5)业主或工程师的变更指令;

(6)影响工期的干扰事件;

(7)受干扰后的实际工程进度等;

(二)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;

(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;

(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;

(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;

(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;

(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;

(7)专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

支票
工程索赔的条件及证据有哪些

一、索赔确认的条件有：1.合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。2.增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的，而并非由承包商工作失误所造成。3.与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的，并且就所完成的工程量而言是合理的。4.支持索赔的证据是客观的和可证实的，而不以对问题管理的主观意见为依据或者以没有支持的请求为依据。工程索赔款一般由以下费用项目构成：人工费、材料费、施工机械使用费、保函费用、保险费用、利息费用、管理费用、利润、机会利润损失等。5.索赔是承包人在合同约定的索赔期间内提出的。6.承包人的索赔有无超过法律规定的诉讼时效。二、索赔所需的证据，关系到索赔的成败，证据不足或没有证据都会导致索赔不成立。1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、关联性、及时性。2.证据的种类。工程索赔审查的证据有：(1)工地(地盘)会议记录和有关

2023-04-27

322人看过
违约金
提出工程索赔的依据有哪些?

工程索赔依据是：1、证明建设工程合同关系成立的证据材料；2、证明建设工程合同履行情况的证据材料，如工程预、决算报告，支付工程款的付（收）款凭证等；3、证明双方当事人身份的证据材料。一、求解直接发包备案在哪个部门办理直接发包的施工合同在工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。采用发包方式时，建设单位和施工单位双方要签订工程合同，具体规定双方的权利和义务。施工合同主要内容包括：双方当事人的信息；施工的范围；所用的材料和方式；施工的工程款；工程款的支付方式；还有就是双方当事人的违约责任和违约金等条款。二、装修纠纷应该怎么取证装修纠纷可以通过以下方式取证：一、证明当事人诉讼主体资格的证据：1、当事人为自然人的，应当提交身份证明材料，如身份证或者户口本；2、当事人为法人或者其他组织的，应当提交营业执照、社区法人登记证等登记材料；3、当事人名称在建设工程法律关系成立后发生变更的，应当提交

2023-04-03

479人看过
工程反索赔
工程反索赔的法律依据有哪些？

发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。在工程建设过程中，不健康的施工索赔会使发包人的利益受到重大损失，发包人应当提高防范意识，把违约事件缩小到最小的范围之内，并利用可能的反索赔机会，更好地保证工程目标的实现。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十二条的规定：“因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。”发包人反索赔的操作注意事项：1、发包人可现场将书面通知交付给承包人。2、如施工合同中约定了双方收发送通知的地址及联系人等信息，建议将通知按照合同约定的地址邮寄给指定联系人。3、出现发包人反索赔事项后，应当与承包人积极沟通，沟通如何采取有效措施消除暂停

2023-05-07

496人看过
工程反索赔
工程反索赔的法律依据有哪些？

工程反索赔的依据：我国《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。一、暴雨导致停工怎么处理赔偿事项暴雨导致停工处理赔偿事项如下：1、工程本身的损害，因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失，以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害，由业主承担；2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担，并承担相应费用；3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的，由施工单位承包人承担；4、需要清理和修复的费用由双方协商承担，但在实践中，费用由发包人承担；5、工期顺延；6、停工期间，承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。如果暴雨是可排除的，未达到不可抗力水平，承包商应排除障碍，继续施工。擅自停工的，应当按照合同承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。如果暴雨水浸是不可抗力的自

2023-04-03

199人看过

业主
工程索赔证据和索赔文件应该包括哪些

(一)索赔证据索赔事件确立的前提条件是必须有正当的索赔理由，正当的索赔理由的说明须有有效证据。1.对索赔证据的要求(1)事实性(2)全面性即所提供的证据应能说明事件的全过程，不能零乱和支离破碎。(3)关联性即索赔证据应能互相说明，相互具关联性，不能互相矛盾。(4)及时性索赔证据的取得及提出应当及时。(5)具有法律效力一般要求证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要须是双方签述的：工程中的重大事件、特殊情况的记录、统计必须由监理工程师签证认可。2.索赔证据的种类(1)本工程合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。工程变更、来往信函、指令、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于构成索赔证据的内容广泛，有时会形成相互抵触(或矛盾)，或作不同解释的情况，导致

2023-04-10

240人看过
业主
工程索赔证据和索赔文件应该包括哪些

1.对索赔证据的要求(1)事实性(2)全面性即所提供的证据应能说明事件的全过程，不能零乱和支离破碎。(3)关联性即索赔证据应能互相说明，相互具关联性，不能互相矛盾。(4)及时性索赔证据的取得及提出应当及时。(5)具有法律效力一般要求证据必须是书面文件，有关记录、协议、纪要须是双方签述的：工程中的重大事件、特殊情况的记录、统计必须由监理工程师签证认可。2.索赔证据的种类(1)本工程合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。工程变更、来往信函、指令、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于构成索赔证据的内容广泛，有时会形成相互抵触(或矛盾)，或作不同解释的情况，导致合同纠纷。根据我国有关规定，合同文件应能互相解释、互为说明，除合同另有约定外，上述索赔证据的种

2023-04-28

391人看过