投标有效期90天，可以顺延吗-法师兄

投标有效期90天，可以顺延吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-04 17:19:09 313 人看过

投标有效期90天可不可以顺延

依据我国相关法律的规定，招标的有效期是可以依据实际的情况进行顺延的，但顺延也有相关时限的规定。

《政府采购法》第五十七条规定：“政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。”

《招标投标法实施条例》第六十二条规定，行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

《政府采购法》第八十五条对因严重自然灾害和其他不可抗力事件所实施的紧急采购和涉及国家安全和秘密的采购，不适用本法。

《中华人民共和国政府采购法》（2014修正）：第六章　质疑与投诉　　第五十七条　政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
延期交房90天期限是多少天

一直以来，在众多购房案例中，我们习惯将购房者与开发商签订的合同条款中的交房期限作为起点，以此衡量开发商是否存在逾期交房的行为。例如，若在购房者反复督促之下，开发商仍无法在约定的三个月内完成房屋移交工作，或者不能够提供合理且充分的解释或理由，购房者便可依据法律规定的权利，行使法定解除权来终止双方已签署的购房契约。在此过程中，购房者不仅可以要求开发商全额退还购屋款项，同时还需偿还相关的贷款利息，并且依照合同约定承担相应的违约金及其他违约责任。值得特别强调的是，即使开发商在接到催告通知之后，能够在三个月内按期履行房屋交付义务，尽管此时购房者无权解除购房合同，但他们仍然可以向开发商提出赔偿诉求，要求对方就超出合同约定交付期限的部分给予经济上的补偿。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己

2024-08-16

203人看过
法律综合知识
延期交房免责期90天不赔偿吗

若在合约条款之中明文记载出，一旦发展商未能按照既定期限交付物业，则应依照合同约定支付违约金或相应赔偿金；此外，双方还可自主协商，约定若其中一方出现违约行为，则须按实际违约状况向另一方支付相应金额的违约金。同时，合约亦可明确规定，对于因违约行为所导致的经济损失，应如何进行合理计算与赔偿。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

2024-05-11

91人看过
保全
诉前保全30天可以顺延

诉前保全30天不可以顺延。诉前财产保全的期限是三十日，是不能延长的。如果在法院采取保全措施三十日内未提起诉讼的，法院会解除保全措施。人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为，当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。诉前保全需要提供以下资料：1、诉前财产保全申请书一份；2、当事人主体资格的证明材料；3、诉前财产保全担保书及担保财产的权利凭证原件；4、申请保全财产的具体线索；5、双方当事人之间存在纠纷的证明材料。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条利害关系人因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在提起诉讼或者申请仲裁前向被保全财产所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请采取保全

2023-08-11

345人看过
投标有效期
怎么样能延长投标有效期

延长投标有效期的方法是招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。一、招投标法实施条例中在招投标时的规定投标者出于什么1.投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。2.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。3.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。4.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。二、投标人履行投标文件应注意哪些问题1、投标

2023-02-16

344人看过

居住证
上海居住证有效期可以自动顺延几次

居住证有效期限自动延长一年。上海居住证有效期为1年，在有效期到期前30天就可进入续签申请模式。“首先社区民警、社区工作人员会通过上门走访、核实具体居住地址是否发生变化。如果与原本居住证登记信息一致的ｚｈｉｄａｏ话，就符合系统自动比对的先决条件。”随后，该信息系统将二次比对持证人的缴金、就业、婚姻等状态是否也未曾发生变化。“比如有些人是投靠类居住证，投靠人是否健在，婚姻是否存续，都是需要核实的。”一、居住证可以网上办理吗（一）、居住证可以网上办理。微信办理操作方式：①关注“ｘｘ发布”，回复关键词“ｘｘ市居住证”即可登陆“ｘｘ市居住证服务平台”。②进入申办页面后，新来的小伙伴可以点击“注册新用户”进行注册即可根据系统提示办理居住证或者签注；已注册过的小伙伴直接登陆就ＯＫ啦。③只要在提交办证资料时按照系统提示上传办证人和身份证的两张照片，通过实名认证的话就能使用邮局的快递服务领证哦！（二）、以上

2023-02-26

417人看过
贷款逾期
有过一次90天贷款逾期可以车贷吗

一、有过一次90天贷款逾期可以车贷吗有逾期对公积金贷款的影响根据所在城市和逾期情况而定，一般是限制贷款额度或者提高其贷款首付款。二、信用卡逾期影响贷款怎么办信用报告记录的是持卡人的信用卡近24个月每个月的使用状态。一旦发现严重逾期记录后，继续使用这张卡片，用新的还款记录覆盖原有的负面记录，24个月后就会产生新的信用记录，待记录刷新后就不会影响个人信贷。如果当下就要申请贷款，可以尝试向银行提供“非恶意逾期”的证明，部分银行可能会网开一面。例如有的人仅是开卡后忘了使用，仅欠年费，部分需要到总行开据仅欠年费的证明，就照样可以申请贷款。

2023-05-09

278人看过
消费者
旅游消费者维权投诉索赔时效延长为90天

旅游者向各级质监所请求赔偿的时效期限延长为90天。记者昨日从省旅游局获悉，今年3·15期间，全省各地旅游部门开展了以文明旅游·理性消费消费为主题的公益宣传活动。据介绍，消费者参加旅行社组织的旅游活动，发生违反合同约定的服务质量问题，游客可以向旅游质量监督管理所(或执法大队)投诉。值得注意的是，按照最新规定，向质监所请求赔偿的时效期限由以前的60天延长为90天。超过时效的请求不予受理，游客可以依法提起诉讼。

2023-06-07

113人看过
货币
医疗期期间，其合同可以顺延吗

如果劳动者生病，医疗期间劳动合同到期，劳动合同应顺延至医疗期结束。医疗期结束后，劳动者仍需治疗并请病假的，用人单位可以选择不续签劳动合同，支付劳动者的经济补偿和医疗补助。经济补偿金的标准是每工作一年支付一个月，医疗补助金是本人工资的6～12个月。《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：1。从事接触职业病危害作业的劳动者，在离职前未进行职业健康检查，或者疑似职业病患者在诊断或者医学观察期间；2、在本单位患职业病或者因工负伤被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；3、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内；4、女职工孕期、产期、哺乳期；5、在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄不足5年的；6、法律、行政法规规定的其他情形。医疗期期间有多长《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》第三条企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据

2023-08-09

241人看过

保证
投标保证金的有效期应当超出投标有效期多少天

投标保证金有效期应当超过投标有效期30天。一、未按要求提供投标保证金怎么办投标人未按要求提供保证金的，一般应作废标处理。招标人在招标文件中要求提交投标保证金的，投标人应当按照要求将投标保证金随投标文件一并提交至招标人。招标采购单位的投标保证金比例不能超过采购项目概算的1%；工程施工、货物采购类单位的投标保证金比例不能超过投标报价的2%。二、没有签合同能退吗？履约保证金，是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约，并弥补给发包人造成的经济损失。是双方对履行合同约定的责任和义务的保证，前提是签订了合同。如果合同是属于劳动合同，用人单位是不可以收取履约金的，劳动者支付了履约金可以退回;根据《中华人民共和国招标投标法》第六十条的规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招

2023-06-27

244人看过
合同条款
可以顺延工期的条件

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2013－0201）第7．5．1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；（7）专用合同条款中约定的其他情形。什么情况下单位可以主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况有：施工单位未按约定提供图纸和开工条件的，建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预

2023-08-17

448人看过
合同期限
合同到期当天能顺延吗

合同不需要规定期满顺延，合同到期后双方依旧遵照该合同的约定履行各自义务的，即合同自动顺延，任意一方均可随时终止合同关系。劳动合同的自动顺延是指劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。一、劳动合同期限自动顺延如果劳动合同的期限在劳动者有下列情形时届满，要自动顺延至相应的情形消失时终止：女职工在孕期、产期、哺乳期的；在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；其他。二、劳动合同期限一般是否与服务期限已到期劳动合同的期限先于服务期到期的，则劳动合同期限顺延至服务期到期为止；服务期先于劳动合同到期的情况一般出现在劳动合同续签后；服务期到期后，劳动者在劳动合同期内有权行使预告解除权。但是，用人单位与劳动者对此有特殊约定的，按照约定履行。三、女职工怀孕不续签劳动合同吗女职工在怀孕期间合同期满合同应当续延至相应的情形消失时终止，用

2023-03-28

157人看过
诉讼时效
发律师函可以顺延诉讼时效吗

根据《民法典》第一百九十五条有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满时，权利人将失去胜诉权利，即胜诉权利归于消灭。在法律规定的诉讼时效期间内，权利人提出请求的，人民法院就强制义务人履行所承担的义务。而在法定的诉讼时效期间届满之后，权利人行使请求权的，人民法院就不再予以保护。律师函的发出，是债权人主张权利的一种方式，从发出律师函之日起诉讼时效中断，重新计算三年。律师催款函的发出如果不是基于委托发出，且催款律师也不是以委托人名义主张权利并不必然发生诉讼时效中断重新计算的阻却效果。一、发律师函的目的是什么（一）陈述事情经过，强调对方应

2023-03-04

407人看过

法律综合知识
交房延期雨天顺延需要赔偿吗

若因建筑物渗漏导致无法按照既定合约期限如期交付出售之房产，则构成了合同规定下的违约事项，此时购买方享有向销售方申请损害赔偿的权利。然而，倘若在接收房屋之后便发现其存在特定质量问题，我们就应当立即联系房地产开发商以寻求解决方案，对此切莫有任何延迟及推诿，以避免错过保修期限。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2024-05-11

404人看过
投标有效期
投标有效期是多少天,怎么计算投标期限

一、投标有效期是多少天1、根据七部委27号令《工程建设项目货物招标投标办法》和七部委30号令《工程建设项目施工招标投标办法》规定，评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，签订合同后五个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。依法必须进行施工(货物)招标的项目，招标人应当自发出中标通知书之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。由此可见，在投标有效期内，要完成开标、评标、定标、发出中标通知书、备案、签订合同协议书、退还投标保证金等工作。2、由于在提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定中标人，三十个工作日不同于三十天，每周有五个工作日，三十个工作日相当于六周，即42天。在

2023-06-28

364人看过