发包人在合理期限内没有检查的将会导致什么法律后果-法师兄

发包人在合理期限内没有检查的将会导致什么法律后果

来源：互联网时间： 2023-08-01 11:14:02 242 人看过

发包人在合理期限内没有进行检查的，承包人有权暂停施工、顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。发包人应该在接到通知后，按期对隐蔽工程条件进行检查，因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，会影响合同的履行。

因发包人导致工期延误的，承包人需要收集哪些证据？

在建筑工程中，因发包人原因导致停工的，承包人要想获取到应有赔偿，就应当提供证据资料证明确实是因发包人原因导致工期延误的。那该提供哪些证据资料的呢这是很多承包人都应该了解的。

承包人可以收集的证据资料

当建筑工期延误的，承包人可以收集以下证据资料，用以证明确实是由发包人原因导致的：

1、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要；

2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等；

3、发包人或者工程师签认的签证；

4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；

5、国家有关法律法令政策性文件；

6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等）及工程照片；

7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；

8、工程有关的图片片和录象、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录，并请给予书面确认；

9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；

10、其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。

《民法典》第七百九十七条

发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。

第七百九十八条

隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

合同无效
合同被撤销会导致什么样的法律后果

1.合同自始没有法律约束力；2.对于已经取得的财产，应该返还。如果已经不能返还，则应当折价赔偿。有过错方对于造成的损失应当赔偿。一、合同无效要承担什么样的法律后果合同无效要承担的法律后果有返还财产、折价补偿、损害赔偿。根据《民法典》第一百五十五条的规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。第一百五十七条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。二、无效合同出现哪些后果无效合同被认为自始没有法律约束力、自始无效，因该合同而获得的财产应当予以返还，不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。因当事人双方恶意串通，损害国家、集体或第三人利益而无效的合同，当事人因此取得的财产应当归还国家，

2023-03-03

237人看过
信用卡
信用卡犯罪将会导致哪些法律后果？

信用卡犯法的是被派出所抓。信用卡诈骗的判刑标准：1、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造信用卡不是盗刷信用卡犯法吗伪造信用卡的行为也是犯法的，《中华人民共和国刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托

2023-07-17

384人看过
合同无效
合同无效会导致法律后果

合同无效的法律后果有：1、行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；2、不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿；3、有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；4、各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。一、房屋租赁合同无效租金能退还吗合同无效后的租赁物的租金退还。合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。根据《民法典》第一百五十七条规定，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。二、单位借款合同无效怎么办啊单位借款合同无效的后果有：合同主体因该借款合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还

2023-06-27

175人看过
网贷
网贷逾期没还会导致什么样的后果

很多人在根本上对于网贷的认识就是错误的，网贷只是我们换了一种借款的方式和平台，但是这种真实的债务债权关系是存在着的。完全没有合理消费观念的这些人网贷的时候也不想想自己的偿还能力，如果最终网贷逾期没有还上，那只会产生越来越多的利息，这个利息会比银行高出很多，而且贷款平台是要不断的进行催收的。网贷逾期没还会导致什么样的后果?1、遭遇罚息和违约金贷款不还，首先遭遇到的就是高额罚息，一些金融机构在罚息的基础上，还需要你支付一笔违约金，这些费用加起来，可是一笔不菲的开支，如果不想自己深陷贷款泥潭，无法自拔，还是养成良好的还款习惯。2、信用受损借了银行的钱，逾期不还，你的信用报告就会留上污点，以后再想申请信用卡、申请贷款，就是难上加难。因为蝇头小利，错失自己的信用财富，其实非常得不偿失。有些人说，我拿的网贷的贷款，这些不会计入央行征信。且不说，现在网贷与央行的互联互通更加紧密，就是在网贷圈子里，也有一

2023-06-01

416人看过

网贷
网贷逾期没还会导致什么样的后果

网贷逾期不还会导致以下后果：1、遭遇罚息和违约金。2、信用受损。3、面对各种手段催收。4、被起诉，资产可能被查封还款。5、情节严重要坐牢。一、贷款两年没还会怎么样贷款不还，首先遭遇到的就是高额罚息，一些金融机构在罚息的基础上，还需要支付一笔违约金。信用受损，借了银行的钱，逾期不还，信用报告就会留上污点，以后再想申请信用卡、申请贷款，就是难上加难。被起诉后法院可能会依法查封名下房产，以拍卖所得，偿还欠款。二、老婆已经有信用卡上了借条可以离婚吗老婆已经有信用卡上了借条可以离婚，信用卡欠款逾期的后果：1、产生违约金，一般是最低还款额，未还部分的5%；2、高额利息，而且是利滚利，欠款多的情况下利息是很吓人的；3、逾期会让信用记录产生污点，导致今后2年内买房、贷款等金融需求不能办理；4、逾期超过3个月没还，且金额超过1万，银行多次催款未果，到时候需要承担的不仅是还钱，还可能承担刑事责任。信用卡逾期并

2023-03-29

174人看过
网贷
网贷逾期没还会导致什么样的后果

很多人在根本上对于网贷的认识就是错误的，网贷只是我们换了一种借款的方式和平台，但是这种真实的债务债权关系是存在着的。完全没有合理消费观念的这些人网贷的时候也不想想自己的偿还能力，如果最终网贷逾期没有还上，那只会产生越来越多的利息，这个利息会比银行高出很多，而且贷款平台是要不断的进行催收的。网贷逾期没还会导致什么样的后果?1、遭遇罚息和违约金贷款不还，首先遭遇到的就是高额罚息，一些金融机构在罚息的基础上，还需要你支付一笔违约金，这些费用加起来，可是一笔不菲的开支，如果不想自己深陷贷款泥潭，无法自拔，还是养成良好的还款习惯。2、信用受损借了银行的钱，逾期不还，你的信用报告就会留上污点，以后再想申请信用卡、申请贷款，就是难上加难。因为蝇头小利，错失自己的信用财富，其实非常得不偿失。有些人说，我拿的网贷的贷款，这些不会计入央行征信。且不说，现在网贷与央行的互联互通更加紧密，就是在网贷圈子里，也有一

2023-04-19

397人看过