工程款纠纷原因有哪些?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-28 16:24:15 447 人看过

1、工程量之争。土建工程的工程量之争主要集中在合同生效后增加的工程量及对隐蔽工程的详细数据未做三方(发包方、承包方与监理公司)签字的记录,仅凭承包方施工日记进行结算,发包方提出异议。安装工程的工程量之争,主要集中在隐蔽在墙体中的管线铺设记录与确认问题。

2、计费系数之争。该争议主要是由于承包方资质变更或者施工队属于挂靠单位或者承包方由不同资质的单位合作组成,资质之争表现在结算领域就是计费系数之争。

3、大型机械租赁费用的计费之争。许多建设工程需要承包方对外租赁大型机械设备,例如台搬等。按照建筑行业惯例,这些大型机械的租金应该在工程款外另行计费,特别是为了赶工期时,更是如此。承包人租赁时一般有说明,发包方为赶工期也不否认,但进行工程结算时发包方总觉得在合同款外另行支付设备租金不合算,认为承包方使用的机械应该由承包方自行负责,总找理由拒付。

4、竣工决算时间之争。建设工程承包合同签署之前承包方会提交一份预算报告,工程竣工后再由承包方提出决算报告,然后报经发包方审核,达成一致后由发包方支付。承包方提交决算报告的前提是工程“竣工”。“竣工”这一概念在建设工程领域本来是一个无争议的技术概念,即合同项下的工程量已完成。

5、违约之争。无论承包方的逾期竣工,还是发包方未能提供施工进场的条件(如施工现场未能通水、通电、通路等)、中期擅改设计、未按形象进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工等情形,最终都以违约金的形式反馈到工程款的结算中。违约之争在建设工程结算纠纷中比较常见。

6、建筑材料品质之争。建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺,但由于建筑材料市场供求关系的影响,有时使得承包方转而采用合同外的其他建材,因此引起结算纠纷是不可避免的。2003年上半年,由于国际市场的剧烈变动,建筑材料如钢材价格大幅度上涨,有的涨幅高达40%。而承包方进行建设工程投标时一般只考虑了5%的价格上涨幅度,最多不会超过10%。面对40%的涨幅,如果发包方与承包方未能达成谅解(或者提高工程款或者工程延期等待建材市场价格回落),承包方就只能寻找低品质的替代品。最后因建筑材料品质引发工程款结算纠纷。

二、工程款纠纷怎么办?

双方协商。准备工程建设合同及相关资料,申请劳动仲裁部门主持,双方到劳动总裁部门协商解决,坚持底线利益不受损失。如果意见不一致就可以起诉到法院。

准备起诉阶段。可以先去找当地司法部门的法律援助中心或者律师咨询,准备起诉需要的材料,了解起诉程序等。

聘请律师。撰写起诉材料,直接向当地法院起诉,等待法院开庭审理,特别要收齐相关工程施工的佐证材料,确保证据充分能打赢官司。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月06日 21:51
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程款纠纷相关文章
  • 婚姻家庭纠纷产生原因有哪些
    一、婚姻家庭纠纷产生原因有哪些婚姻家庭纠纷产生原因有:1.夫妻双方感情基础薄弱;2.喜新厌旧;3.婚姻家庭观念淡薄,不能很好的担负家庭责任;4.法制观念淡薄,结婚自愿,离婚自由被曲解成没有限制条件的了,非法同居与重婚等,不同程度的引发纠纷,甚至离婚;5.家庭暴力。二、协议离婚需要哪些资料1.夫妻双方的身份证原件。2.夫妻关系的证明,如结婚证。3.夫妻共同财产的证明。4.有子女的,还应当提交子女的出生证明或户口本。5.夫妻双方订立的离婚协议书。《民法典》第一千零七十六条规定,夫妻双方自愿离婚的,应当签订书面离婚协议,并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。离婚协议应当载明双方自愿离婚的意思表示和对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的意见。三、诉讼离婚和协议离婚的区别1.离婚依据不同,协议离婚的依据是夫妻双方就离婚等事项无法协商一致,而诉讼离婚依据是夫妻感情破裂;2.时间不同,协议离婚一般需要
    2023-04-30
    109人看过
  • 法定继承纠纷注意原因有哪些
    1、自行协商:因为有继承权的各方当事人,都是亲友,所以原则上,还是以协商为主。协商须遵循一定的原则:(1)平等自愿原则。协商不是法定的解决民事纠纷的必经程序,所以,必须在双方当事人都同意的情况下,才能适用这种方式.再者,协商后达成的协议也必须是在双方当事人都自愿的基础上达成。(2)合法原则。分清是非是协商解决的前提,衡量是非的标准是继承方面的法律、政策的规定。经协商达成的协议本身也要合法,否则无效。值得注意的是,当事人在协商处理继承纠纷时,可以放弃自己的权利,对此不能按违法对待。(3)不损害国家、社会利益和他人合法权益的原则。当事人不得为达成协议,为了各自的利益而损害国家和社会的利益,或者侵害第三人的合法权益,否则,这种协商便失去了公正性和合理性,因此,也不受法律保护。2、村民(居)调解委员会或者有公信力的第三人调解。通过说服教育或者亲情感化的方法来调解纠纷,促使当事人在自觉自愿的基础上,
    2023-02-23
    445人看过
  • 工程款纠纷管辖纠纷要哪些证据(工程纠纷的证据需要哪些)?
    1、证明双方当事人身份的证据材料。个人的是双方身份证资料,公司的是双方工商登记资料,如营业执照或工商查询资料。2、证明建设工程合同关系成立的证据材料。如合同,会议纪要,来往邮件、信函,现场工程签证单等等一切相关的证据材料。3、证明建设工程合同履行情况的证据材料。(1)工程预、决算报告;(2)支付工程款的付(收)款凭证;(3)当事人对工程量、工程质量共同确认的证据,如工程验收、结算凭证,质检报告等。4、提交其它诉讼相关的证据资料。如向法院提交主张赔偿金额的计算方法及计算清单。《中华人民共和国民事诉讼法(2017修订)》第六十三条证据种类证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。
    2024-05-09
    259人看过
  •  引起工程施工结算纠纷的因素有哪些?
    建设工程结算纠纷的原因包括工程量方面的分歧、竣工决算时间的争议、合同违约的纠纷、材料价格市场波动的问题、总包和分包之间的争议、尾款相关的争议。此外,建设资本金准备不足和建设工程发包过程中的违法行为也可能导致结算纠纷。在建设工程发包过程中,违法行为包括建设工程招投标程序中的违法行为、招投标程序中的串标、泄露标底的行为、缺乏有效的诚信机制和法制缺陷留下漏洞等。建设工程结算纠纷的原因包括:工程量方面的分歧(一)、竣工决算时间的争议(二)、合同违约的纠纷(三)、材料价格市场波动的问题(四)、总包和分包之间的争议(五)、尾款相关的争议(六)。还有:1、建设资本金准备不足。2、建设工程发包过程中违法行为。建设工程发包过程中影响结算的违法行为有如下几种情况:1、建设工程招投标程序中的违法行为。2、招投标程序中的串标、泄露标底的行为。3、缺乏有效的诚信机制。4、法制缺陷留下造成逃废工程款的漏洞。 建设工程
    2023-08-30
    331人看过
  • 工程欠款纠纷的解决办法有哪些?工程欠款纠纷如何起诉?
    一、工程欠款纠纷的解决办法有哪些1、对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款,质保金。首先在签订施工合同时,尽管相对甲方,施工方处于不利的地位,但是还是要据理力争,争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为,在工程进展过程中,施工单位享有主动权,如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主,因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者,在工程进行过程中,一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形,不能碍于情面,而不及时提出,应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在工程索赔程序中获得主动,二是也为将来可能发生的诉讼提供了最充足的证据。再者,对于工程款的支付状况要及时核对,必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工
    2023-06-08
    374人看过
  • 内科常见医疗纠纷的原因有哪些?
    内科是临床医学的基础,种类繁多,且患病率最高,还常要接诊一些其他科病人,致使内科医生长期处于满负荷或超负荷的工作状态,为诊疗失误埋下了隐患。目前我国内科的诊断技术已很先进,但仍有不少内科疾病无法明确诊断,原因在于内科疾病的内在性,多体现在某些疾病的早期,病人的症状和体征不明显,造成疾病的诊断难度增大。疾病病种交叉,症状和体征的特异性不明显,同一种疾病表现各异,使疾病的诊断、鉴别、治疗上困难重重。此外,内科疾病用药种类多,药物常相互作用,不同个体对药物的敏感程度存在较大差异也是内科出现诊疗失误的一个原因。内科医疗纠纷反映在诊断初期很容易误诊、漏诊,这是因为内科范围广,病种繁杂疑难问题较多,不仅包括人体脏腹、内分泌等疾病,还常常涉及外科、五官科、妇科等疾病。内科诊断多以物理检查或非介入性检查为主,这就要求有一定的诊断思路,同时也增加了诊断的难度,更容易出现漏诊误诊,给治疗造成错误导向,如果不及
    2023-06-08
    200人看过
  • 合同纠纷的原因有哪些?如何处理?
    关于合同发生纠纷后可以采取的处理方法主要有以下几种:1、协商。合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。2、调解。合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解如,一方或双方是国有企业的,可以要求上级机关进行调解。3、仲裁。合同当事入协商不成,不愿调解的,可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。4、诉讼。如果合同中没有订立仲裁条款,事后也没有达成仲裁协议,合同当事人可以将合同纠纷起诉到法院,寻求司法解决。一、房屋租赁合同纠纷怎么解决?合同纠纷的解决方式多样,一般来说,主要有以下四种:1、协商。合同当事人在友好的基础上,通过相互协商解决纠纷,这是最佳的方式。2、调解。合同当事人如果不能协商一致,可以要求有关机构调解如,一方或双方是国有企业的,可以要求上级机关进行调解。上级机关应在平等的基础上分清是非进行调解,而不能进行行政干预。当
    2023-03-07
    141人看过
  • 产生预售商品房纠纷原因有哪些
    发生预售商品房纠纷、产生诉讼的主要原因是法律规定不完善。由于目前我国房地产立法集分散性、地方性、单一性、冲突性、落后性为一体,全国范围内没有完善统一的相关法律法规,尤其是民法典方面的规定不完善,各地有关的条例非常简单而且大多相互矛盾,加之行政管理职能薄弱,导致司法实践中商品房预售纠纷大量发生。随着住宅与房地产业的发展,一些深层次的问题越来越突出,解决和预防上述纠纷需要动用较多的民法典理论知识,而我国尚无完备的民法典,现行法律只侧重于从合同及管理的角度集中规范预售商品房交易关系。学术界对商品房预售制度中的物权问题探讨也很少,导致在实务中处理纠纷时存在着很大争议。同时还存在着市场因素和买房人主观原因对买房人法律地位的制约。其次,我国房地产市场是在市场机制不成熟的背景下建立起来的,受供求关系不正常、资本市场不完善等因素影响,商品房预售不仅是房地产开发的主要融资手段,也成为目前房地产市场最常见的流
    2023-05-08
    184人看过
  • 损害股东利益纠纷的原因有哪些
    损害股东利益纠纷的原因有:公司内部相关制度不够完善;职位公示不明;忠实勤勉义务的界定模糊;公司与高管人员的矛盾较易激化,缺乏协商解决的土壤。损害股东利益责任纠纷是指公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定,损害股东利益,应当对股东承担损害责任而与股东发生的纠纷。所谓公司高级管理人员包括公司的经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。一、股东权益受到损害时如何进行起诉?对中小股东权益保护的机制有两种途径:一是直接诉讼,一是派生诉讼。所谓直接诉讼,是指股东为了自己的利益,以自已的名义对公司或者其他权利侵害提起的诉讼。这类诉讼包括:1、股东会董事会决议撤销之诉:股东会、股东大会或者董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、或者公司章程,或者决议内容违反公司章程等2、决议无效之诉。3、损害赔偿之诉:董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章
    2023-02-18
    139人看过
  • 引发土地承包纠纷的原因有哪些?
    (1)土地承包经营权侵权引发的纠纷;①在原地取得承包地后婚嫁到新地,原地收回其承包地引发纠纷;②死亡后,土地承包营权是否随承包地存在,引发纠纷;③取得承包地后,因升学、当兵提干、当工人当公务员、有固定工作,户口也迁出(离乡该离土但未离土),土地承包经营权是否随承包地存在引发纠纷;④自动放弃承包地,进城经商务工办企业,但户口仍在原地(离土未离乡),土地承包经营权引发纠纷;⑤外出打工将土地转包给他人引发的纠纷。(2)土地流转不规范导致的纠纷。由于国家“三农”优惠政策的出台,农村土地越来越俏。因以前农村土地流转手续不完备、不配套,土地流转行为不规范而引发的土地承包纠纷频频发生。一是转包转让型纠纷。如税改前,种田效益不高,一些农户将土地转让给他人承包,其税费也相应地由接受者承担。现在不仅土地税费减免,而且种粮还可以拿到“两补”,原承包户纷纷要求被转让户退还其承包地,被转让户又不愿退,于是双方发生纠
    2023-06-03
    464人看过
  • 招商引资纠纷案例的原因有哪些
    一、招商引资纠纷案例的原因有哪些随着经济建设的进一步发展和各地政府招商引资力度的加大,大批招商引资项目签约建设,与之相关的合同纠纷逐渐增多,占了当前民商事案件的很大部分,研究此类纠纷的成因和特点,探讨应对这类纠纷的对策,不仅有利于此类案件的公正审理,而且有助于招商引资工作依法有序开展,有利于社会经济的发展。所谓招商引资项目,大多是由地方政府出台政策,在项目审批、用地、税收等方面给予投资者一定优惠,由投资者投资建设的项目。为更多更快地吸引投资,作为引资方的政府部门对投资项目一般没有进行全面、科学、严格的评估;对投资者大开绿灯,对其的资格要求较为宽松,表现为没有对投资者的能力进行充分的调查了解,更没有要求投资者为履行合同提供担保,就草率签订合同,仓促上马。而投资者往往希望花小钱而赚大钱,有的甚至投机取巧,想采取空手套白狼的手段,套取引资方或第三方的钱财,一旦钱到手就溜之大吉。如某地的一个世界银
    2024-01-20
    276人看过
  • 出现宅基地买卖纠纷有哪些原因
    一、出现宅基地买卖纠纷有哪些原因出现宅基地买卖纠纷的原因如下:1.规定原则,层次较低调整农村房屋、宅基地使用权的法律规范数量少,且效力层次较低,很大一部分依靠文件和地方政策调整,其中关于买卖方面的规范数量就更少。目前,我国还没有一部调整农村房屋和土地方面的民事法律,从国家立法上,仅靠极少规范进行调整。2.内容不明,冲突严重由于法律及法规的规定原则及效力不高,实际调整农村房屋和宅基地流转的大多是各地政府及相关职能部门的文件,不仅系统性差,而且存在矛盾、冲突、权责不清等问题。二、如何提起宅基地纠纷诉讼提起宅基地纠纷诉讼的方法:1.起诉,即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。2.立案审查符合立案条件,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案;不符合立案条件,裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服,10日内向上级人民法院提出上诉。受理后,法院5日内将起诉状副本送达对方当事人,对方当事人15日内进行答辩,
    2023-04-25
    339人看过
  • 医疗美容纠纷产生的原因有哪些
    医疗美容纠纷产生的原因主要有:1、手术者术前不征求美容者的意见,按照自己的审美观主观决定手术方式,导致美容者不能接受手术效果。2、技术上不能胜任导致手术失败,造成美容者容貌毁损。3、手术失误造成美容者术后出现不应有的解剖缺损或生理功能障碍,或误伤血管,造成美容者大出血死亡。4、手术中由于用药不当或麻醉失误,造成美容者过敏性休克或其他严重后果的。5、手术所用填充材料选择失误,使美容者的身体健康受到严重伤害。6、术前消毒不严格,或术中未能严格实行无菌操作,造成创口感染留下疤痕,影响术后效果。7、术后管理不善,造成美容者伤口渗血感染,并导致严重不良后果。8、因用药不当造成美容后皮肤出现水疱、斑疹,或有明显色素沉着。9、医院或美容机构以赢利为目的,极力鼓动美容者做某项美容手术,并以虚假广告骗取他们的信任,而术后效果不理想。10、医生为了获得额外的经济收入,极力向美容者推销进口美容药物或其他种类的化
    2023-05-01
    197人看过
  • 最高院:建设工程劳务分包合同产生纠纷原因有哪些?
    1、因资质问题而产生的纠纷:从事建筑活动的建筑施工企业应具备相应的资质,在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。禁止建筑施工企业超越本企业的资质等级许可的业务范围承揽工程。禁止施工企业向无质资或不具备相应质资的企业分包工程。2、因履约范围不清而产生的纠纷:在施工实践中,总包单位与分包商之间因履约范围不清而发生纠纷的现象屡见不鲜。造成履约范围不清的主要原因是分包合同条款内容不规范、不具体。3、因转包而产生的纠纷:转包是指承包单位承包建设工程,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。建设工程转包被法律所禁止。一、建设工程施工合同的特点有哪些?1、收案数逐年递增。2、涉及标的大。由于建筑工程施工合同纠纷往往涉及的是整个路段的工程款或者是整个路段的工程造价,案件涉及的标的较大。3、案件涉及法律关系复杂。建筑工程施
    2023-05-07
    259人看过
换一批
#工程纠纷
北京
律师推荐
    展开

    工程款纠纷可以请求法院将该工程依法拍卖。工程款纠纷当事人可以先行协商,催告在合理期限内支付价款;协商不成的可以收集相关证据请求人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖价款受偿;或者承包人与发包人协议将该工程折价,就该工程折价款受偿。发包人未按... 更多>

    #工程款纠纷
    相关咨询
    • 拖欠工程款的原因有哪些, 拖欠工程款的来源有哪些, 具体有什么原因
      陕西在线咨询 2022-02-15
      1.工程原因在一个工程项目建设中,从政府审批到建设单位发包,从勘察、设计、施工单位承包到建设单位验收,构成一条前后衔接的链条,其中任何一个环节发生意外,都可能造成工程款拖欠。(1)政府审批政府有关部门对建设项目的审批,不仅包括建设项目的各种技术经济指标的评估,而且包括项目的投资能力的审核,如果对项目投资能力审查不严,就会造成投资不到位,造成拖欠工程款的源头。在拖欠工程款的案例中,有85%以上源于资
    • 出保险纠纷有哪些原因
      台湾在线咨询 2022-04-20
      保险纠纷的原因有哪些: 1、投保人对保险条款未加细读即盲目投保。保险合同是投保人、被保险人理赔时最重要的依据。投保人投保前应仔细阅读研究保险条款,尤其是限制投保人、被保险人权利或为投保人、被保险人设定义务的条款。否则,就有可能达不到保险的预期目的。 2、投保人对保险人变更保险条款未加注意继续投保。保险合同订立后,保险人在续保时会根据具体情况单方面变更保险条款,而投保人往往对此不加注意,从而给自己带
    • 口腔医疗纠纷有哪些原因
      四川在线咨询 2023-03-06
      口腔医疗纠纷的原因如下: 口内:根管内断扩大针、拔髓针。根管侧穿、髓室底穿。失活剂或fc外露烧灼牙龈。 口外:拔错牙;拔牙市误伤邻牙;拔牙时断根残留;拔牙时误伤软组织;手术效果不佳。 修复:备牙时出现疼痛或造成牙髓坏死;桥体设计不合理造成邻牙损伤。
    • 房屋中介纠纷有哪些原因
      西藏在线咨询 2022-04-15
      房屋中介纠纷主要表现为以下几种情况: 1、中介机构无证经营。这种机构大多无固定场所,发生问题就转移,使消费者无法投诉,所以消费者应首先看有无房地产中介服务资质证书。 2、既收佣金又吃差价。购房人与中介签订委托代理购房合同,中介以低于与委托人谈妥的价位购买房屋,从中收取其中不为双方知晓的差价。 3、中介机构与业主串通一气使交易泡汤。为了吸引买家或承租者,有些中介机构与业主串通一气,骗买主或承租者上钩
    • 合同签订引起借款纠纷有哪些原因
      海南在线咨询 2022-04-27
      民间借贷借款合同纠纷产生的原因大体有如下几种: 1、诚信缺失:诚信缺失是民间借贷纠纷产生的最主要原因。诚信缺失在借贷中的主要体现是: 一是借款之前就已经明知自己没有偿还能力,但虚报自己的经济能力,达到借款目的; 二是借款人不按照借款用途使用借款,而是转借他人或用以高风险投资如炒股、博彩、或赌博; 三是为了骗取出借人的借款,订立自己无法按期履行归还义务的还款期限; 四是到期不还故意拖欠。 2、还款能