建设工程招标代理合同的格式是怎样的
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-27 09:30:48 52 人看过

2.合同文件及解释顺序

2.1合同文件及解释顺序_______________________________.

3.语言文字和适用法律

3.1语言文字

本合同采用的文字为:_____________________.

3.2本合同需要明示的法律、行政法规:__________________.

二、双方一般权利和义务

4.委托人的义务

4.1委托招标代理工作的具体范围和内容:_______________.

4.2委托人应按约定的时间和要求完成下列工作:

(1)向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料(如立项批准手续、规划许可、报建证等)及资金落实情况资料的时间:_____________________;

(2)向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间:_____________.

(3)向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件:____________________.

(4)指定的与受托人联系的人员

姓名:_____________________

职务:_____________________

职称:_____________________

电话:_____________________

(5)需要与第三方协调的工作:___________________________________.

(6)应尽的其他义务:___________________________________.

5.受托人的义务

5.1招标代理项目负责人姓名:______________身份证号:______________

5.2受托人应按约定的时间和要求完成下列工作:

(1)组织招标工作的内容和时间:(按招标工作的程序写明每项工作的具体内容和时间)_____________;

(2)为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务:____________________________;

(3)承担招标代理业务过程中,应由受托人支付的费用:____________________________;

(4)应尽的其他义务:_____________________;

6.委托人的权利

6.1委托人拥有的权利:

(8)委托人拥有的其他权利:_____________________;

7.受托人的权利

7.1受托人拥有的权利:

(7)受托人拥有的其他权利:____________________________;

三、委托代理报酬与收取

8.委托代理报酬

8.1代理报酬的计算方法:_____________________________________;

代理报酬的金额或收取比例:________________________________________;

代理报酬的币种:______________汇率:______________

代理报酬的支付方式:_____________________;

代理报酬的支付时间:_____________________;

9.委托代理报酬的收取

9.1预付委托代理费用额度(比例):_____________________;

9.3逾期支付时,银行贷款利率:______________;

9.4逾期支付时,应收取的利息:______________;

四、违约、索赔和争议

10.违约

10.1本合同关于委托人违约的具体责任:

(1)委托人未按照本合同通用条款第4.2-(3)款的约定,向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任:____;

(2)委托人未按本合同通用条款第4.2-(6)款的约定,向受托人支付委托代理报酬应承担的违约责任:____________;

(3)双方约定的委托人的其他违约责任:__________________________;

10.2本合同关于受托人违约的具体责任:

(1)受托人未按照本合同通用条款第5.2-(2)款的约定,向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的违约责任:_____;

(2)受托人违反本合同通用条款第5.4款的约定,接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任:____;

(3)受托人违反本合同通用条款第5.7款的约定,泄露了与本合同工程相关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任:_________;

(4)双方约定的受托人的其他违约责任:______________;

12.争议

12.1双方约定,凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第_______种方式解决:

(1)将争议提交______________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向______________人民法院提起诉讼。

五、其他

16.合同份数

16.2双方约定合同副本_______份,其中,委托人_______份,受托人_______份。

17.补充条款:___________________________________

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月19日 09:22
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多代理相关文章
  • 签订建设工程招标代理合同要注意什么
    根据《招标投标法》的规定中,在签订合同之前要审查该建设工程是否是一定要招标的。一般需要招标的项目有:大型的设施或者用于公共利益的项目;国有资金投资的项目;使用了国际组织贷款、外国政府贷款或者接受援助的项目。上述的项目满足下列标准之一的,就必须招标:1、施工合同的估价在两百万元以上的;2、设备、材料等的采购价格在一百万元以上的;3、设计、勘察等的采购价格在五十万元以上的;4、上述的价格不到标准,但总项目的投资额在三千万元以上的;招标需要具备的条件:招标人依法成立;资金或者资金来源已经确定;如果是施工招标的,则需要有相关的设计文件。最后需要明确招标的代理机构,招标代理机构是指从事招标代理业务的中介组织,根据我国法律规定,代理机构可以跨省或者跨市进行代理业务。在拟定招标合同时合同内容应当包括以下内容:1、投标须知(招标范围、资金来源、质量标准、工程概况、投币期限、开标时间及地点);2、招标工程的
    2023-06-18
    74人看过
  • 通州市建设工程委托招标代理合同范本
    委托方(甲方):_____________________________________代理方(乙方):_____________________________________一、建设工程基本情况1.工程名称:________________________________________2.招标范围:________________________________________3.建设地点:________________________________________4.工程规模:________________________________________5.工程投资额:______________________________________二、建设工程实施条件1.工程批准文号及时间:______________________________2.图纸设计单位及交付时间:
    2023-04-27
    376人看过
  • 工程建设项目四川省招标代理合同要怎么写
    委托人(全称):_________________________代理人(全称):_________________________根据《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_________招标代理事项协商一致,签订本合同,于________年________月________日在_______达成如下协议:一、工程建设项目概况1.招标人名称:________________________1.项目名称:__________________________2.建设地点:__________________________3.招标范围:__________________________4.招标规模:__________________________5.招标方式:__________________________6.指定
    2024-03-26
    133人看过
  • 建筑工程招标代理机构资格标准
    房地产经济的膨胀性发展给建筑行业带来了一个美好的时代,一个个建筑公司挂牌成立,招收一群工人即可去为开发商服务了,但这种情况不免让人对技术不过关的公司所造的房子产生担忧,前几年的豆腐渣工程还历历在目,为此建筑部出台了一个关于建筑工程招标代理机构资格标准的认定制度。工程建设项目招标代理机构资格标准(摘自建设部令154号)一、工程招标代理机构资格分为甲级、乙级和暂定级。甲级工程招标代理机构可以承担各类工程的招标代理业务。乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资1亿元人民币以下的工程招标代理业务。暂定级工程招标代理机构,只能承担工程总投资6000万元人民币以下的工程招标代理业务。二、工程招标代理机构可以跨省、自治区、直辖市承担工程招标代理业务。任何单位和个人不得限制或者排斥工程招标代理机构依法开展工程招标代理业务。三、申请工程招标代理资格的机构应当具备下列条件:(一)是依法设立的中介组织,具有独立法
    2023-06-04
    147人看过
  • 建设工程必须进行招标是合理的吗
    在实施工程建设时,我们必须坚决遵循招投标制度以确保国家利益得到充分保障、维护招标投标活动当事人的正当权益以及提升经济价值等重要目标得以实现。此外,对于那些涉及到社会公共福祉、需要重点推进并投入大量资金建设的大型基础设施和公用事业等项目,都必须严格实行公开招标,以达到最优的资源配置效果。《中华人民共和国招投标法》第十条招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
    2024-05-07
    51人看过
  • 建设工程施工合同属于格式合同
    一、建设工程施工合同属于格式合同一般不是,工程合同基本上都是都是政府指导版的合同。当然不排除有格式条款的合同存在。格式合同,又称标准合同、定型化合同,制式合同,是指当事人一方预先拟定合同条款,对方只能表示全部同意或者不同意的合同。因此,对于格式合同的非拟定条款的一方当事人而言,要订立格式合同,就必须全部接受合同条件;否则就不订立合同。现实生活中的车票、船票、飞机票、保险单、提单、仓单、出版合同等都是制式合同、格式合同。二、建设工程施工合同是专属管辖吗建设工程合同纠纷适用合同地域管辖而非专属管辖。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。本条是关于建设工程施工合同地域管辖的程序性规定。明确规定建设工程施工合同纠纷案件不适用专属管辖,而应当按照《民事诉讼法》第二十四条规定,适用合同纠纷的一般地域管辖原则管辖。按照一
    2021-10-30
    319人看过
  • 中国建设部工程招标代理机构甲级资格公示
    发布部门:建设部发布文号:依据《中华人民共和国招标投标法》和《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》(建设部令第79号),今年4月,我们组织专家对工程招标代理机构甲级资格进行了审查。近期,我们对4月审查有遗留问题的机构进行了评审。为保证认定质量,增加工作透明度,在正式颁布甲级机构认定文件之前,我们将这些申请机构中没有公示过的单位,在中国工程建设信息网上进行公示,网址www.cein.gov.cn,以广泛接受社会监督。如所公示的申请机构有弄虚作假或者其他问题的,请于2001年11月20日前(书面形式的以邮戳为准)将举报材料寄(送)到建设部建筑市场管理司工程招投标监管处,也可以发电子邮件:jbao@mail.cin.gov.cn。单位反映情况要加盖公章,个人要签署真实姓名,并均需留下真实的联系电话和地址、邮编。特此公示。来信请寄至:建设部建筑市场管理司工程招投标监管处地址:北京市百万庄邮编:1
    2023-06-07
    455人看过
  • 必须招标而未招标的建设工程合同效力如何
    必须招标而未招标的建设工程合同是无效的。一、个人与个人签订工程合同犯法吗个人与个人签订工程合同犯法。建设工程应由具有资质的单位进行施工,而个人不具有施工资质的,因此个人与个人之间签订的工程合同一般无效。根据法律规定,合同被确认无效后,合同关系不再存在,当事人不再享有和承担原合同规定的权利和义务,不能产生当事人所预期的法律后果。二、关于中标工程转包与违法分包处罚承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。必须招标的项目不招标的,或是将应招标的项目化整为零规避招标,肢解工程发包,应当公开招标的项目未公开招标的,考核时直接定为D级。建设单位对违规行为作出书面检查后,方可申请办理新的业务。三、招投标法关于招标限额的规定(一)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(二)重要设备、材料等货物的采购,单项合同
    2023-06-21
    242人看过
  • 建设工程施工合同代理是如何行使代理权的
    一、建设工程施工合同代理是如何行使代理权的尊敬的审判长、审判员:受某集团有限公司的委托,经广东某律师事务所指派,我们担任本案上诉人代理人,经查阅案卷材料,参加庭审,现发表如下代理意见,供合议庭参考。关于《支付款及扣除款项确认表》的意见《支付款及扣除款项确认表》无效,不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》,委托“江苏某建设集团有限公司**分公司”“负责该工程款所有款项的收取”,因此,所有收款信息只有“江苏某建设集团有限公司**分公司”才能确认,被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人,黄某无权也没有能力核对“支付款项”。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认,显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息,没有能力核对“支付款”的信息,却擅自进行确认,也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为
    2023-04-27
    329人看过
  • 国际工程招标说明书格式合同样本
    日期:合同招标一、中华人民共和国从世界银行申请获得贷款,用于支付____________项目的费用。部分贷款将用于支付工程建筑、____________等各种合同。所有依世界银行指导原则具有资格的国家,都可参加招标。二、中国____________公司(以下简称A公司)邀请具有资格的投标者提供密封的标书,提供完成合同工程所需的劳力、材料、设备和服务。三、具有资格的投标者可从以下地址获得更多的信息,或参看招标文件:中国A公司:(地址)四、每一位具有资格的投标者在交纳____________美元(或人民币),并提交书面申请后,均可从上述地址获得招标文件。五、每一份标书都要附一份投标保证书,且应不迟于____________(时间)提交给A公司。六、所有标书将在____________(时间)当着投标者代表的面开标。七、如果具有资格的国外投标者希望与一位中国国内的承包人组建合资公司,需在投标截止
    2023-04-22
    428人看过
  • 中标通知书(建设工程施工公开招标样式
    中标通知书(建设工程施工公开招标、邀请招标、邀请议标用)(样式一)_____________(建设单位名称)的_____________(建设地点)工程,结构类型为_____________,建设规模为_____________经______年_____月_____日公开开标后,经评标委员会评定并报招标管理机构核准,确定________为中标单位,中标标价为人民币_______元,中标工期自________年______月_____日开工,_______年______月_______日竣工,工期________天(日历日),工程质量达到国家施工验收规范(优良、合格)标准。中标单位收到中标通知书后,在_________年______月_______日________时前到___________(地点)与建设单位签订承发包合同。建设单位:(盖章)法定代表人:(签字、盖章)日期:________
    2023-11-26
    384人看过
  • 工程建设项目招标代理机构资格认定办法[失效]
    第一条为了加强对工程建设项目招标代理机构的资格管理,维护工程建设项目招标投标活动当事人的合法权益,根据《中华人民共和国招标投标法》,制定本办法。第二条在中华人民共和国境内从事各类工程建设项目招标代理活动机构资格认定,适用本办法。本办法所称工程建设项目(以下简称工程),是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目。本办法所称工程招标代理,是指对工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购招标的代理。第三条国务院建设行政主管部门负责全国工程招标代理机构资格认定的管理。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门负责本行政区的工程招标代理机构资格认定的管理。第四条从事工程招标代理业务的机构,必须依法取得国务院建设行政主管部门或者、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门认定的工程招标代理机构资格。第五条工程招标代理机构资格分为甲、乙两级。甲级
    2023-06-10
    476人看过
  • 《建设工程招投标及合同管理》招投标信用报告
    招标投标这种运行方式必须以公平竞争的市场经济运行机制的前提内容简介本书结合教学和工程实际运用的需要,体系地介绍了建设工程招投标及协议(xieyi)管理的基础理论和办法,吸收了该范畴连年来的一些成果。在招投标部分,介绍了工程招投标的概念及差异类别招投标的步骤、办法、招投标文件的编制,偏重介绍了施工招投标的内容。协议(xieyi)管理部分,介绍了涉及建筑工程协议管理的法律以及差异类另外建设工程协议管理,还介绍了施工索赔及FIDIC。目录前言首先章建设工程承包要领和内容首先节建设工程承包的概念和承包要领其次节建设工程承包的内容第三节工程承发包活动的管理其次章建设工程施工招标首先节招标及其工步骤其次节招标的前期工作第三节招标文件的编制第四节资格预审第五节开标、评标和定标第三章建设工程施工投标首先节投标及其步骤其次节投标的准备工作第三节投标书的编制第四节招标决策和报价攻略第五节投标中应注意的几个问题
    2023-06-07
    92人看过
  • 招投标法中的工程建设项目范围是怎样的
    招标投标法第三条所称工程建设项目范围包括工程以及与工程建设有关的货物、服务。1、所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;2、所称与工程建设有关的货物,是指构成工程不可分割的组成部分,且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等;3、所称与工程建设有关的服务,是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。法律规定:《招标投标法》第三条:在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。前款所列项目的具体范围和规模标准,由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订,报国务院批准。法律或者国务院对必须进行招标
    2023-02-28
    307人看过
换一批
#民法典总则
北京
律师推荐
    展开
    #代理
    词条

    代理是法律术语,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,是指代理人以被代理人(又称本人)的名义,在代理权限内与第三人(又称相对人)实施民事行为,其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。 代理人在代理权限范围内实施代理行为。代理人以被代理... 更多>

    #代理
    相关咨询
    • 建设工程招标程序是怎样的, 建设工程招标的程序是什么, 有哪些步骤
      辽宁在线咨询 2022-03-08
      建设工程招标程序: 一、向招投标管理机构报建 1、工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后,建设单位必须按规定向招投标管理机构报建; 2、工程项目报建内容主要包括:工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等; 3、建设单位填写《建设工程报建登记表》,连同应交验的立项批准等文件资料一并报招投标管理机构审批。 二、核准招标方式和招
    • 建设工程合同与建设工程招标合同区别是什么
      广东在线咨询 2022-04-23
      工程承包合同,是指一方依约定完成建设工程,另一方按约定验收工程并支付酬金的合同。前者称承包人,后者称为发包人。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同,属于承揽合同的特殊类型,因此,法律对建设工程合同没有特别规定的,适用法律对承揽合同的相关规定。工程承包合同作为承揽合同的特殊类型,除具有承揽合同的一般法律属性外,还具有以下特点: 1工程承包合同中完成的工作构成不动产,通常要涉及对土地的利用强制性规
    • 水运工程建设项目采用资格预审方式公开招标的流程是怎样的
      湖南在线咨询 2022-10-16
      水运工程建设项目采用资格预审方式公开招标的流程如下: (一)编制资格预审文件和招标文件,报交通运输主管部门备案; (二)发布资格预审公告并发售资格预审文件; (三)对提出投标申请的潜在投标人进行资格预审,资格审查结果报交通运输主管部门备案; 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的水运工程建设项目,招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件; (四)向通过资格预审的潜在投标人发出投标邀
    • 建设工程合同招标投标纠纷怎么处理招标纠纷处理的依据和方式是什么
      广西在线咨询 2022-03-14
      一、建设工程合同招标投标纠纷的处理招标投标是目前我国国内建筑市场中较为常见的一种缔约方式。它是商品经济高度发达的产物,是市场经济的一种竞争机制,具有科学性、效益性、公开性、公平性等优点。但是,并非所有的建设工程都必须采取招标投标的方式来订立。是否采取招标投标的方式订立合同,原则上是当事人(一般是发包人)自愿选择的结果。一般地,不能因为建设工程合同的订立没有经过招标投标定而认定合同无效,即使有些规章
    • 律师代写建设工程合同收费标准是怎样的
      山东在线咨询 2023-11-11
      1、请律师写个合同这个费用可以与律师进行协商的,但是这个费用不得超过律师行业的指导性收费标准。一般来说,如果是请律师拟定简单的合同,大概这个行业收费是在600到300元左右,如果是更加复杂一点的合同,那么收费可能要去到5000元左右。 2、律师与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素: (一)耗费的工作时间; (二)法律事务的难易程度; (三)委托人的承受能力; (四)律师可能承担的风险和责任