如果承包人可以证明工期虽然延误但并非承包人原因引起，从而避免承包人承担逾期竣工的违约责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，等等。
承包人与分包人是否承担连带责任
承包人与分包人承担连带责任。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；
但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；
分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。第六十七条：
承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；
情节严重的，吊销资质证书。承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
《中华人民共和国民法典》
第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。
-
未按时付清工程款必须承担违约责任吗
359人看过
-
未按时支付工程款是否要承担违约责任
111人看过
-
未按时支付工程款是否需要承担违约责任
71人看过
-
装修合同到期未完工是否需要承担违约责任？
196人看过
-
装修合同到期未完工是否需要承担违约责任
131人看过
-
按合同未按时完工的违约责任的承担原则是什么？
141人看过
-
举证责任【基本案情】2008年5月，发包人与承包人签订《建设工程施工合同》，约定将某工厂工程交由承包人承包施工。合同约定工期135天，每延期7天承包人支付违约金20万元。工程于2008年5月13日开工，2009年1月5日竣工。后承包人起诉要求发包人支付剩余工程款，发包人提起反诉，要求承包人支付工程逾期竣工违约金。请问：承包人是否应当承担逾期竣工违约责任?【律师观点】1.哪些情形下承包人可以申请工期顺延《建设工程施工合同》约定，发生发包人未能如期提供图纸以及开工条件，设计变更和工程量增加，一周内非因承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时等情况，承包人应在情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。即施工过程中，如果发生了合同约定的发包人未能如期提供施工图纸等情形，需经过一定的确认程序。2.承2023-06-15118人看过 -
举证责任【基本情况】2008年5月，发包人与承包人签订了《建设工程施工合同》，约定由承包人承揽工厂工程。合同规定工期135天，每延误7天，承包人应支付违约金20万元。项目于2008年5月13日开工，2009年1月5日竣工。之后，承包人起诉并要求发包人支付剩余工程款，发包人提出反诉，要求承包人支付逾期竣工违约金。我想问一下：承包商是否应该对逾期竣工的违约负责？律师的观点。承包商在什么情况下可以申请延长工期？“建设工程施工合同”规定，发包人未按期提供图纸和开工条件，设计变更和工程量增加不是由于承包人原因造成的，承包商应在累计停工超过8小时后的14天内，以书面形式向工程师报告延误的工期。工程师应在收到报告后14天内予以确认。工程师逾期不确认报告或提出修改意见的，视为同意延长工期。也就是说，在施工过程中，如果发包人没有按照合同约定提供施工图纸，需要经过一定的确认程序。民事诉讼法规定，当事人提出诉讼请求，应2023-05-07324人看过 -
举证责任【基本情况】2008年5月，发包人与承包人签订了《建设工程施工合同》，约定由承包人承揽工厂工程。合同规定工期135天，每延误7天，承包人应支付违约金20万元。项目于2008年5月13日开工，2009年1月5日竣工。之后，承包人起诉并要求发包人支付剩余工程款，发包人提出反诉，要求承包人支付逾期竣工违约金。我想问一下：承包商是否应该对逾期竣工的违约负责？律师的观点。承包商在什么情况下可以申请延长工期？“建设工程施工合同”规定，发包人未按期提供图纸和开工条件，设计变更和工程量增加不是由于承包人原因造成的，承包商应在累计停工超过8小时后的14天内，以书面形式向工程师报告延误的工期。工程师应在收到报告后14天内予以确认。工程师逾期不确认报告或提出修改意见的，视为同意延长工期。也就是说，在施工过程中，如果发包人没有按照合同约定提供施工图纸，需要经过一定的确认程序。民事诉讼法规定，当事人提出诉讼请求，应2023-05-07364人看过 -
继续履行发包方如果不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，承担违约责任。违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。一、违反合同应承担什么法律责任违反合同约定义务的，合同当事人应当承担违约责任。违约责任，是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定而依法应当承担的民事责任。常用的违约责任的承担方式：(1)继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。(2)采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件，在不需继续履行而只需采取适当补救措施时，即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。比如交付的产品质量不符合约定的，可以合理选择修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。(3)违约金。指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时，违约方2023-03-25300人看过
-
装修合同到期未完工要承担违约责任。如果合同里面有约定，那么装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定，因此装修公司应该承担违约责任，可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。一、小区供水管道漏水有谁负责小区供水管道漏水有谁负责，要确认主管道漏水原因，责任划分如下：1、如果因装修造成漏水，就是装修公司责任；2、如果不是装修公司原因造成的漏水，就是物业责任，此时如果没有过主管道的2年保修期，物业可以找施工单位追责；3、如果过了保修期，只能物业自行赔偿。如果是水表后的管道，基本上会设置在各个业主家里面，出现了损坏，应该由用户自己承担。二、楼下卫生间管道漏水责任归谁楼下卫生间管道漏水责任由楼上承担的。导致楼下卫生间顶部下水管漏水，责任是由楼上承担的，包括相关的维修及赔偿。属于楼上装修施工单位责任的，由楼上向装修施工单位追偿。可以根据以下情况进行判断：1、假如是因为房屋装修造成卫生间的主水管漏水2023-03-08130人看过 -
仲裁机构1.工程未按期完工的违约责任，由发包人和承包人协商约定，例如可以约定支付违约金、赔偿损失、没收定金等。2.法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事2023-02-25186人看过
继续履行是指在合同履行过程中，当事人一方或双方应当按照合同约定的条件和期限履行合同义务。 继续履行可以确保合同的顺利履行和双方的合法权益得到保障。在出现违约行为时，双方应当及时协商解决，并根据合同约定要求违约方承担相应的违约责任，包括支付违... 更多>
-
2024-01-30 -
2024-01-27 -
2024-01-24 -
2024-01-16 -
2023-12-27
-
未按期交出资是否承担违约责任？新疆在线咨询 2022-10-16第二十八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。所以，要。 -
未按时支付工程款是否要承担违约责任福建在线咨询 2022-06-01发包人未按工程建设合同约定，向承包人支付工程价款的，构成违约，承包人可以向法院起诉主张工程价款。 对于承包人完成工程建设后，要对工程进行竣工验收，验收合格的，发包人就要按约定对工程价款进行结算，向承包人支付工程价款。 -
问工程款未按时付款是否承担违约责任湖南在线咨询 2023-04-27发包人未按工程建设合同约定，向承包人支付工程价款的，构成违约，承包人可以向法院起诉主张工程价款。 对于承包人完成工程建设后，要对工程进行竣工验收，验收合格的，发包人就要按约定对工程价款进行结算，向承包人支付工程价款。 -
未按期交出资额。是否承担违约责任辽宁在线咨询 2022-10-09第二十八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。所以，要。 -
装修合同到期未完工是否要承担违约责任新疆在线咨询 2022-10-12装修合同到期未完工要承担违约责任。如果合同里面有约定，那么装修公司超期未完成装修就说明他们违反了合同约定，因此装修公司应该承担违约责任，可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。
